2024年度电气设备安装劳务分包协议3篇_第1页
2024年度电气设备安装劳务分包协议3篇_第2页
2024年度电气设备安装劳务分包协议3篇_第3页
2024年度电气设备安装劳务分包协议3篇_第4页
2024年度电气设备安装劳务分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电气设备安装劳务分包协议本合同目录一览第一条协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方联系人1.1.4分包方联系电话1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方联系人1.2.4总包方联系电话第二条协议标的及范围2.1协议标的2.2安装范围2.3工程概况第三条协议工期及进度安排3.1工期3.2进度安排3.3工期延误责任第四条技术要求及质量标准4.1技术要求4.2质量标准4.3质量保证期第五条工程款支付及结算5.1工程款支付方式5.2工程款支付时间5.3工程款结算方式5.4结算争议处理第六条材料供应及管理6.1材料供应6.2材料验收6.3材料管理第七条安全生产及文明施工7.1安全生产7.2文明施工7.3事故处理第八条合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序第九条违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同终止条件10.4合同终止程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理第十三条其他约定事项13.1其他约定事项13.2其他约定事项13.3其他约定事项第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:图纸及资料第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:电气设备安装有限公司1.1.2分包方地址:市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx55551.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑集团有限公司1.2.2总包方地址:市区路号1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx6666第二条协议标的及范围2.1协议标的:电气设备安装工程2.2安装范围:包括但不限于变压器、配电柜、电缆桥架、电线电缆的安装及调试2.3工程概况:工程总投资万元,施工周期为6个月第三条协议工期及进度安排3.1工期:自合同签订之日起6个月内完成3.2进度安排:3.2.1第1个月:完成设备进场及施工准备3.2.2第24个月:完成主体设备安装及调试3.2.3第5个月:完成辅助设备安装及调试3.2.4第6个月:完成工程收尾及验收3.3工期延误责任:如因分包方原因导致工期延误,每延误一天,分包方需向总包方支付元违约金第四条技术要求及质量标准4.1技术要求:严格按照国家及行业标准执行,确保工程安全、可靠、经济、美观4.2质量标准:达到国家验收规范及质量标准要求4.3质量保证期:工程验收合格后,质量保证期为一年第五条工程款支付及结算5.1工程款支付方式:按工程进度分阶段支付5.2工程款支付时间:5.2.1进度款支付:每完成工程量的20%,支付相应的进度款5.2.2验收款支付:工程验收合格后支付剩余工程款的80%5.2.3结算款支付:工程竣工结算后支付剩余工程款的20%5.3工程款结算方式:双方协商确定,可采取银行转账或现金支付5.4结算争议处理:如发生结算争议,双方应友好协商解决;协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼第六条材料供应及管理6.1材料供应:由分包方负责材料的采购、供应及管理6.2材料验收:材料进场后,双方共同验收,确认材料质量、规格、数量符合合同要求6.3材料管理:分包方应妥善保管材料,确保材料安全、完整第七条安全生产及文明施工7.1安全生产:分包方应严格按照国家及行业标准执行,确保施工安全7.2文明施工:分包方应遵守施工现场管理规定,保持施工现场整洁、有序7.3事故处理:如发生安全事故,分包方应立即采取应急措施,并积极配合总包方进行事故调查和处理第一部分:合同如下:第八条合同变更及解除8.1变更条件:如因不可抗力或双方协商一致,可对合同内容进行变更8.2变更程序:变更内容经双方书面同意后生效,变更内容作为合同附件8.3解除条件:如一方违约,另一方有权解除合同8.4解除程序:解除合同应提前天书面通知对方,并说明解除原因第九条违约责任及争议解决9.1违约责任:如一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2争议解决方式:双方应友好协商解决争议;协商不成,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同生效及终止10.1合同生效条件:双方签字盖章后生效10.2合同生效时间:自合同生效之日起计算10.3合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同10.4合同终止程序:合同终止后,双方应进行结算,并办理相关手续第十一条保密条款11.1保密内容:涉及双方商业秘密的技术资料、图纸、报价等信息11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