2024年土建工程承包标准协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年土建工程承包标准协议模板版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程预算2.合同当事人2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工计划5.2进度要求5.3延期违约金6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料验收6.4设备安装7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产费用8.环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4税费13.5保险13.6通知13.7合同附件14.合同的签订与备案14.1合同签订14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、栋数、楼层数等。1.4工程性质：商业、住宅、公共设施等。1.5工程预算：工程的总造价，包括承包人的投标报价。第二条合同当事人2.1承包人信息：承包人的全称、地址、联系方式等。2.2发包人信息：发包人的全称、地址、联系方式等。第三条合同价格3.1合同总价：承包人提交的投标报价，作为合同总价。3.2价格调整：因市场变化导致材料价格波动，双方协商确定的价格调整机制。3.3预付款：合同总价的一定比例，作为承包人的预付款。3.4进度付款：按照工程进度，分阶段支付的款项。3.5竣工结算：工程竣工后，按照合同约定的价格进行最终的结算。3.6违约金：违反合同约定，按照约定支付的违约金。第四条工程质量4.1质量标准：工程应达到的质量标准和要求。4.2质量控制：承包人应采取的质量控制措施。4.3质量验收：工程竣工后，由双方共同进行的质量验收。第五条工程进度5.1施工计划：承包人提交的施工计划，包括工程进度安排。5.2进度要求：工程应按照约定的进度要求完成。5.3延期违约金：工程延期，承包人应支付的延期违约金。第六条材料与设备6.1材料供应：发包人提供的材料，包括品种、规格、数量等。6.2设备供应：发包人提供的设备，包括型号、数量、技术参数等。6.3材料验收：承包人对发包人提供的材料进行验收。6.4设备安装：承包人负责设备的安装工作。第八条变更与解除8.1合同变更：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同内容的，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除：合同履行过程中，因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法继续履行的，双方协商解除合同。第九条争议解决9.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，可以申请第三方调解机构进行调解。9.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。9.4诉讼解决：仲裁不成或者一方不同意仲裁的，可以向人民法院提起诉讼。第十条违约责任10.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。10.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包人的损失。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，双方可以签订书面变更协议，变更协议自签字盖章之日起生效。11.3合同终止：合同履行完毕或者双方协商解除合同的，合同即行终止。第十二条其他条款12.1保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。12.2知识产权保护：双方在合同履行过程中涉及的知识产权，应遵守相关法律法规，保护双方的知识产权。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方根据实际情况协商解决。12.4税费：合同履行过程中涉及的税费，按照国家相关规定承担。12.5保险：承包人应按合同约定购买相应的保险，保障工程的安全。12.6通知：双方之间的通知，可以通过书面形式或者其他双方认可的方式进行。12.7合同附件：合同附件是合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签订与备案13.1合同签订：双方签字盖章，确认合同的签订。13.2合同备案：合同签订后，双方按照法律规定进行合同备案。第十四条合同的履行、监督和检查14.1履行：双方按照合同约定的内容、质量、进度等要求履行合同。14.2监督：双方对合同履行情况进行监督。14.3检查：双方定期对工程进行检查，确保工程质量、进度和安全。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：材料和设备的技术规格书附件4：施工组织设计附件5：安全生产管理制度附件6：环保措施方案附件7：合同履行过程中的相关协议和补充协议附件1的详细要求和说明：工程设计图纸是工程实施的基础，应详细标注工程的设计要求、尺寸、构造等，承包人应按照设计图纸进行施工。附件2的详细要求和说明：工程量清单列出了工程所需的各项材料、工程量及数量，是合同价格计算的依据，承包人应按照工程量清单进行施工。附件3的详细要求和说明：材料和设备的技术规格书明确了材料和设备的技术要求、质量标准等，承包人应按照技术规格书要求采购和使用材料和设备。附件4的详细要求和说明：施工组织设计包括了施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，承包人应按照施工组织设计进行施工。附件5的详细要求和说明：安全生产管理制度是保障工程安全的重要文件，承包人应按照安全生产管理制度进行施工安全管理。附件6的详细要求和说明：环保措施方案明确了工程环保要求、环保措施等，承包人应按照环保措施方案进行施工环保管理。附件7的详细要求和说明：合同履行过程中的相关协议和补充协议是双方在合同履行过程中对合同内容的变更和补充，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定时间完成工程。2.承包人未按合同约定质量标准完成工程。3.承包人未按合同约定使用材料和设备。4.发包人未按合同约定时间支付进度付款。5.发包人未按合同约定提供施工场地。违约责任认定标准：1.承包人未按合同约定时间完成工程，应按照违约金条款支付违约金。2.承包人未按合同约定质量标准完成工程，应按照质量违约金条款支付违约金，并承担修复或重新施工的费用。3.承包人未按合同约定使用材料和设备，应承担材料和设备不合格导致的损失。4.发包人未按合同约定时间支付进度付款，应按照违约金条款支付违约金。5.发包人未按合同约定提供施工场地，应承担因此导致的工程延期费用。示例说明：如果承包人未能在合同约定的时间内完成工程，根据违约金条款，承包人应支付违约金。如果发包人未能在合同约定的时间内支付进度付款，根据违约金条款，发包人应支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。3.工程质量：工程满足设计文件、法律法规和标准要求的状态。4.工程进度：工程按照约定的时间节点和顺序进行施工的过程。5.材料和设备：用于工程建设的物质和设备。6.环保措施：为保护环境，减少对环境的影响而采取的措施。7.仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行解决的方式。8.诉讼：通过法院对合同争议进行解决的方式。不可抗力条款用于规定因不可抗力导致的合同无法履行或部分