内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目合同本合同目录一览第一条合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则第二条合同主体2.1发包方信息2.2承包方信息2.3监理方信息第三条项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资第四条项目建设内容4.1建设内容概述4.2建设工程量清单4.3建设工程进度安排第五条项目投资与资金来源5.1项目投资总额5.2资金来源5.3投资支付方式第六条工程施工组织设计6.1施工组织设计原则6.2施工进度计划6.3施工方案6.4施工安全措施第七条合同工期及验收7.1合同工期7.2工程验收7.3验收标准第八条质量要求与标准8.1质量要求8.2质量标准8.3质量保证措施第九条合同价格及支付方式9.1合同价格9.2价格形式9.3价格调整9.4支付方式第十条合同履行与变更10.1合同履行10.2合同变更10.3合同解除第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构第十三条合同生效、终止及解除13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除第十四条合同附件14.1附件一：建设工程合同14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：质量保证措施14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《内蒙古自治区教育基础设施建设项目管理办法》等相关法律法规，制定本合同。1.2合同订立的原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保双方合法权益。第二条合同主体2.1发包方信息发包方：内蒙古自治区教育厅地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区法定代表人：2.2承包方信息承包方：建筑集团有限公司地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区法定代表人：2.3监理方信息监理方：工程监理有限公司地址：内蒙古自治区包头市东河区法定代表人：第三条项目概况3.1项目名称内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目3.2项目地点内蒙古自治区各盟市、旗县（市、区）教育机构3.3项目规模项目总投资约亿元，包括新建、改建、扩建教育设施3.4项目总投资项目总投资约亿元第四条项目建设内容4.1建设内容概述项目包括新建、改建、扩建教学楼、宿舍楼、食堂、图书馆等教育设施，以及配套设施建设。4.2建设工程量清单详见附件一：建设工程量清单。4.3建设工程进度安排详见附件二：建设工程进度安排表。第五条项目投资与资金来源5.1项目投资总额项目总投资约亿元。5.2资金来源项目资金来源为国家财政拨款、地方政府配套资金、社会投资等。5.3投资支付方式投资支付方式为分阶段支付，详见附件三：投资支付计划表。第六条工程施工组织设计6.1施工组织设计原则施工组织设计应遵循科学、合理、安全、环保的原则。6.2施工进度计划详见附件二：建设工程进度安排表。6.3施工方案施工方案包括施工工艺、施工技术、施工组织、施工安全等。6.4施工安全措施施工安全措施包括安全防护、施工人员培训、应急预案等。第七条合同工期及验收7.1合同工期合同工期为个月，自合同生效之日起计算。7.2工程验收工程验收分为分部工程验收和竣工验收。7.3验收标准验收标准应符合国家相关标准和规范要求。第八条质量要求与标准8.1质量要求8.1.1工程质量必须符合国家现行施工质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范。8.1.2工程材料、构配件和设备的质量必须符合设计文件和有关标准的要求。8.2质量标准8.2.1施工单位应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。8.2.2施工过程中应进行质量检验，检验结果应符合相关质量标准。8.3质量保证措施8.3.1施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制。8.3.2对关键工序和重要部位应进行专项检查和验收，确保工程质量。第九条合同价格及支付方式9.1合同价格9.1.1合同价格采用固定总价方式，总价为人民币元整。9.1.2合同价格包含工程量清单内的全部工程内容和费用。9.2价格形式9.2.1合同价格中不含税金，税金按国家规定另行计算。9.3价格调整9.3.1在合同有效期内，如遇国家政策调整，合同价格可按国家规定进行调整。9.4支付方式9.4.1合同签订后，承包方提交履约保证金，金额为合同价的5%。9.4.2工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付。