后年11.3违约责任:如泄露保密信息,应承担相应的违约责任第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理:合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并妥善处理剩余工作12.2合同终止后的处理:合同终止后,双方应进行结算,并办理相关手续,包括但不限于设备、材料、图纸等的移交第十三条其他约定事项13.1其他约定事项:如双方认为有必要,可另行签订补充协议13.2其他约定事项:补充协议与本合同具有同等法律效力13.3其他约定事项:如本合同与法律法规相冲突,以法律法规为准第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:技术规范14.3附件三:图纸及资料第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方定义:本合同中提到的第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而介入的任何个人、企业或机构。15.2第三方介入范围:第三方介入包括但不限于中介服务、监理服务、检测服务、咨询服务等。第十六条第三方介入的引入与程序16.1引入程序:甲乙双方在需要第三方介入时,应协商确定第三方的基本信息,包括但不限于名称、地址、联系人及联系方式。16.2确定程序:经甲乙双方同意后,第三方应以书面形式与甲乙双方签订相应服务协议,并明确服务内容、费用及责任。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因其服务瑕疵或违约行为导致的损失,甲乙双方约定第三方需承担的最高赔偿金额。17.2责任限额设定:第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定,并应合理反映第三方的专业能力及服务风险。第十八条第三方责任的划分18.1责任划分原则:第三方责任应按照其服务协议及本合同的相关规定进行划分。18.2责任划分具体:18.2.1第三方因自身原因造成损失的,由第三方承担全部责任;18.2.2因甲乙双方原因导致第三方责任,由甲乙双方承担相应责任;18.2.3因不可抗力导致第三方责任,甲乙双方根据实际情况分担责任。第十九条第三方介入后的合同履行19.1合同变更:第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并以书面形式确认变更内容。19.2权利义务转移:第三方介入后,如需转移甲乙双方的权利义务,应经甲乙双方同意,并书面通知对方。第二十条第三方介入的监督管理20.1监督管理主体:甲乙双方对第三方介入活动进行监督管理。20.2监督管理内容:第三方介入活动应符合国家相关法律法规和行业标准,确保工程质量和安全。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。21.2争议解决程序:协商不成,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入的合同解除22.1解除条件:如第三方严重违约或其服务严重不符合合同要求,甲乙双方有权解除与第三方的服务协议。22.2解除程序:甲乙双方应书面通知第三方解除服务协议,并说明解除原因。第二十三条第三方介入的合同终止23.1终止条件:第三方服务协议履行完毕或双方协商一致解除服务协议。23.2终止程序:合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并办理相关手续。第二十四条第三方介入的后续责任24.1后续责任承担:第三方介入后的后续责任,包括但不限于工程验收、保修等,由甲乙双方按本合同约定承担。24.2后续责任划分:如第三方介入活动导致后续责任,甲乙双方应根据责任划分原则承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息,作为工程款支付和结算的依据。说明:工程量清单应与实际施工情况相符,如有变更,应及时更新。2.附件二:技术规范详细要求:包括施工工艺、材料标准、质量要求、安全规范等内容,确保工程质量。说明:技术规范应严格按照国家及行业标准执行。3.附件三:图纸及资料说明:图纸及资料应清晰、完整,便于施工人员理解和操作。4.附件四:合同签订证明详细要求:合同签订双方的签字盖章,证明合同已正式生效。说明:合同签订证明是合同有效性的重要凭证。5.附件五:第三方服务协议详细要求:第三方服务协议应明确服务内容、费用、责任等,作为合同附件。说明:第三方服务协议是第三方介入的依据。6.附件六:工程验收报告详细要求:工程验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果等信息,作为工程验收的依据。说明:工程验收报告是工程质量的最终确认。7.附件七:工程保修证书详细要求:工程保修证书应包括保修范围、保修期限、保修联系方式等信息,作为工程保修的凭证。说明:工程保修证书是工程保修的依据。8.附件八:工程结算报告详细要求:工程结算报告应包括结算金额、结算依据、结算时间等信息,作为工程结算的依据。说明:工程结算报告是工程款支付和结算的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按约定时间完成工程责任认定标准:每延误一天,分包方需向总包方支付元违约金。示例说明:若分包方未能在合同约定的6个月内完成工程,则每天需支付违约金元。2.