二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同3篇_第1页
二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同3篇_第2页
二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同3篇_第3页
二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同3篇_第4页
二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同。本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2业主基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3建设规模2.4建设内容3.项目工期3.1工期安排3.2工期延误责任4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验标准4.3质量纠纷解决5.工程造价5.1工程造价构成5.2工程造价调整5.3工程款支付方式6.设计变更6.1设计变更程序6.2设计变更费用6.3设计变更通知7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备采购及验收8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环保8.3施工现场文明施工9.竣工验收9.1竣工验收程序9.2竣工验收标准9.3竣工验收合格证书10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除情形12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同备案14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同修订第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息施工单位名称:________注册地址:________法定代表人:________联系电话:________1.2业主基本信息业主名称:________注册地址:________法定代表人:________联系电话:________2.项目概况2.1项目名称:________2.2项目地址:________2.3建设规模:________2.4建设内容:________3.项目工期3.1工期安排:自合同签订之日起____个月完成施工,具体工期安排见附件一。3.2工期延误责任:若因施工单位原因导致工期延误,每延误一日,应向业主支付____元违约金。4.工程质量标准4.1质量要求:本工程须符合国家及行业相关质量标准,具体详见附件二。4.2质量检验标准:工程验收前,施工单位应进行自检,合格后通知业主进行验收。4.3质量纠纷解决:如出现质量纠纷,双方应协商解决;协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.工程造价5.1工程造价构成:工程造价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等,具体详见附件三。5.2工程造价调整:因政策调整、市场波动等原因导致工程造价发生变化,双方应按实际发生情况调整。5.3工程款支付方式:业主在工程进度达到约定的节点后,向施工单位支付相应比例的工程款。6.设计变更6.1设计变更程序:设计变更应经双方协商一致,由业主向施工单位发出书面通知。6.2设计变更费用:设计变更产生的费用,由施工单位承担;如变更涉及合同价格调整,双方另行协商。6.3设计变更通知:施工单位收到设计变更通知后,应在____日内完成变更工作。7.材料设备供应7.1材料设备供应方式:本工程所需材料设备由施工单位负责采购、供应,具体详见附件四。7.2材料设备质量要求:材料设备须符合国家及行业相关质量标准,具体详见附件五。7.3材料设备采购及验收:施工单位在采购材料设备时,应确保其质量,并在到货后及时组织验收。8.施工现场管理8.1施工现场安全:施工单位应严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。8.2施工现场环保:施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,确保符合环保要求。8.3施工现场文明施工:施工单位应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁,确保施工秩序。9.竣工验收9.1竣工验收程序:工程完工后,施工单位应向业主提交竣工验收申请,业主应在收到申请后____日内组织验收。9.2竣工验收标准:验收标准应符合国家及行业相关质量标准,具体详见附件六。9.3竣工验收合格证书:验收合格后,业主应向施工单位颁发竣工验收合格证书。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于工期延误、工程质量不合格、材料设备供应不符合要求等。10.2违约责任承担:违约方应根据违约情形承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:赔偿金额按实际损失计算,双方另有约定的除外。11.