9.4.3验收合格后，承包方提交竣工结算书，发包方在收到结算书后个工作日内支付尾款。第十条合同履行与变更10.1合同履行10.1.1承包方应按照合同约定的工期、质量要求完成工程。10.1.2发包方应按照合同约定提供必要的施工条件。10.2合同变更10.2.1合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2.2变更后的合同条款具有同等法律效力。10.3合同解除10.3.1如一方违约，另一方有权解除合同，并追究违约责任。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程；11.1.2发包方未按合同约定支付工程款；11.1.3一方违反合同约定的其他违约行为。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同价的%。11.3违约处理11.3.1违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后个工作日内书面通知对方。12.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。第十三条合同生效、终止及解除13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止13.2.1工程竣工并验收合格；13.2.2双方协商一致解除合同；13.2.3其他导致合同终止的情形。13.3合同解除13.3.1如一方违约，另一方有权解除合同；13.3.2如发生不可抗力，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。第十四条合同附件14.1附件一：建设工程合同14.2附件二：建设工程量清单14.3附件三：建设工程进度安排表14.4附件四：投资支付计划表14.5附件五：质量保证措施14.6附件六：合同履行过程中的其他文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托的，为提供专业服务、监督管理或协助履约的独立法人或其他组织。1.2.1甲乙双方及其关联企业；1.2.2合同签订地政府及其相关部门；1.2.3法院、仲裁机构等司法或仲裁机构。第二条第三方介入的范围和方式2.1.1工程监理；2.1.2质量检测；2.1.3安全监督；2.1.4技术咨询；2.1.5资金管理；2.1.6其他经甲乙双方协商一致的事项。2.2.1直接参与；2.2.2提供专业服务；2.2.3协助甲乙双方履行合同。第三条第三方的责权利3.1第三方的权利：3.1.1根据合同约定，独立行使职责；3.1.2收取合同约定的服务费用；3.1.3要求甲乙双方提供必要的协助和支持。3.2第三方的责任：3.2.1按照合同约定提供专业、公正的服务；3.2.2对其提供的服务质量承担责任；3.2.3遵守职业道德和保密原则。3.3第三方的义务：3.3.1及时向甲乙双方报告工作进展；3.3.2接受甲乙双方的监督和检查；3.3.3遵守国家相关法律法规。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由合同约定，具体金额由甲乙双方协商确定。4.2.1因第三方原因导致工程延期；4.2.2因第三方原因导致工程质量不符合合同约定；4.2.3因第三方原因导致安全事故；4.2.4因第三方原因导致合同履行受阻。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方负责，向甲方提供专业服务；5.1.2甲方对第三方的服务质量和履约情况进行监督。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方负责，协助乙方完成工程；5.2.2乙方对第三方的服务质量和履约情况进行监督。5.3第三方与监理方的划分：5.3.1第三方与监理方在各自职责范围内相互配合；5.3.2监理方对第三方的服务质量和履约情况进行监督。第六条第三方介入的流程6.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项；6.2双方共同邀请或委托第三方；6.3第三方与甲乙双方签订服务协议或合同；6.4第三方开始履行职责，甲乙双方监督第三方工作。第七条第三方介入的变更7.1如需变更第三方介入的事项，甲乙双方应协商一致，并以书面形式确认；7.2变更后的条款作为合同的一部分，具有同等法律效力。第八条第三方介入的终止8.1如第三方无法继续履行职责，甲乙双方应协商解决；8.2如协商不成，甲乙双方可终止第三方介入，并追究第三方责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；9.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条本合同的其他条款10.1本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行；10.2本合同的未尽事宜，按国家相关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：建设工程合同详细要求：包括合同双方的基本信息、项目概况、建设内容、投资与资金来源、施工组织设计、合同工期及验收、质量要求与标准、合同价格及支付方式、合同履行与变更、违约责任、争议解决、合同生效、终止及解除等条款的具体内容。