违约行为:分包方提供的材料不符合质量标准责任认定标准:由分包方承担材料更换及修复费用。示例说明:若分包方提供的电缆不符合质量标准,则需承担更换电缆及修复工程的费用。3.违约行为:总包方未按时支付工程款责任认定标准:每延误一天,总包方需向分包方支付元违约金。示例说明:若总包方未能在约定的时间内支付进度款,则每天需支付违约金元。4.违约行为:第三方服务不符合约定责任认定标准:由第三方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止服务协议等。示例说明:若第三方提供的中介服务不符合约定,分包方有权要求终止服务协议,并要求第三方赔偿损失。5.违约行为:发生安全事故责任认定标准:根据事故原因,由相关责任方承担相应责任。示例说明:若因分包方施工不当导致安全事故,分包方需承担主要责任。全文完。2024年度电气设备安装劳务分包协议1本合同目录一览1.1协议双方基本信息1.2协议标的及范围1.3工程概况1.4工程进度及节点1.5技术要求及质量标准1.6施工图纸及资料1.7材料供应与验收1.8施工现场管理1.9安全生产与文明施工1.10付款方式及结算1.11争议解决1.12违约责任1.13其他约定1.14协议生效及终止第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1.1甲方名称:____________________1.1.2甲方地址:____________________1.1.3甲方联系人:___________________1.1.4甲方联系电话:_________________1.1.5甲方法定代表人:________________1.1.6乙方名称:____________________1.1.7乙方地址:____________________1.1.8乙方联系人:___________________1.1.9乙方联系电话:_________________1.1.10乙方法定代表人:_______________第二条协议标的及范围2.1.1工程名称:____________________2.1.2工程地点:____________________2.1.3工程内容:____________________2.1.4工程规模:____________________2.1.5工程合同工期:__________________2.1.6工程质量要求:__________________第三条工程概况3.1.1工程概况描述:__________________3.1.2工程施工阶段:__________________3.1.3工程施工难点:__________________3.1.4工程施工要求:__________________第四条工程进度及节点4.1.1工程进度计划:__________________4.1.2工程节点时间:__________________4.1.3工程进度控制:__________________第五条技术要求及质量标准5.1.1技术要求:____________________5.1.2质量标准:____________________5.1.3质量检验:____________________第六条施工图纸及资料6.1.1施工图纸提供:__________________6.1.2施工图纸要求:__________________6.1.3施工资料提供:__________________第七条材料供应与验收7.1.1材料供应责任:__________________7.1.2材料采购:____________________7.1.3材料质量要求:__________________7.1.4材料验收:____________________7.1.5材料保管:____________________7.1.6材料损耗:____________________第八条施工现场管理8.1.1施工现场布置:__________________8.1.2施工现场安全:__________________8.1.3施工现场环境保护:________________8.1.4施工现场保卫:__________________8.1.5施工现场协调:__________________8.1.6施工现场临时设施:________________8.1.7施工现场监督:__________________第九条安全生产与文明施工9.1.1安全生产责任:__________________9.1.2安全生产措施:__________________9.1.3安全教育培训:__________________9.1.4安全事故处理:__________________9.1.5文明施工要求:__________________9.1.6文明施工监督:__________________第十条付款方式及结算10.1.1付款方式:____________________10.1.2付款节点:____________________10.1.3付款比例:____________________10.1.4结算方式:____________________10.1.5结算时间:____________________10.1.6结算资料:____________________第十一条争议解决11.1.1争议解决方式:__________________11.1.2争议解决程序:__________________11.1.3争议解决地点:__________________11.1.4争议解决期限:__________________11.1.5争议解决