争议解决11.1争议解决方式:争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决机构:如协商不成,双方可选择有管辖权的仲裁机构进行仲裁。11.3争议解决程序:争议解决程序按所选争议解决机构的规定执行。12.合同解除12.1合同解除情形:包括但不限于一方违约、不可抗力等因素。12.2合同解除程序:合同解除需经双方书面同意,并按照法定程序办理。13.合同生效13.1合同生效条件:合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同生效日期:合同生效日期为____年____月____日。13.3合同备案:合同签订后,双方应及时向相关部门备案。14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于附件一至附件六。14.2合同解释:本合同条款如有歧义,按双方协商一致的解释为准。14.3合同修订:本合同如有修订,应以书面形式进行,经双方签字(或盖章)后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务或参与合同履行的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围:第三方介入范围包括但不限于工程监理、设计咨询、质量检测、造价咨询、安全评估等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义:第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,甲乙双方事先约定的最高赔偿额度。17.2责任限额确定:责任限额应根据第三方的专业性质、服务质量、合同金额等因素协商确定,具体见附件八。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:1.获得合同履行过程中的必要信息和资料;2.在其专业领域内对工程进行监督、检查和评估;3.依法维护自身合法权益。18.2第三方义务:1.按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责;2.保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;3.在规定时间内完成工作任务,并及时向甲乙双方报告工作进展。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:1.第三方应向甲方提供专业服务,甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责;2.甲方应支付第三方服务费用,具体金额和支付方式见附件九;3.第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致甲方损失,应承担相应的责任。19.2第三方与乙方的划分:1.第三方应向乙方提供专业服务,乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责;2.乙方应支付第三方服务费用,具体金额和支付方式见附件九;3.第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致乙方损失,应承担相应的责任。19.3第三方与甲乙双方的共同责任:1.如第三方在履行合同过程中,因甲乙双方共同原因导致损失,甲乙双方应按各自责任比例承担相应责任;2.甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。20.第三方介入的变更与终止20.1变更:如需变更第三方,甲乙双方应重新选择第三方,并签订相应的合作协议。20.2终止:如第三方无法履行合同,甲乙双方有权终止其介入,并追究其相应的责任。21.第三方介入的法律适用与争议解决21.1法律适用:本合同及第三方介入协议的签订、履行、解释及争议解决,均适用中华人民共和国法律。21.2争议解决:如甲乙双方与第三方发生争议,应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工期安排表要求:详细列出工程各阶段的时间节点、工作内容、验收标准等。说明:附件一为合同附件,是合同的重要补充。2.附件二:工程质量标准要求:明确工程各部分的质量要求、检验标准、验收程序等。说明:附件二是合同附件,是保证工程质量的重要依据。3.附件三:工程造价明细表要求:详细列出工程造价的构成部分、计算方法、调整因素等。说明:附件三是合同附件,是工程造价管理和调整的依据。4.附件四:材料设备采购清单要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:附件四是合同附件,是材料设备采购和供应的依据。5.附件五:材料设备质量要求要求:明确材料设备的质量标准、检验方法、验收程序等。说明:附件五是合同附件,是确保材料设备质量的重要依据。6.附件六:竣工验收标准要求:详细列出工程竣工验收的标准、程序、验收内容等。说明:附件六是合同附件,是工程竣工验收的重要依据。7.附件七:第三方资质证明文件要求:提供第三方机构的资质证书、相关人员的资格证书等。说明:附件七是合同附件,是选择第三方的重要依据。8.附件八:第三方责任限额协议要求:明确第三方的责任限额,以及违约责任承担方式。说明:附件八是合同附件,是明确第三方责任的重要依据。9.附件九:第三方服务费用明细表要求:详细列出第三方服务的费用构成、计算方法、支付方式等。