附件说明：本附件为合同的核心文件，详细规定了甲乙双方的权利义务。2.附件二：建设工程量清单详细要求：包括项目名称、工程量、工程量单位、工程单价、合价等详细信息。附件说明：本附件为工程量计算的依据，用于工程款的支付和结算。3.附件三：建设工程进度安排表详细要求：包括各阶段工程的开始时间、结束时间、预计工期等。附件说明：本附件为工程进度管理的依据，用于监督工程按期完成。4.附件四：投资支付计划表详细要求：包括各阶段工程的支付金额、支付时间、支付条件等。附件说明：本附件为投资支付的管理工具，用于确保工程资金的合理使用。5.附件五：质量保证措施详细要求：包括施工过程中的质量控制措施、质量检验标准、质量事故处理等。附件说明：本附件为工程质量管理的指导文件，用于确保工程质量。6.附件六：合同履行过程中的其他文件详细要求：包括变更协议、验收报告、维修记录、索赔文件等。附件说明：本附件为合同履行过程中的补充文件，用于记录合同履行过程中的相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按合同约定完成工程；1.2发包方未按合同约定支付工程款；1.3第三方未按合同约定提供专业服务；1.4一方违反合同约定的其他违约行为。2.责任认定标准：2.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。例如，若因承包方原因导致工程延期，承包方应支付每日元的违约金。2.2发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。例如，若因发包方未按时支付工程款，发包方应支付每日%的滞纳金。2.3第三方未按合同约定提供专业服务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。例如，若第三方提供的服务导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。2.4一方违反合同约定的其他违约行为，应按合同约定或法律规定承担相应的违约责任。3.违约责任示例：3.1承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期天，承包方应支付元的违约金。3.2发包方未按合同约定支付工程款，导致承包方停工天，发包方应支付元的违约金。3.3第三方提供的质量检测报告存在重大错误，导致工程质量问题，第三方应赔偿元。全文完。内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目建设周期3.项目投资3.1投资总额3.2投资来源3.3投资分配4.合同标的4.1合同标的概述4.2合同标的明细5.合同双方权利和义务5.1合同双方权利5.2合同双方义务6.项目进度管理6.1项目进度计划6.2项目进度调整6.3项目进度监控7.质量要求7.1质量标准7.2质量检测7.3质量责任8.项目安全管理8.1安全管理要求8.2安全责任8.3安全事故处理9.合同价款及支付9.1合同价款9.2付款方式9.3付款时间10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：内蒙古自治区教育厅乙方：教育基础设施建设有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系方式：电话：0，邮箱：1.4合同双方地址甲方地址：内蒙古自治区呼和浩特市大街号乙方地址：内蒙古自治区包头市路号2.项目概述2.1项目名称内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目2.2项目地点内蒙古自治区各盟市、旗县（市、区）教育机构2.3项目规模新建、改建、扩建教育基础设施总面积约为万平方米2.4项目内容包括教学楼、宿舍楼、食堂、图书馆、实验室、体育场馆等配套设施2.5项目建设周期自合同签订之日起至2025年12月31日止3.项目投资3.1投资总额项目总投资额为人民币亿元3.2投资来源甲方出资亿元，乙方出资亿元3.3投资分配甲方负责项目资金的管理和监督，乙方负责项目具体实施4.合同标的4.1合同标的概述本合同标的为内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目4.2合同标的明细（1）教学楼建设（2）宿舍楼建设（3）食堂建设（4）图书馆建设（5）实验室建设（6）体育场馆建设5.合同双方权利和义务5.1合同双方权利（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成项目建设（2）甲方有权对项目建设过程中的质量问题进行监督检查（3）乙方有权按照合同约定获得项目建设所需资金5.2合同双方义务（1）甲方义务：①按照合同约定及时支付项目建设所需资金；②对项目建设过程中的质量问题进行监督检查；③对乙方在项目建设过程中遇到的问题提供必要的协助。