费用:__________________第十二条违约责任12.1.1违约情形:____________________12.1.2违约责任:____________________12.1.3违约赔偿:____________________12.1.4违约处理:____________________第十三条其他约定13.1.1不可抗力:____________________13.1.2法律变更:____________________13.1.3保密条款:____________________13.1.4协议附件:____________________第十四条协议生效及终止14.1.1协议生效:____________________14.1.2协议变更:____________________14.1.3协议解除:____________________14.1.4协议终止:____________________14.1.5协议解除条件:__________________14.1.6协议解除程序:__________________第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义第二条第三方介入的条件与程序2.1.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在本合同中明确约定。2.1.2第三方介入前,甲乙双方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、收费标准等相关资料。2.1.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同,明确双方的权利义务。第三条第三方的责权利3.1.1第三方有权根据其服务合同要求甲乙双方提供必要的资料和协助。3.1.2第三方有义务按照服务合同约定,独立、客观、公正地履行职责。3.1.3第三方有权根据实际情况调整服务内容,但需经甲乙双方同意。3.1.4第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,有权向甲方或乙方提出警告或终止服务。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方在合同中的任何责任。4.1.2第三方与甲乙双方之间的争议,应按照第三方的服务合同约定解决。4.1.3第三方与甲乙双方之间的费用结算,应按照第三方的服务合同约定执行。第五条第三方责任限额5.1.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定。5.1.2第三方责任限额应根据第三方的服务内容、服务期限和收费标准等因素综合确定。5.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方遭受损失,其赔偿责任不得超过约定的责任限额。5.1.4第三方责任限额的约定不排除甲乙双方根据本合同约定追究对方违约责任的权利。第六条第三方介入的变更与解除6.1.1甲乙双方协商一致,可对本合同中约定的第三方介入进行变更。6.1.2如因第三方原因导致其无法履行服务合同,甲乙双方有权解除第三方介入。6.1.3第三方介入的变更与解除,应在本合同中明确约定变更或解除的条件、程序和后果。第七条第三方介入的费用承担7.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据服务合同约定承担。7.1.2第三方介入的费用在服务合同中明确约定,并作为本合同的一部分。7.1.3第三方介入的费用结算,按照服务合同约定执行。第八条第三方介入的保密义务8.1.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。8.1.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的法律法规遵守9.1.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。9.1.2第三方违反法律法规和行业规范,应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的其他事项10.1.1本合同中未明确约定的第三方介入事项,由甲乙双方另行协商解决。10.1.2第三方介入的其他事项,应在本合同附件中予以明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:甲方营业执照副本复印件要求:清晰、完整、加盖公章。说明:用于证明甲方具有签订本合同的主体资格。2.附件二:乙方营业执照副本复印件要求:清晰、完整、加盖公章。说明:用于证明乙方具有签订本合同的主体资格。3.附件三:施工图纸及技术资料要求:完整、清晰、符合国家标准。说明:用于指导施工过程中的技术要求和质量标准。4.附件四:施工组织设计要求:详细、合理、可操作。说明:用于明确施工过程中的组织结构和人员安排。5.附件五:材料设备清单要求:详细、准确、加盖公章。说明:用于明确施工过程中所需材料设备的质量和数量。6.附件六:安全文明施工措施要求:具体、可行、符合相关法律法规。说明:用于确保施工现场的安全文明施工。7.附件七:质量保证书要求:明确质量标准、保修期限等。说明:用于证明施工质量符合国家标准。8.附件八:第三方服务合同要求:详细约定服务内容、费用、责任等。说明:用于明确第三方介入的具体事项。9.附件九:付款凭证要求:清晰、完整、加盖公章。说明:用于证明付款事实。10.