说明:附件九是合同附件,是第三方服务费用管理和支付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误:施工单位未按合同约定完成工程。工程质量不合格:工程不符合合同约定的质量标准。材料设备供应不符合要求:提供的材料设备质量不符合合同约定。违反安全生产规定:施工现场发生安全事故。违反环保规定:施工现场环境污染超标。2.责任认定标准:工期延误:每延误一日,施工单位应向业主支付____元违约金。工程质量不合格:施工单位应承担修复费用,并赔偿业主因此遭受的损失。材料设备供应不符合要求:施工单位应重新采购合格材料设备,并承担相应费用。违反安全生产规定:施工单位应承担事故责任,并赔偿业主和受害者损失。违反环保规定:施工单位应承担环境污染治理费用,并赔偿业主损失。示例说明:若施工单位因自身原因导致工期延误3天,应向业主支付3×____元违约金。若施工单位提供的钢筋质量不合格,导致工程返工,施工单位应承担修复费用并赔偿业主损失____元。若施工现场发生安全事故,施工单位应承担事故责任,并赔偿业主和受害者损失____元。全文完。二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同。1本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2地方建设行政管理部门的规定1.3建设工程合同示范文本2.合同双方基本情况2.1施工单位名称、地址、联系人、联系方式2.2业主单位名称、地址、联系人、联系方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程结构形式4.工程建设内容4.1土建工程4.1.1地基处理4.1.2地基基础工程4.1.3主体结构工程4.2安装工程4.2.1水电安装工程4.2.2热力安装工程4.2.3燃气安装工程4.3精装修工程4.3.1室内精装修4.3.2室外景观工程4.4其他工程5.工程进度计划5.1工程总工期5.2各阶段工期5.3工程里程碑节点6.工程质量要求6.1国家质量标准6.2地方质量标准6.3施工单位内部质量标准7.工程造价7.1工程合同造价7.2工程结算造价7.3工程变更造价8.付款方式8.1预付款8.2进度款8.3验收款8.4结算款8.5保修金9.工程变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更计价10.工程验收10.1验收程序10.2验收标准10.3验收组织11.工程保修11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任12.违约责任12.1施工单位违约责任12.2业主单位违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2地方建设行政管理部门的规定1.3建设工程合同示范文本1.4本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及《建设工程施工合同(示范文本)》的规定订立。2.合同双方基本情况2.1施工单位名称:建筑有限公司2.1.1地址:省市区路号2.1.2联系人:2.1.3联系电话:138xxxx56782.2业主单位名称:房地产开发有限公司2.2.1地址:省市区路号2.2.2联系人:2.2.3联系电话:139xxxx56783.工程概况3.1工程名称:小区住宅楼及配套设施建设工程3.2工程地点:省市区路号3.3工程规模:占地面积X平方米,建筑面积X平方米3.4工程类型:住宅楼、配套设施3.5工程结构形式:钢筋混凝土结构4.工程建设内容4.1土建工程4.1.1地基处理:采用桩基础4.1.2地基基础工程:包括地下室、主体结构4.1.3主体结构工程:包括楼层、屋顶、墙面等4.2安装工程4.2.1水电安装工程:包括给排水、电气、消防等4.2.2热力安装工程:包括供暖、供冷等4.2.3燃气安装工程:包括天然气管道等4.3精装修工程4.3.1室内精装修:包括墙面、地面、门窗等4.3.2室外景观工程:包括绿化、道路、景观小品等4.4其他工程4.4.1建筑智能化工程4.4.2安全防范系统工程5.工程进度计划5.1工程总工期:12个月5.2各阶段工期:5.2.1地基基础工程:3个月5.2.2主体结构工程:4个月5.2.3安装工程:2个月5.2.4精装修工程:1个月5.3工程里程碑节点:按工程进度计划划分6.工程质量要求6.1国家质量标准:符合GB503002013《建筑工程施工质量验收统一标准》6.2地方质量标准:符合省市相关质量标准6.3施工单位内部质量标准:确保工程质量达到优良等级篇标识进行输出。8.工程造价8.1工程合同造价8.1.1工程合同造价为人民币叁仟万元整(¥300,000,000.00元)。8.1.2.1土建工程费用8.1.2.2安装工程费用8.1.2.3精装修工程费用8.1.2.4其他工程费用8.1.3工程合同造价为固定总价合同,不因工程量增减而调整。8.2工程结算造价8.2.1工程结算造价以实际完成工程量及合同约定的计价规则进行计算。8.2.2工程结算造价应包含合同约定的各项费用,包括但不限于:8.2.2.1直接费用8.2.2.2间接费用8.2.2.3利润8.2.2.4税金8.3工程变更造价8.3.1工程变更造价按照合同约定的变更程序和计价规则计算。8.3.2.1工程变更原因8.3.2.2工程变更内容8.3.2.3工程变更后的工程量8.3.2.4合同约定的计价规则8.4付款方式8.4.1预付款:合同签订后10个工作日内,业主单位向施工单位支付合同造价的10%作为预付款。8.4.2进度款:按工程进度分阶段支付,每个阶段完成后,施工单位提交工程进度款支付申请,业主单位在收到申请后5个工作日内支付相应阶段的进度款。