2024年住宅小区瓦工清工承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年住宅小区瓦工清工承包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息第二条承包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程内容2.5工程质量要求第三条合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任第四条合同价款及支付方式4.1工程预算总价4.2预付款比例及支付时间4.3进度款支付比例及支付时间4.4结算款支付比例及支付时间4.5逾期付款违约责任第五条工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收时间及程序5.4验收不合格的处理第六条材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收及保管6.4材料价格及费用结算第七条施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全防护措施7.3环境保护措施7.4违反环保规定责任第八条违约责任8.1承包方违约责任8.2业主方违约责任8.3违约赔偿计算方法第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一条合同生效及其他11.1合同生效条件11.2合同附件11.3合同变更11.4合同解除11.5合同终止11.6合同争议11.7合同签署第十二条合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他相关文件第十三条合同签署日期第十四条合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：X瓦工清工队1.1.2承包方法定代表人：1.1.3承包方地址：省市区街道号1.1.4承包方联系电话：13856781.2业主方基本信息1.2.1业主方名称：住宅小区业主委员会1.2.2业主方代表人：1.2.3业主方地址：省市区街道号1.2.4业主方联系电话：139第二条承包工程概况2.1工程名称：住宅小区瓦工清工工程2.2工程地点：省市区住宅小区2.3工程面积：2000平方米2.4工程内容：主要包括墙面抹灰、地面找平、卫生间防水等瓦工清工项目2.5工程质量要求：符合国家及地方相关质量标准，达到设计要求第三条合同工期3.1工期开始时间：2024年3月1日3.2工期结束时间：2024年5月31日3.3工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价的0.5%作为违约金第四条合同价款及支付方式4.1工程预算总价：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）4.2预付款比例及支付时间：合同签订后五日内支付工程预算总价的30%4.3进度款支付比例及支付时间：每完成工程量10%，支付相应工程量的30%4.4结算款支付比例及支付时间：工程完工并验收合格后，支付工程预算总价的40%4.5逾期付款违约责任：业主方逾期支付款项，每逾期一日，应向承包方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金第五条工程进度及验收5.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》5.2工程验收标准：符合国家及地方相关质量标准，达到设计要求5.3验收时间及程序：每完成工程量10%，由业主方组织验收，验收合格后支付进度款5.4验收不合格的处理：承包方应在接到验收不合格通知后三日内整改，重新进行验收，直至合格第六条材料供应6.1材料供应方式：业主方负责提供部分材料，承包方负责提供其余材料6.2材料质量要求：所有材料必须符合国家及地方相关质量标准6.3材料验收及保管：承包方负责材料验收，材料验收合格后方可使用，材料保管责任由承包方承担6.4材料价格及费用结算：材料价格按市场价结算，费用在进度款中支付第七条施工安全及环境保护7.1施工安全责任：承包方负责施工过程中的安全工作，确保施工安全7.2安全防护措施：制定安全防护措施，并严格执行7.3环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响7.4违反环保规定责任：如违反环保规定，承包方应承担相应责任，并支付环保罚款第八条违约责任8.1承包方违约责任8.1.1未按合同工期完成工程，每延误一日，向业主方支付合同总价0.5%的违约金。8.1.2工程质量不符合约定，修复后仍不合格，承包方应无条件返工，并承担由此产生的费用。8.1.3未经业主方同意擅自改变施工方案，导致工程延误或质量下降，承包方应承担全部责任。8.1.4未能妥善保管业主方提供的材料，导致材料损坏或丢失，承包方应赔偿相应损失。8.2业主方违约责任8.2.1未按时支付工程款项，每逾期一日，向承包方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。8.2.2未能按时提供工程所需材料，导致工程延误，业主方应承担相应责任。8.2.3因业主方原因导致工程停工，业主方应支付承包方相应的停工损失。8.3违约赔偿计算方法8.3.1违约赔偿金额以合同总价为基础计算。8.3.2违约赔偿金应在违约行为发生后的五个工作日内支付。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致，经书面同意解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后解除合同。9.1.3一方违约，另一方有权解除合同。9.2合同终止条件9.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格。9.2.2双方约定终止合同的其他条件。9.3解除或终止合同后的处理9.3.1双方应立即停止合同约定的权利义务。9.3.2合同解除或终止后，应按照合同约定进行工程结算。9.3.3双方应互相返还因合同而产生的财产。