（2）乙方义务：①按照合同约定的时间、质量、进度完成项目建设；②确保项目建设质量符合国家标准；③按照甲方要求提供项目建设进度报告；④在项目建设过程中做好安全生产和环境保护工作。6.项目进度管理6.1项目进度计划乙方应根据合同约定，制定详细的项目进度计划，经甲方审核批准后执行。6.2项目进度调整如遇特殊情况，乙方需提前向甲方提出项目进度调整申请，经甲方批准后方可调整。6.3项目进度监控甲方有权对项目进度进行监控，对项目进度情况进行跟踪检查。8.项目安全管理8.1安全管理要求乙方在项目建设过程中必须遵守国家和内蒙古自治区有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。8.2安全责任（1）乙方负责施工现场的安全管理，包括但不限于施工人员的安全教育培训、安全设施的配置、施工过程中的安全监督等。（2）甲方对施工现场的安全工作负监督责任，对乙方在施工过程中违反安全规定的行为有权予以制止并要求整改。8.3安全事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取措施减少损失，并及时报告甲方。（2）事故发生后，乙方应配合甲方进行调查，查明事故原因，并采取相应措施防止类似事故再次发生。9.合同价款及支付9.1合同价款本合同价款为人民币亿元，包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。9.2付款方式（1）合同签订后，乙方提交工程款支付计划，甲方审核后支付合同总价款的20%作为预付款。（2）项目开工后，每月根据实际完成工程量和甲方审核确认的进度款支付计划，支付合同总价款的10%。（3）项目竣工验收合格后，支付合同总价款的30%。（4）项目保修期满后，支付剩余的合同价款。9.3付款时间（1）预付款在合同签订后30日内支付。（2）每月进度款在次月5日前支付。（3）竣工验收合格后30日内支付进度款。（4）保修期满后30日内支付剩余款项。10.合同变更与解除10.1合同变更（1）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更合同内容。（2）因合同履行过程中出现重大变更需求，双方经协商一致后可变更合同。10.2合同解除（1）任何一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致后可解除合同。11.违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间、质量、进度完成项目建设；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）甲方未按合同约定支付预付款和进度款；（4）任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，支付违约金；（2）因违约造成对方损失的，违约方应赔偿损失；（3）违约方应承担因违约给对方造成的其他责任。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构本合同争议提交内蒙古自治区仲裁委员会仲裁。13.合同生效及终止13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）其他法律、法规规定的合同终止情形。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件（1）工程量清单；（2）设计图纸；（3）施工组织设计；（4）质量保证体系文件；（5）安全文明施工措施；（6）其他相关文件。14.3合同份数本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中，第三方是指除合同双方之外的，因合同履行需要而介入合同关系中的其他主体，包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、咨询机构、金融机构等。15.2第三方责权利（1）责任：第三方应根据其合同约定或相关法律法规承担相应的责任。（2）权利：第三方有权根据合同约定或法律法规行使相应的权利，包括但不限于对项目进行设计、监理、审计、咨询等。（3）义务：第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于提供专业服务、确保服务质量等。15.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间基于委托或合同关系，甲方作为委托方或合同方，有权对第三方的服务进行监督和评价。（2）第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间基于合同关系，乙方作为合同方，有义务配合第三方的工作，并承担因第三方工作不到位而产生的责任。（3）第三方与项目的关系：第三方作为项目实施过程中的专业服务提供者，其工作直接影响到项目的质量和进度，因此，第三方应确保其服务符合项目要求。