8.4.3验收款:工程验收合格后,业主单位在收到施工单位提交的验收款支付申请后5个工作日内支付验收款。8.4.4结算款:工程结算完成后,施工单位提交工程结算款支付申请,业主单位在收到申请后15个工作日内支付结算款。8.4.5保修金:合同签订后,业主单位向施工单位支付合同造价的5%作为保修金,保修期满后无质量问题,退还保修金。9.工程变更9.1变更程序9.1.1变更申请:任何一方提出变更,应提前5个工作日向对方提交书面变更申请,并说明变更原因、内容、预期影响及变更费用。9.1.2变更审批:变更申请经双方协商一致后,由施工单位组织实施,并提交变更实施报告。9.1.3变更确认:变更实施完成后,双方应共同确认变更结果,并调整合同内容。9.2变更内容9.2.1变更原因:包括但不限于设计变更、施工条件变更、业主方要求等。9.2.2变更内容:包括但不限于工程量增减、施工方案调整、材料设备更换等。9.3变更计价9.3.1变更计价依据:合同约定的计价规则、市场价格等。9.3.2变更计价方法:按照实际发生费用计算,或根据合同约定采用其他计价方式。10.工程验收10.1验收程序10.1.1验收准备:施工单位在工程完工后,按照合同约定的质量标准进行自检,并提交验收申请。10.1.2验收组织:由业主单位组织验收,施工单位、设计单位、监理单位等相关方参加。10.1.3验收标准:符合国家质量标准、地方质量标准及合同约定的质量标准。10.2验收标准10.2.1工程质量应符合国家质量标准、地方质量标准及合同约定的质量标准。10.2.2工程功能应符合设计要求。10.2.3工程外观应符合设计图纸及合同约定的要求。10.3验收组织10.3.1业主单位负责组织验收工作。10.3.2施工单位负责提供验收所需的资料和条件。10.3.3设计单位、监理单位等相关方应按照合同约定参与验收。11.工程保修11.1保修范围:包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、安装工程、精装修工程等。11.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,地基基础工程、主体结构工程的保修期限为设计使用年限。11.3保修责任:施工单位对保修范围内的质量问题承担保修责任,业主单位在保修期内有权要求施工单位进行修复或更换。12.违约责任12.1施工单位违约责任12.1.1施工单位未按合同约定完成工程,每逾期一天,应向业主单位支付合同造价的万分之五违约金。12.1.2施工单位质量不合格,每发现一处,应承担修复或更换责任,并赔偿由此造成的损失。12.2业主单位违约责任12.2.1业主单位未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向施工单位支付逾期付款的万分之五违约金。12.2.2业主单位变更设计或要求施工单位进行非合同约定的施工,应承担由此产生的费用。13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。13.2争议解决机构:如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同解除14.1.1双方协商一致解除合同。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行。14.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。14.2合同解除程序:解除合同应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。14.3合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及资料等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的目的:第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、规范合同履行,以及解决合同履行过程中的争议。15.3.1工程监理:对工程质量、进度、安全等进行监督和管理。15.3.2工程咨询:提供技术、经济、法律等方面的咨询服务。15.3.3工程检验:对工程质量进行检验和评估。15.3.4工程评估:对工程项目的价值进行评估。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方应与第三方签订独立的合作协议,明确各自的权利、义务和责任。16.2第三方应独立行使职责,不得受甲乙双方的任何不正当影响。16.3甲乙双方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的正常工作。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任:17.1.1按照合作协议履行职责,确保服务质量。17.1.2对其提供的服务承担相应的法律责任。17.1.3对其提供的服务结果承担相应的责任。17.2第三方的权利:17.2.1收取合同约定的服务费用。17.2.2要求甲乙双方提供必要的资料和条件。17.2.3对甲乙双方违反合同的行为提出意见和建议。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额由合作协议约定,但不得超过合同造价的10%。18.2第三方责任限额的计算方法:18.2.1第三方责任限额按实际发生损失计算。18.2.2第三方责任限额按合同造价的一定比例计算。