附件十:工程验收报告要求:详细、客观、公正。说明:用于证明工程已完成并符合合同要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方未按约定时间支付工程款,每延迟一天,应支付合同金额的千分之五作为违约金。示例说明:若合同约定每月支付工程款,甲方未按时支付,则应支付延迟支付的工程款及违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应支付合同金额的千分之五作为违约金。示例说明:若合同约定工期为60天,乙方实际完成时间为90天,则应支付延迟完成的工程款及违约金。3.违约行为:第三方未按服务合同约定履行职责责任认定标准:第三方未按服务合同约定履行职责,造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方在监理过程中发现质量问题,但未及时通知甲乙双方,导致损失,第三方应承担赔偿责任。4.违约行为:任何一方泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露商业秘密,应根据泄露的严重程度,承担相应的法律责任。示例说明:若一方泄露对方商业秘密,给对方造成经济损失,泄露方应承担赔偿责任。5.违约行为:违反合同约定的其他行为责任认定标准:违反合同约定的其他行为,应根据实际情况,由违约方承担相应的责任。示例说明:若一方未按合同约定进行施工现场管理,造成安全事故,则违约方应承担相应责任。全文完。2024年度电气设备安装劳务分包协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目实施计划3.1实施进度安排3.2施工方案3.3施工组织设计4.技术标准及规范4.1国家及行业标准4.2企业内部规范4.3施工图纸及技术文件5.材料供应5.1材料采购5.2材料验收5.3材料保管5.4材料运输6.人员配备及管理6.1人员配置6.2人员培训6.3人员管理6.4人员考核7.施工质量及验收7.1质量标准7.2施工质量保证措施7.3质量验收程序7.4质量问题处理8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3文明施工措施8.4事故处理9.费用结算及支付9.1工程量清单9.2计价方式9.3结算方式9.4支付方式9.5逾期付款违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止的程序12.违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件14.4合同份数及效力第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:电气安装有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:市区路号1.2.4总包方联系电话:13956782.项目概述2.1项目名称:住宅小区电气设备安装工程2.2项目地点:市区街道小区2.3项目规模:总建筑面积约10万平方米,电气设备安装工程包括但不限于配电室、弱电机房、室外线路等。2.4项目内容:电气设备安装、调试、试运行及验收等。3.项目实施计划3.1实施进度安排3.1.1项目启动时间:2024年1月1日3.1.2完成时间:2024年6月30日3.1.3分阶段进度计划:详见附件13.2施工方案3.2.1施工方案编制依据:国家及行业标准、企业内部规范、施工图纸及技术文件3.2.2施工方案内容:施工工艺、施工方法、施工顺序、质量控制措施等3.2.3施工方案审批:由总包方组织专家进行审批3.3施工组织设计3.3.1施工组织设计编制依据:施工方案、项目特点、资源配置等3.3.2施工组织设计内容:组织机构、人员配置、施工进度、资源配置、质量保证措施等3.3.3施工组织设计审批:由总包方组织专家进行审批4.技术标准及规范4.1国家及行业标准:GB、GB/T、YD等4.2企业内部规范:电气安装有限公司企业标准4.3施工图纸及技术文件:详见附件25.材料供应5.1材料采购:由分包方负责材料采购,采购清单详见附件35.2材料验收:材料到货后,由双方共同进行验收,验收合格后方可使用5.3材料保管:材料应按类别、规格、型号分别存放,确保材料质量5.4材料运输:材料运输由分包方负责,确保运输安全、及时6.人员配备及管理6.1人员配置:分包方应按照施工组织设计的要求配备人员,确保施工人员具备相应资质6.2人员培训:对施工人员进行专业培训,提高施工技能和安全意识6.3人员管理:分包方应加强对施工人员的管理,确保施工顺利进行6.4人员考核:对施工人员进行定期考核,考核结果作为人员奖惩的依据7.施工质量及验收7.1质量标准:严格按照国家及行业标准执行7.2施工质量保证措施:制定施工质量控制措施,确保工程质量7.3质量验收程序:按照施工质量验收标准进行验收,验收合格后方可进入下一道工序7.4质量问题处理:对发现的质量问题,及时采取措施进行整改,确保工程质量8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任制8.1.1分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责8.1.2总包方对分包方的安全生产负监督责任8.2安全生产措施8.2.1分包方应采取有效措施,防止安全事故的发生,包括但不限于现场安全防护、消防设施配备、安全教育培训等8.2.2定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患8.3文明施工措施8.3.1分包方应遵守施工现场的文明施工规定,保持施工现场整洁、有序8.3.2采取措施减少施工对周边环境和居民的影响8.4事故处理8.4.1发生安全事故后,分包方应立即采取应急措施,并及时上报总包方和相关部门8.4.2按照相关规定进行调查和处理,追究相关责任9.