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会。10.3争议解决费用10.3.1仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁定。第十一条合同生效及其他11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同已按约定支付预付款。11.2合同附件11.2.1工程进度计划表。11.2.2工程图纸。11.2.3材料清单。11.2.4其他相关文件。11.3合同变更11.3.1合同变更需经双方书面同意。11.3.2变更后的合同条款作为原合同的一部分。11.4合同解除11.4.1合同解除需符合第九条规定的条件。11.4.2合同解除后，双方应按约定处理剩余事宜。11.5合同终止11.5.1合同终止需符合第九条规定的条件。11.5.2合同终止后，双方应按约定处理剩余事宜。11.6合同争议11.6.1合同争议应按第十条规定的争议解决方式进行解决。11.7合同签署11.7.1合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正12.1第三方介入的定义12.1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定原因被甲乙双方邀请或授权参与合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、评估机构、咨询机构等。12.2第三方介入的邀请与授权12.2.1甲乙双方在合同中约定，在特定情况下，可邀请第三方介入合同履行。12.2.2第三方的邀请或授权需经甲乙双方书面同意。12.3第三方的职责12.3.1.1监督工程质量，确保工程质量符合合同约定。12.3.1.2审计工程进度和成本，确保工程进度和成本控制在合同范围内。12.3.1.3检测材料质量，确保材料质量符合合同约定。12.3.1.4提供专业咨询，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。12.4第三方的权利12.4.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和条件。12.4.1.2对甲乙双方的行为进行监督和检查。12.4.1.3对工程质量、进度、成本等问题提出意见和建议。12.5第三方的义务12.5.1.1保守甲乙双方的商业秘密。12.5.1.2独立、客观、公正地履行职责。12.5.1.3按时提交工作报告和结论。12.6第三方的责任限额12.6.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，其责任限额为合同总价的5%。12.6.2第三方责任限额的计算方式：12.6.2.1以合同总价为基础。12.6.2.2第三方责任限额不超过合同总价5%。12.7第三方与其他各方的划分说明12.7.1第三方与甲乙双方的关系：12.7.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，不参与甲乙双方的权利义务。12.7.1.2第三方仅对甲乙双方负责，不对合同外的第三方负责。12.8第三方介入的具体情况12.8.1工程监理：12.8.1.1监理单位由甲乙双方共同选定，并签订监理合同。12.8.1.2监理单位应在合同约定的期限内提交监理报告。12.8.2材料检测：12.8.2.1材料检测机构由甲乙双方共同选定，并签订检测合同。12.8.2.2检测机构应在合同约定的期限内提交检测报告。12.8.3审计：12.8.3.1审计机构由甲乙双方共同选定，并签订审计合同。12.8.3.2审计机构应在合同约定的期限内提交审计报告。12.8.4评估：12.8.4.1评估机构由甲乙双方共同选定，并签订评估合同。12.8.4.2评估机构应在合同约定的期限内提交评估报告。12.8.5咨询：12.8.5.1咨询机构由甲乙双方共同选定，并签订咨询合同。12.8.5.2咨询机构应在合同约定的期限内提交咨询报告。12.9第三方介入的费用承担12.9.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担。12.9.2第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内支付。12.10第三方介入的终止12.10.1第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意。12.10.2第三方介入终止后，第三方应提交终止报告，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划表要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量。说明：该表用于甲乙双方跟踪工程进度，确保工程按时完成。2.工程图纸要求：包括施工图纸、设计图纸等，详细标注工程尺寸、材料和工艺要求。说明：图纸是施工的依据，确保施工质量符合设计要求。3.材料清单要求：列出工程所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：清单用于采购和验收材料，确保材料质量符合要求。4.合同变更记录要求：记录合同变更的内容、原因、时间等信息。说明：变更记录用于跟踪合同执行过程中的变化，确保双方权益。5.验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、验收结果等信息。说明：验收报告用于确认工程是否符合合同约定。6.工程结算书要求：详细列出工程款支付的时间、金额、依据等信息。说明：结算书用于结算工程款项，确保双方利益。7.安全生产记录要求：记录施工过程中的安全生产情况，包括安全事故、安全措施等。说明：安全生产记录用于确保施工过程中的安全。8.环境保护记录要求：记录施工过程中的环境保护情况，包括环保措施、污染排放等。说明：环境保护记录用于确保施工过程中的环保要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：要求：违约行为是指一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不到位的行为。