16.第三方介入的具体条款16.1设计单位（1）设计单位负责项目的工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计等。（2）设计单位应确保设计质量符合国家标准和甲方要求。（3）设计单位应按时提交设计成果，并对设计变更负责。16.2监理单位（1）监理单位负责项目的施工监理，确保施工质量、进度和安全。（2）监理单位有权对施工过程中的质量问题进行监督检查，并提出整改意见。（3）监理单位应按时提交监理报告，对项目进度和质量负责。16.3审计单位（1）审计单位负责对项目资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。（2）审计单位有权要求乙方提供相关财务资料，并对审计结果负责。（3）审计单位应按时提交审计报告，对审计发现的问题提出整改建议。16.4咨询机构（1）咨询机构负责提供项目相关咨询服务，如技术、管理、市场等。（2）咨询机构应确保其提供的服务符合项目要求，并对咨询结果负责。（3）咨询机构应按时提交咨询报告，对咨询内容负责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据其合同约定、法律法规和项目具体情况确定。17.2第三方责任限额的适用（1）第三方责任限额适用于第三方因违约或过失给甲方或乙方造成的损失。（2）第三方责任限额不适用于因不可抗力等原因导致的损失。17.3第三方责任限额的调整如因项目规模、性质或法律法规变更等原因，需调整第三方责任限额时，应由合同双方协商一致，并书面通知第三方。18.第三方变更及退出18.1第三方变更（1）如需变更第三方，合同双方应协商一致，并书面通知对方及第三方。（2）第三方变更后，原合同中关于第三方的条款应相应调整。18.2第三方退出（1）第三方因故退出合同时，应提前通知合同双方，并书面说明退出原因。（2）第三方退出后，其责任和权利应按照原合同约定由接替方承担或转移。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供合同双方最新有效的营业执照复印件，加盖公章。2.附件二：法定代表人身份证明要求：提供合同双方法定代表人身份证明文件，包括身份证复印件、任职文件等。3.附件三：授权委托书要求：如代理人代为签订合同，需提供授权委托书，明确代理人的权限和期限。4.附件四：项目可行性研究报告要求：提供项目可行性研究报告，包括项目背景、市场需求、投资估算、风险评估等。5.附件五：项目设计图纸要求：提供项目设计图纸，包括初步设计、施工图等，确保设计质量符合国家标准。6.附件六：项目施工组织设计要求：提供项目施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、安全文明施工措施等。7.附件七：项目质量保证体系文件要求：提供项目质量保证体系文件，包括质量目标、质量控制措施、质量检验标准等。8.附件八：项目安全管理措施要求：提供项目安全管理措施，包括安全管理制度、安全防护设施、安全事故应急预案等。9.附件九：项目环境保护措施要求：提供项目环境保护措施，包括环境保护目标、环境保护措施、环境保护设施等。10.附件十：项目进度管理计划要求：提供项目进度管理计划，包括项目进度表、进度监控措施等。11.附件十一：合同双方签订的保密协议要求：提供合同双方签订的保密协议，确保项目信息和商业秘密的安全。12.附件十二：合同双方签订的知识产权归属协议要求：提供合同双方签订的知识产权归属协议，明确项目成果的知识产权归属。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间、质量、进度完成项目建设；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）甲方未按合同约定支付预付款和进度款；（4）任何一方违反合同约定的其他义务；（5）第三方未按合同约定履行其职责。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间、质量、进度完成项目建设，每延误一天，应支付合同总价款的1‰作为违约金；（2）乙方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的0.5%作为滞纳金；（3）甲方未按合同约定支付预付款和进度款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的0.5%作为滞纳金；（4）任何一方违反合同约定的其他义务，应根据损失情况承担相应的违约责任；（5）第三方未按合同约定履行其职责，应根据其合同约定或法律法规承担相应的责任。3.示例说明：（1）乙方未按时完成教学楼主体结构施工，延误工期10天，应支付合同总价款的0.1%作为违约金；（2）乙方未按合同约定支付设计费，逾期支付15天，应支付设计费总额的0.75%作为滞纳金；（3）甲方未按时支付进度款，逾期支付30天，应支付进度款总额的0.15%作为滞纳金；（4）第三方未按合同约定提供设计图纸，导致施工进度延误20天，应根据合同约定或法律法规承担相应的责任。