费用结算及支付9.1工程量清单9.1.1工程量清单应详细列明各项工程量,包括但不限于材料、人工、机械等9.1.2工程量清单应由双方共同审核确认9.2计价方式9.2.1计价方式采用固定总价方式,合同总价为人民币伍佰万元整(¥500,000.00)9.3结算方式9.3.1分包方每月提交工程进度款申请,总包方审核后支付相应款项9.3.2工程完工验收合格后,支付合同总价10%的结算款9.3.3质保期满无质量问题后,支付合同总价5%的结算款9.4支付方式9.4.1支付方式为银行转账,具体账户信息由双方在合同中约定9.5逾期付款违约责任9.5.1若总包方未按时支付款项,应向分包方支付逾期付款利息,利率为同期银行贷款利率10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方约定争议解决机构为市区仲裁委员会10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限为自争议发生之日起60日内11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,决定解除合同11.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行11.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2双方协商一致,决定终止合同11.3合同解除及终止的程序11.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事由11.3.2自通知发出之日起,合同解除或终止生效12.违约责任12.1违约行为及认定12.1.1违约行为包括但不限于逾期付款、未按约定完成工程、质量不符合要求等12.1.2违约行为的认定依据合同约定及法律法规12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约责任赔偿12.3.1违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总价的一定比例12.3.2赔偿损失根据实际损失计算,包括但不限于直接损失和间接损失13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效13.1.2经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效13.2合同期限13.2.1合同期限自生效之日起至工程完工验收合格之日止14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2不可抗力条款14.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等14.2.2发生不可抗力事件后,双方应尽力减少损失,并及时通知对方14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料清单等14.4合同份数及效力14.4.1本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方邀请或委托的,为合同执行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入方式包括但不限于中介服务、监理服务、检测服务、咨询服务等。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同执行过程中应遵循诚实信用原则,独立、客观、公正地履行其职责。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和要求,对合同执行情况进行检查、监督、评估和报告。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲乙双方的关系为委托服务关系,第三方对甲乙双方均无直接的权利和义务。15.6第三方介入程序15.6.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关协议。15.6.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方介入协议的签订16.1.1甲乙双方应在第三方介入前,共同协商并签订第三方介入协议。第三方的基本信息第三方的职责范围第三方的权利和义务第三方的责任限额第三方的报酬及支付方式第三方介入的期限第三方介入的终止条件第三方的保密义务16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额应根据第三方介入协议的约定确定。16.2.2第三方责任限额应包括但不限于:第三方因违反合同约定导致合同无法履行而产生的直接损失第三方因疏忽或过失导致合同履行过程中发生的安全事故或质量问题而产生的损失16.3第三方介入的监督16.3.1甲乙双方应对第三方的介入工作进行监督,确保第三方履行其职责。16.3.2甲乙双方应定期对第三方的介入工作进行评估,并提出改进建议。17.第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论