18.3第三方责任限额的承担方式:18.3.1第三方应承担其责任限额内的责任。18.3.2第三方责任限额内的损失由第三方自行承担。18.3.3第三方责任限额外的损失,按合同约定由甲乙双方承担。19.第三方介入的流程19.1甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确第三方介入的具体事项和责任。19.2第三方在介入前应向甲乙双方提交详细的介入计划和方案。19.3甲乙双方应配合第三方进行工作,并提供必要的支持和协助。19.4第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件:20.1.1合同履行完毕。20.1.2第三方完成合同约定的服务内容。20.1.3合同解除或终止。20.2第三方介入的终止流程:20.2.1第三方应提前30日向甲乙双方发出终止通知。20.2.2甲乙双方应在收到终止通知后5个工作日内确认终止。20.2.3第三方应按照合同约定完成剩余工作。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用应在合作协议中明确。21.2第三方介入的费用由甲乙双方按比例分担,或由业主单位全额支付。21.3第三方介入的费用应在合同约定的付款方式中体现。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。22.2如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同订立文件1.1.1合同书1.1.2双方营业执照复印件1.1.3双方法定代表人身份证复印件1.1.4工程项目立项文件1.1.5设计图纸及说明书2.附件二:工程进度计划2.1.1工程进度网络图2.1.2各阶段工期安排表2.1.3工程里程碑节点计划3.附件三:工程质量要求文件3.1.1国家质量标准文件3.1.2地方质量标准文件3.1.3施工单位内部质量标准文件4.附件四:工程造价文件4.1.1工程量清单4.1.2计价依据4.1.3工程造价计算书5.附件五:付款方式文件5.1.1付款进度计划表5.1.2付款申请表5.1.3付款凭证6.附件六:工程变更文件6.1.1工程变更通知单6.1.2工程变更协议6.1.3工程变更计价单7.附件七:工程验收文件7.1.1工程验收报告7.1.2验收记录7.1.3验收证书8.附件八:工程保修文件8.1.1保修责任书8.1.2保修期限证明8.1.3保修服务记录9.附件九:第三方介入文件9.1.1第三方合作协议9.1.2第三方服务计划9.1.3第三方服务报告说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程。责任认定标准:施工单位每逾期一天,应向业主单位支付合同造价的万分之五违约金。示例说明:若工程总工期为12个月,施工单位逾期3个月,则应支付违约金人民币90万元。2.违约行为:业主单位未按合同约定支付工程款。责任认定标准:业主单位每逾期一天,应向施工单位支付逾期付款的万分之五违约金。示例说明:若合同造价为人民币3000万元,业主单位逾期支付1个月,则应支付违约金人民币1.5万元。3.违约行为:施工单位提供质量不合格的工程。责任认定标准:施工单位负责修复或更换不合格工程,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若因施工单位提供不合格的建筑材料导致工程受损,施工单位应承担修复费用及业主单位因此遭受的损失。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担其责任限额内的责任,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若第三方因服务失误导致工程受损,第三方应赔偿业主单位因此遭受的损失,但赔偿金额不超过合同造价的10%。5.违约行为:合同解除或终止后,一方未按合同约定处理剩余工程、款项及资料等。责任认定标准:违约方应承担由此产生的费用和损失。示例说明:若合同解除后,施工单位未按要求清理现场,业主单位有权要求施工单位承担清理费用。全文完。二零二四年度建筑施工合同:施工单位与业主之间关于房屋建设的详细合同。2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2业主基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程设计3.1设计单位3.2设计图纸3.3设计变更4.工程施工4.1施工单位资质4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工现场管理5.材料设备5.1材料采购5.2设备采购5.3材料设备质量6.质量管理6.1施工质量标准6.2质量检测6.3质量整改7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收合格标准8.付款方式8.1预付款8.2进度款8.3验收款8.4结算款9.合同工期9.1工期约定9.2工期延误责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除情形12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用与管辖14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息施工单位名称:___________施工单位地址:___________施工单位法定代表人:___________施工单位联系电话:___________施工单位开户银行:___________施工单位银行账号:___________1.2业主基本信息业主名称:___________业主地址:___________业主法定代表人:___________业主联系电话:___________业主开户银行:___________业主银行账号:___________2.