全文完。内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设周期3.项目建设内容3.1建设项目范围3.2建设项目内容3.3建设项目标准4.项目实施计划4.1项目进度安排4.2项目里程碑节点4.3项目协调机制5.工程设计5.1设计要求5.2设计单位5.3设计费用及支付方式6.工程施工6.1施工单位6.2施工进度要求6.3施工质量要求6.4施工安全要求6.5施工费用及支付方式7.材料设备供应7.1材料设备供应商7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应进度7.4材料设备费用及支付方式8.验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间及条件8.4验收费用及支付方式9.付款方式及期限9.1付款方式9.2付款期限9.3付款条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除情形12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同解释第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：内蒙古自治区教育行政部门地址：内蒙古自治区首府呼和浩特市路号乙方：建筑集团有限公司地址：内蒙古自治区首府呼和浩特市路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：联系方式：电话：138，邮箱：乙方法定代表人：1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表：联系方式：电话：1378765，邮箱：乙方授权代表：赵六第二条项目基本情况2.1项目名称内蒙古自治区2024年度教育基础设施建设项目2.2项目地点内蒙古自治区各盟市、旗县及市辖区2.3项目规模建设学校、幼儿园、教学设施等共计万平方米2.4项目投资总投资约为亿元人民币2.5项目建设周期项目建设周期为个月第三条项目建设内容3.1建设项目范围包括教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼、食堂等教学和生活设施的建设3.2建设项目内容1.教学楼：建筑面积万平方米，包括教室、办公室、实验室等2.实验楼：建筑面积万平方米，包括物理实验室、化学实验室、生物实验室等3.图书馆：建筑面积万平方米，包括图书阅览室、电子阅览室等4.宿舍楼：建筑面积万平方米，包括学生宿舍、生活设施等5.食堂：建筑面积万平方米，包括食堂、厨房等3.3建设项目标准1.符合国家有关教育基础设施建设的法律法规及标准2.采用节能环保材料和技术3.保证工程质量，符合国家质量验收标准第四条项目实施计划4.1项目进度安排1.设计阶段：个月2.施工准备阶段：个月3.施工阶段：个月4.验收阶段：个月4.2项目里程碑节点1.设计完成时间：年月2.施工开始时间：年月3.验收合格时间：年月4.3项目协调机制1.甲方设立项目协调小组，负责项目的整体协调工作2.乙方设立项目经理部，负责项目的具体实施工作3.甲方与乙方定期召开协调会议，解决项目实施过程中出现的问题第五条工程设计5.1设计要求1.设计方案应满足项目功能需求，具有先进性、实用性、经济性2.设计应遵循国家有关设计规范和标准3.设计应充分考虑节能环保要求5.2设计单位建筑设计研究院5.3设计费用及支付方式设计费用为万元人民币，分三次支付：设计合同签订后支付30%，设计图纸完成后支付50%，项目竣工验收合格后支付20%。第六条工程施工6.1施工单位建筑集团有限公司6.2施工进度要求1.按照项目实施计划，确保项目按期完工2.施工过程中，确保工程质量，符合国家质量验收标准6.3施工质量要求1.施工过程中，严格执行国家有关工程质量标准2.施工过程中，加强质量监督，确保工程质量6.4施工费用及支付方式施工费用为万元人民币，分四次支付：开工前支付30%，中期支付30%，竣工验收合格后支付30%，保修期满支付10%。第七条材料设备供应7.1材料设备供应商1.建材有限公司2.设备有限公司7.2材料设备质量要求1.供应商提供的材料设备必须符合国家有关质量标准2.材料设备的质量应符合合同约定，确保工程质量7.3材料设备供应进度1.设计阶段：完成设计图纸后，供应商应提供所需材料设备的样品及报价2.施工阶段：根据施工进度，供应商应按时提供所需材料设备3.验收阶段：验收合格后，供应商应提供相关质量证明文件7.4材料设备费用及支付方式材料设备费用为万元人民币，分三次支付：合同签订后支付30%，材料设备到货后支付50%，项目竣工验收合格后支付20%。第八条验收与交付8.1验收标准1.验收应按照国家有关教育基础设施建设的验收规范进行2.验收应包括工程实体质量、功能使用、安全性能等方面3.验收应确保项目符合设计要求和使用功能8.2验收程序1.乙方在工程完工后，向甲方提交竣工验收申请2.甲方应在收到申请后日内组织验收3.验收合格后，双方签署验收报告8.3交付时间及条件1.验收合格后日内，乙方应完成项目交付2.