2024建设工程施工承包合同书

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为进行__________（项目名称），现需乙方进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程内容：__________四、工程规模：__________五、工程总价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条合同的履行一、乙方应按合同约定的内容、质量标准、工程进度、安全文明施工等要求组织施工。二、甲方应按合同约定的付款方式、付款时间、工程进度等向乙方支付工程款。三、合同履行过程中，甲乙双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。第三条工程质量一、乙方应按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。二、乙方应承担工程质量的责任，并对施工过程中出现的问题及时整改。三、甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，并提出意见和建议。第四条工程进度一、乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。二、乙方应确保工程进度不受影响，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、甲方应按约定时间提供施工场地、施工条件等，确保工程顺利进行。第五条合同价款及支付一、本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、甲方支付乙方工程款的方式为：__________。三、甲方支付乙方工程款的时间为：__________。四、乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。第六条违约责任一、乙方未按照合同约定完成工程施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。二、甲方未按照约定时间支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。三、甲乙双方因违约行为给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。第七条争议解决一、本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。二、协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定一、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。二、本合同未尽事宜，可另行协商补充。三、本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经甲乙双方同意后与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具备合同签订资格的法人或其他组织，具有合法的经营资格和施工能力。解决办法：核实双方的营业执照、资质证书等相关文件，确保主体资格合法。2.工程质量和标准：乙方应严格按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。解决办法：设立质量监督机构，对施工过程进行监督检查，发现问题及时整改。3.工程进度和工期：乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。解决办法：明确工期要求，设立工期监督机制，确保工程进度按计划进行。4.合同价款和支付：合同总价款和支付方式应在合同中明确，甲方应按约定时间支付工程款。解决办法：制定详细的支付计划，双方共同遵守，确保工程款及时支付。5.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和赔偿方式，保障合同的履行。解决办法：依据合同约定，依法承担违约责任，赔偿对方造成的损失。6.争议解决：约定争议解决的途径和方式，确保合同履行过程中出现的争议能够得到妥善解决。解决办法：双方友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.法人：具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。2.合同签订资格：指合同主体具备签订合同的能力和条件，包括合法的营业执照、资质证书等。3.施工能力：指承包方具备进行工程施工的技术、人力、设备等资源和服务能力。4.工程质量：指工程符合设计文件、技术规范和标准要求的情况，包括安全性、可靠性、功能性、美观性等。5.工期：指合同约定的工程施工完成的时间。6.违约责任：指合同主体在履行合同过程中，违反合同约定应承担的法律责任。7.争议解决：指合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工承包，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、装饰装修、园林绿化等。2.适用于甲方为建设工程项目的业主或投资方，乙方为具备相应施工资质和能力的施工企业。补充条款：1.施工范围和内容：明确施工的具体范围和内容，包括施工项目、施工部位、工程量等。2.设计变更：因设计原因导致工程变更的，双方应协商确定变更内容和价款。3.工程验收：明确工程验收的标准、程序和时间，包括初步验收、正式验收等。4.保修责任：乙方对施工的工程承担一定的保修责任，明确保修范围、保修期限和保修条件等。5.工程索赔：双方对于工程施工过程中出现的索赔事项作出明确规定，包括索赔的条件、程序、证据等。6.保险责任：乙方应购买相应的工程保险，保障工程施工过程中的人员伤亡和财产损失。7.环境保护：明确施工过程中应遵守的环境保护要求，包括废水、废气、固体废弃物的处理等。附件列表：1.甲方的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.乙方的营