说明：违约行为包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时、工程款支付逾期等。2.责任认定标准：工期延误：每延误一日，违约方支付合同总价0.5%的违约金。质量不合格：修复后仍不合格，违约方承担修复费用，并支付合同总价1%的违约金。材料供应不及时：违约方支付材料采购费用及造成的工期延误违约金。工程款支付逾期：每逾期一日，违约方支付逾期付款金额的0.1%的违约金。3.违约责任示例说明：示例一：若承包方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误三天，则承包方需支付业主方合同总价1.5%的违约金（0.5%×3）。示例二：若业主方未按合同约定时间支付工程款，导致承包方无法正常施工，则业主方需支付承包方合同总价0.3%的违约金（0.1%×3）。示例三：若施工过程中出现安全事故，承包方未能及时采取措施，导致事故扩大，则承包方需承担全部责任，包括事故赔偿和违约金。全文完。2024年住宅小区瓦工清工承包合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条承包方式及工期3.1承包方式3.2工期安排第四条工程款支付方式4.1工程款支付比例4.2工程款支付时间4.3工程款支付方式第五条材料供应及质量要求5.1材料供应责任5.2材料质量要求第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环境保护第七条工程验收及保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程保修期限及内容第八条违约责任8.1承包方违约责任8.2业主方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条其他约定12.1保密条款12.2通知方式12.3合同附件第十三条合同附件13.1工程量清单13.2材料清单13.3工程图纸第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：________1.1.2承包方法定代表人：________1.1.3承包方联系方式：电话________，邮箱________1.1.4承包方注册地址：________1.2业主方基本信息1.2.1业主方名称：________1.2.2业主方法定代表人：________1.2.3业主方联系方式：电话________，邮箱________1.2.4业主方注册地址：________第二条工程概况2.1工程名称：________2.2工程地点：________2.3工程规模：________（平方米）2.4工程内容：瓦工清工，包括但不限于墙面抹灰、地面找平、瓷砖粘贴等。第三条承包方式及工期3.1承包方式：________3.2工期安排：________，共计________天。第四条工程款支付方式4.1工程款支付比例：________4.2工程款支付时间：________，________4.3工程款支付方式：________第五条材料供应及质量要求5.1材料供应责任：________5.2材料质量要求：符合国家标准和行业标准，具体要求详见附件材料清单。第六条施工现场管理6.1施工现场布置：________6.2施工现场安全：________6.3施工现场环境保护：________第七条工程验收及保修7.1工程验收标准：________7.2工程验收程序：________7.3工程保修期限及内容：________第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.1.1施工现场平面布置图6.1.2施工材料堆放及设备摆放6.1.3施工现场临时设施搭建6.1.4施工现场安全警示标志设置6.2施工现场安全6.2.1施工现场安全管理制度6.2.2施工人员安全培训6.2.3施工现场安全防护措施6.2.4施工现场应急预案6.3施工现场环境保护6.3.1施工现场环保管理制度6.3.2施工现场废水、废气、噪音等污染控制措施6.3.3施工现场固体废弃物处理6.3.4施工现场绿化及恢复措施第七条工程验收及保修7.1工程验收标准7.1.1国家及行业相关标准7.1.2工程设计文件及施工图纸7.1.3业主方及承包方共同制定的质量标准7.2工程验收程序7.2.1初步验收7.2.2竣工验收7.2.3验收资料整理及归档7.3工程保修期限及内容7.3.1保修期限：________7.3.2保修范围：________7.3.3保修责任：________第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1协商解决8.1.2仲裁解决8.1.3诉讼解决8.2争议解决程序8.2.1双方协商8.2.2仲裁机构受理8.2.3法院诉讼第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1业主方原因解除9.1.2承包方原因解除9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同解除程序9.2.1提出解除通知9.2.2双方协商解除9.2.3仲裁机构或法院判决第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同内容完整10.1.3合同符合法律法规10.2合同终止条件10.2.1工程竣工10.2.2合同期限届满10.2.3双方协商一致解除合同第十一条其他约定11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容保密11.1.2未经对方同意，不得向第三方泄露11.2通知方式11.2.1以书面形式通知对方11.2.2以电子邮件、传真等形式通知对方11.3合同附件11.3.1本合同11.3.2工程量清单11.3.3材料清单11.3.4工程图纸第十二条合同签署12.1合同签署日期：________12.2合同签署地点：________12.3合同签署人员12.3.1承包方代表：________12.3.2业主方代表：________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意介入合同履行过程中的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。