工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________平方米(或立方米)2.4工程类别:___________3.工程设计3.1设计单位:___________3.2设计图纸:___________设计图纸编号:___________设计图纸数量:___________套3.3设计变更:设计变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。4.工程施工4.1施工单位资质:施工单位具备相关资质,具体资质等级为:___________。4.2施工组织设计:施工单位需编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。4.3施工进度计划:施工进度计划应明确各阶段的工期安排,包括关键节点和验收时间。4.4施工现场管理:施工单位应加强施工现场管理,确保施工安全、文明施工。5.材料设备5.1材料采购:施工单位负责材料采购,材料质量应符合设计要求和规范标准。5.2设备采购:施工单位负责设备采购,设备质量应符合设计要求和规范标准。5.3材料设备质量:材料设备质量检测报告应作为施工验收的依据。6.质量管理6.1施工质量标准:施工质量应符合国家现行施工质量标准,具体标准为:___________。6.2质量检测:施工单位应进行定期质量检测,检测报告应作为施工验收的依据。6.3质量整改:如发现质量问题,施工单位应立即整改,并承担相应的责任。7.工程验收7.1验收标准:工程验收应按照国家现行施工质量验收规范进行。7.2验收程序:验收程序包括自检、互检、专检和综合验收。7.3验收合格标准:验收合格标准为工程达到设计要求,符合施工质量标准,无安全隐患。8.付款方式8.1预付款:合同签订后,业主支付合同总价的10%作为预付款,施工单位在收到预付款后3个工作日内提交相关材料。8.2进度款:工程按进度完成,每月支付合同总价的20%,累计支付至合同总价的80%,20%作为质保金,工程验收合格后30日内支付。8.3验收款:工程验收合格后,支付剩余10%的工程款。8.4结算款:工程竣工并验收合格后,施工单位提交结算资料,业主在30日内支付结算款。9.合同工期9.1工期约定:合同工期为____个月,自合同签订之日起计算。9.2工期延误责任:因施工单位原因导致工期延误,每延误一天,应支付合同总价的0.5%作为违约金;因业主原因导致工期延误,工期相应顺延,不视为违约。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按期完成工程、工程不合格、违反保密条款等。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构:仲裁委员会根据《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。12.合同解除12.1合同解除情形:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。12.2合同解除程序:一方提出解除合同,应提前____天书面通知对方,并说明理由。13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件:包括工程竣工验收合格、合同解除、合同期满等。14.其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用与管辖:本合同适用中华人民共和国法律,合同争议由合同签订地人民法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方:业主,乙方:施工单位)以外的,为合同的履行提供专业服务、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方类型1.设计单位2.监理单位3.材料供应商4.施工单位分包商5.保险机构6.质量检测机构7.中介机构15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额本合同中,第三方因其服务或行为导致的损失,其责任限额如下:设计单位:设计错误导致损失,赔偿金额不超过设计费总额的50%。监理单位:监理失职导致损失,赔偿金额不超过监理费总额的50%。材料供应商:材料质量不合格导致损失,赔偿金额不超过材料采购总价款的50%。施工单位分包商:分包工程不合格导致损失,赔偿金额不超过分包工程合同总价款的50%。保险机构:保险事故赔偿金额按照保险合同约定执行。质量检测机构:检测错误导致损失,赔偿金额不超过检测费总额的50%。中介机构:中介服务失误导致损失,赔偿金额不超过中介服务费总额的50%。15.3.2第三方责任划分甲方与乙方之间的合同责任,由甲方和乙方按照合同约定承担。第三方在履行其职责过程中,对甲方或乙方造成的损失,按照上述责任限额承担相应责任。第三方与甲方或乙方之间的合同责任,由第三方与甲方或乙方按照各自合同约定承担。15.4第三方介入程序15.4.1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论