交付条件：项目设施完整、功能正常、符合使用要求8.4验收费用及支付方式验收费用由乙方承担，并在竣工验收合格后由甲方支付第九条付款方式及期限9.1付款方式1.银行转账2.邮政汇款9.2付款期限1.合同签订后日内支付合同总价款的%2.验收合格后日内支付合同总价款的%3.保修期满后日内支付合同总价款的%9.3付款条件1.乙方提交完整的工程结算资料2.甲方确认工程量及质量3.验收合格第十条违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程2.乙方提供的材料设备不符合质量要求3.甲方未按合同约定支付款项10.2违约责任承担1.乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方损失2.乙方提供的材料设备不符合质量要求，应承担相应的赔偿责任3.甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，支付违约金10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向人民法院提起诉讼第十一条争议解决11.1争议解决方式1.由双方协商解决2.协商不成的，提交内蒙古自治区仲裁委员会仲裁3.仲裁不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼11.2争议解决程序1.双方应在争议发生后日内提交仲裁或诉讼申请2.仲裁或诉讼程序按照相关法律和规定执行第十二条合同解除12.1合同解除情形1.双方协商一致解除合同2.因不可抗力导致合同无法履行3.一方严重违约，另一方解除合同12.2合同解除程序1.解除合同前，双方应协商一致2.解除合同后，双方应办理相关手续第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件1.双方签订合同2.合同已加盖双方公章或合同专用章3.合同已送达双方代表13.2合同生效时间合同自双方代表签字盖章之日起生效13.3合同终止条件1.合同约定的期限届满2.双方协商一致解除合同3.合同因法定原因解除第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件1.设计图纸2.施工图纸3.甲方提供的其他相关文件14.3合同解释本合同如有未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按照中华人民共和国法律解释。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所指的第三方是指除甲、乙双方之外的，在合同执行过程中提供专业服务、技术支持或承担特定任务的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）工程监理（2）工程咨询（3）设计审查（4）质量检测（5）财务审计（6）法律咨询（7）其他经甲、乙双方同意的服务第二条甲、乙双方与第三方的关系2.1甲、乙双方与第三方之间的合同关系甲、乙双方与第三方之间应签订独立的合同，明确各自的权利、义务和责任。2.2甲、乙双方与第三方之间的协调甲、乙双方应就第三方的工作内容、进度和质量进行协调，确保第三方的工作与项目整体进度相协调。第三条第三方的责任3.1第三方的责任范围第三方应按照甲、乙双方签订的独立合同，承担相应的责任。具体责任范围包括但不限于：（1）提供的服务应符合行业标准和技术规范（2）确保其提供的服务不侵犯他人的合法权益（3）对因其服务造成的损失，应承担相应的赔偿责任3.2第三方的责任限额（1）第三方责任限额应根据其服务的性质、风险程度和甲、乙双方协商确定。（2）第三方责任限额应在独立合同中明确约定，并在合同中设置相应的赔偿条款。第四条第三方介入的程序4.1第三方介入的申请甲、乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方的申请，并说明理由和需求。4.2第三方介入的审批对方应在收到申请后日内，以书面形式回复是否同意第三方介入。4.3第三方介入的实施同意第三方介入后，甲、乙双方应与第三方签订独立合同，并确保第三方按照合同约定履行职责。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由提供服务的第三方承担。5.2第三方介入的费用应在独立合同中明确约定，包括但不限于服务费用、差旅费用、资料费等。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更甲、乙双方可协商一致，对第三方介入的内容、范围、费用等进行变更。6.2第三方介入的解除（1）如第三方未能履行合同义务或存在重大违约行为，甲、乙双方可解除第三方介入。（2）第三方介入的解除，甲、乙双方应书面通知对方，并协商处理相关事宜。第七条第三方介入的信息保密7.1第三方应遵守甲、乙双方的保密要求，对在介入过程中获取的甲、乙双方的信息负有保密义务。7.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的争议解决