2.2第三方的责任限额包括但不限于：2.1.1第三方在履行职责过程中造成的直接经济损失；2.1.2第三方违反合同约定给甲乙双方造成的经济损失；2.1.3第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的其他经济损失。第三条第三方职责3.1第三方应按照甲乙双方的要求，在合同约定的范围内履行相应职责。3.2第三方的职责包括但不限于：3.1.1监督合同履行情况，确保合同约定的质量、进度、安全等要求得到满足；3.1.2提供专业咨询和建议，协助甲乙双方解决合同履行过程中遇到的问题；3.1.3对合同履行情况进行评估，并提出改进意见。第四条第三方权利4.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和协助；4.1.2在合同履行过程中发现的问题，有权向甲乙双方提出意见和建议；4.1.3在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评估。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。5.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中的权利和义务划分如下：5.2.1第三方对甲乙双方的权利和义务仅限于合同约定的范围；5.2.2第三方对甲乙双方的权利和义务不因介入合同履行而产生；5.2.3第三方对甲乙双方的权利和义务不因介入合同履行而改变。第六条第三方介入协议6.1甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。6.1.1第三方的名称、地址、联系方式；6.1.2第三方的职责和权利；6.1.3第三方的责任限额；6.1.4第三方的责任承担方式；6.1.5第三方介入协议的生效和终止条件。第七条第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更和终止需经甲乙双方一致同意。7.2第三方介入的变更和终止应书面通知甲乙双方，并按照合同约定办理相关手续。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。8.2第三方介入的费用包括但不限于：8.1.1第三方的服务费用；8.1.2第三方在履行职责过程中产生的合理费用。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在介入合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式与合同约定的争议解决方式一致。10.2第三方介入的争议解决程序与合同约定的争议解决程序一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细填写合同双方的名称、法定代表人、联系方式、注册地址等基本信息。说明：本附件用于确认合同双方的身份和联系方式。2.附件二：工程概况表要求：详细填写工程名称、地点、规模、内容等工程相关信息。说明：本附件用于明确工程的具体情况。3.附件三：工程量清单要求：按照工程实际情况，详细列出各项工程量及单价。说明：本附件用于计算工程款及结算。4.附件四：材料清单要求：详细列出所需材料的名称、规格、数量、产地等。说明：本附件用于明确材料供应情况。5.附件五：工程图纸要求：提供完整的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：本附件用于指导工程施工。6.附件六：施工现场布置图要求：详细绘制施工现场平面布置图，包括材料堆放、设备摆放、临时设施等。说明：本附件用于指导施工现场管理。7.附件七：施工现场安全管理制度要求：制定施工现场安全管理制度，包括安全培训、防护措施、应急预案等。说明：本附件用于确保施工现场安全。8.附件八：工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：本附件用于证明工程验收合格。9.附件九：工程保修单要求：填写保修期限、保修范围、保修责任等。说明：本附件用于明确保修事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按约定时间完成工程；1.2承包方未按约定质量完成工程；1.3承包方未按约定使用材料；1.4业主方未按时支付工程款；1.5第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：2.1承包方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应支付违约金________元；2.2承包方未按约定质量完成工程，业主方有权要求返工或赔偿损失；2.3承包方未按约定使用材料，业主方有权要求更换或赔偿损失；2.4业主方未按时支付工程款，每延迟一天，应支付违约金________元；2.5第三方未按约定履行职责，业主方有权要求第三方承担相应责任。3.示例说明：3.1承包方未按约定时间完成工程，导致业主方损失________元，承包方应赔偿业主方损失；3.2承包方未按约定质量完成工程，业主方要求返工，承包方应承担返工费用；3.3业主方未按时支付工程款，导致承包方产生利息损失________元，业主方应支付利息损失。全文完。2024年住宅小区瓦工清工承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称、地址、法定代表人1.2业主方名称、地址、法定代表人2.合同标的物及范围2.1项目名称2.2项目地址2.3工程概况3.工程量及计价方式3.1工程量清单3.2计价方式4.合同工期及进度款支付4.1合同工期4.2进度款支付比例及时间5.材料供应及验收5.1材料供应责任5.2材料验收标准6.质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准7.安全生产及文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求8.保修及维修8.1保修期限8.2保修范围8.3维修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3合同份数14.合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方名称：建筑有限公司1.2承包方地址：市区路号1.3承包方法定代表人：1.4业主方名称：房地产开发有限公司1.5业主方地址：市区路号1.6业主方法定代表人：2.合同标的物及范围2.1项目名称：住宅小区瓦工清工工程2.2项目地址：市区路号2.3工程概况：2.3.1工程规模：总建筑面积约万平方米2.3.2工程内容：包括外墙抹灰、地面找平、室内墙面抹灰等瓦工清工工程2.3.3工程进度：自合同签订之日起至2024年12月31日前完成3.工程量及计价方式3.1工程量清单：3.1.1外墙抹灰：平方米3.1.2地面找平：平方米3.1.3室内墙面抹灰：平方米3.2计价方式：按实际完成工程量计算，执行国家及地方相关收费标准4.合同工期及进度款支付4.1合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日止，共计12个月4.2进度款支付比例及时间：4.2.1项目开工前支付合同总价的20%作为预付款4.2.2工程进度达到30%时支付合同总价的20%4.2.3工程进度达到60%时支付合同总价的20%4.2.4工程进度达到90%时支付合同总价的20%4.2.5工程竣工验收合格后支付合同总价的20%5.材料供应及验收5.1材料供应责任：5.1.1承包方负责提供施工所需的全部材料5.1.2业主方提供部分特殊材料的供应及验收5.2材料验收标准：5.2.1材料应符合国家及地方相关标准5.2.2材料进场前应进行抽样检验，检验合格后方可使用6.质量要求及验收标准6.1质量要求：6.1.1工程质量应符合国家及地方相关标准6.1.2工程质量应达到设计要求6.2验收标准：6.2.1验收应按照国家及地方相关标准进行6.2.2验收合格后，业主方应在验收报告上签字确认8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.1.1承包方负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全8.1.2承包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准8.1.3业主方负责提供必要的安全生产条件，如安全防护设施、警示标志等8.2文明施工要求8.2.1施工现场应保持整洁，做到垃圾及时清理8.2.2施工车辆进出应遵守交通规则，不得影响周边居民生活8.2.3施工噪音控制在规定的范围内，避免对周边环境造成影响9.保修及维修9.1保修期限9.1.1外墙抹灰、地面找平等瓦工清工工程，自竣工验收合格之日起保修期为两年9.2保修范围9.2.1保修期内，因施工质量原因导致的工程损坏，承包方应免费修复9.3维修责任9.3.1保修期内，业主方发现工程问题，应及时通知承包方进行维修9.3.2承包方应在接到通知后及时响应，确保维修工作在合理时间内完成10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定的时间和质量完成工程10.1.2承包方未按合同约定支付进度款10.1.3业主方未按合同约定提供材料或施工条件10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等10.2.2违约金的计算方式按合同约定执行11.争议解决方式11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2若协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会12.合同解除条件及程序12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致，决定解除合同12.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同12.2.2解除合同后，双方应按照合同约定办理结算手续13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期完成13.2.2合同约定的终止条件成就14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.1.1工程量清单14.1.2材料供应清单14.1.3安全生产措施14.2补充协议14.2.1双方可在合同履行过程中签订补充协议，作为本合同的组成部分第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或认可，介入合同履行过程中的第三方主体。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目监管、质量控制、进度管理、合同履行监督等。16.第三方介入的程序与条件16.1程序16.1.1甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的具体事宜。16.1.2甲乙双方应签订第三方介入协议，明确各方的权利和义务。16.2条件16.2.1第三方具备相应的资质和能力，能够胜任介入工作。16.2.2第三方介入不违反国家法律法规和合同约定。17.第三方的责权利17.1责任17.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行合同约定的监督和协调职责。17.1.2第三方对自身提供的专业意见负责，但不对甲乙双方的决策承担责任。17.2权利17.2.1第三方有权获取合同履行过程中的相关信息，以便履行监督和协调职责。17.2.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行审查，并提出改进建议。17.3利益17.3.1第三方根据合同约定收取相应的服务费用。17.3.2第三方在合同履行过程中，应保持独立客观，不得接受甲乙双方的任何不当利益。18.第