版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同工程量及工期本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程结构3.工程量清单3.1主要分部分项工程量3.2材料工程量3.3人工工程量3.4机械工程量3.5其他工程量4.工程工期4.1计划工期4.2实际工期4.3工期延误责任4.4工期调整程序5.工程进度款支付5.1支付方式5.2支付节点5.3支付比例5.4支付流程6.材料供应6.1材料种类6.2材料规格6.3材料质量要求6.4材料供应责任6.5材料价格及调整7.人工费用7.1人工工种7.2人工单价7.3人工费用支付方式7.4人工费用调整8.机械使用8.1机械种类8.2机械型号8.3机械租赁费用8.4机械使用责任9.工程质量管理9.1质量标准9.2质量检测9.3质量责任9.4质量事故处理10.安全生产管理10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产培训10.4安全生产事故处理11.环境保护11.1环境保护要求11.2环境监测11.3环境保护责任12.保险12.1保险种类12.2保险金额12.3保险责任12.4保险费用13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决机构14.4争议解决期限第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)为房地产开发有限公司,乙方(施工单位)为建筑集团有限公司。1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人为,乙方法定代表人为。1.3合同双方联系方式:甲方联系人:,联系电话乙方联系人:赵六,联系电话1.4合同双方地址:甲方地址:省市区路号;乙方地址:省市区路号。2.工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目。2.2工程地点:省市区街道。2.3工程规模:总建筑面积约100,000平方米,包括住宅、商业、地下车库等。2.4工程类别:住宅建筑工程。2.5工程结构:钢筋混凝土框架结构。3.工程量清单3.1主要分部分项工程量:包括土方工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等。3.2材料工程量:包括钢筋、水泥、砂石、砖等。3.3人工工程量:包括砌筑工、木工、钢筋工、抹灰工等。3.4机械工程量:包括挖掘机、搅拌机、塔吊等。3.5其他工程量:包括门窗、管道、电气设备等。4.工程工期4.1计划工期:自合同签订之日起12个月。4.2实际工期:根据实际施工进度调整,但不得超过计划工期。4.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。4.4工期调整程序:如需调整工期,双方应协商一致,并以书面形式确认。5.工程进度款支付5.1支付方式:采用按月进度支付方式。5.2支付节点:每月25日前支付当月进度款。5.3支付比例:根据工程进度和工程量清单,按比例支付。5.4支付流程:乙方提交付款申请,甲方审核无误后支付。6.材料供应6.1材料种类:水泥、钢筋、砂石、砖等。6.2材料规格:符合国家相关标准和设计要求。6.3材料质量要求:材料质量必须符合国家相关标准和设计要求。6.4材料供应责任:乙方负责材料的采购、运输和储存。6.5材料价格及调整:材料价格按照合同签订时的市场价格执行,如市场价格变动,可按实际情况调整。7.人工费用7.1人工工种:砌筑工、木工、钢筋工、抹灰工等。7.2人工单价:根据当地劳务市场价格及乙方提供的人工报价单确定。7.3人工费用支付方式:按月支付,每月25日前支付当月人工费用。7.4人工费用调整:如遇人工市场价格上涨,可按实际情况调整。8.人工费用8.1人工工种:包括但不限于砌筑工、木工、钢筋工、混凝土工、抹灰工、油漆工、水电工等。8.2人工单价:根据甲方提供的工程量清单和乙方的人工报价单,按照国家相关劳动工资标准及市场行情确定。8.3人工费用支付方式:按月支付,每月25日前支付上月实际发生的人工费用。8.4人工费用调整:如遇国家政策调整、市场行情波动等原因导致人工费用发生变化,双方应协商一致后调整人工单价。9.机械使用9.1机械种类:包括挖掘机、装载机、推土机、混凝土搅拌机、塔吊、吊车等。9.2机械型号:根据工程需要和机械性能选择合适的型号。9.3机械租赁费用:根据市场租赁价格及甲方提供的工程量清单,确定机械租赁费用。9.4机械使用责任:乙方负责机械的日常维护、保养及安全操作,确保机械的正常使用。10.工程质量管理10.1质量标准:严格按照国家相关工程质量标准和设计要求执行。10.2质量检测:乙方应定期对工程质量进行自检,并接受甲方或第三方检测机构的抽检。10.3质量责任:乙方对工程质量承担全面责任,如出现质量问题,乙方应负责修复或返工。10.4质量事故处理:发生质量事故时,乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方报告。11.安全生产管理11.1安全生产责任:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全生产。11.2安全生产措施:制定安全生产管理制度,包括现场安全防护、消防设施、安全培训等。11.3安全生产培训:对施工人员进行安全生产培训,提高安全意识。11.4安全生产事故处理:发生安全生产事故时,乙方应立即上报,并采取措施防止事故扩大。12.环境保护12.1环境保护要求:遵守国家环境保护法律法规,确保施工现场环境保护。12.2环境监测:定期进行环境监测,确保排放达标。12.3环境保护责任:乙方对施工现场环境保护承担全面责任。13.保险13.1保险种类:工程一切险、意外伤害险、第三方责任险等。13.2保险金额:按照国家相关法律法规和工程实际情况确定。13.3保险责任:保险责任范围包括但不限于施工过程中的意外事故、自然灾害等。13.4保险费用:由乙方承担,并按约定时间缴纳。14.违约责任14.1违约情形:包括工期延误、工程质量不合格、安全生产事故、环境保护不达标等。14.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。14.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。14.4违约处理程序:违约发生后,双方应协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方:指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或指定,介入合同相关事务的个人或单位,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于工程质量监督、工程进度控制、合同纠纷调解、技术咨询服务等。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并明确责任范围。4.2第三方责任限额包括但不限于:4.1.1第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲乙双方损失的赔偿责任;4.1.2第三方提供的咨询、检测、监理等服务不满足合同要求,导致甲乙双方损失的赔偿责任;4.1.3第三方违反合作协议,造成甲乙双方损失的赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在合同履行过程中的职责与权利:5.1.1第三方应按照合作协议和甲乙双方的要求,独立、公正地履行职责;5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;5.1.3第三方有权对工程质量、进度、成本等进行监督、检查和评估。5.2第三方与甲方的划分说明:5.2.1第三方对甲方负责,确保甲方利益得到保障;5.2.2第三方应接受甲方的监督和指导,及时向甲方汇报工作情况;5.2.3第三方不得泄露甲方商业秘密和敏感信息。5.3第三方与乙方的划分说明:5.3.1第三方对乙方负责,确保乙方履行合同义务;5.3.2第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题;5.3.3第三方不得干涉乙方正常的生产经营活动。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方的职责范围和具体工作内容;6.1.2第三方的权利和义务;6.1.3第三方的报酬和支付方式;6.1.4第三方的责任限额和赔偿方式;6.1.5第三方介入过程中的争议解决方式。6.2.1第三方介入不影响合同其他条款的执行;6.2.2第三方介入不增加合同总价;6.2.3第三方介入不改变合同双方的权责关系。7.第三方介入的终止7.1第三方介入期满或合同履行完毕,第三方介入自动终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括所有分部分项工程量、材料工程量、人工工程量和机械工程量,以及相应的计量单位和数量。说明:此附件作为工程量计算的依据,需由乙方提供并经甲方确认。2.工程设计图纸详细要求:包含所有必要的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、结构图、电气图等。说明:此附件作为施工的依据,需由甲方提供,并确保图纸的准确性和完整性。3.材料设备清单详细要求:列出所有施工所需的材料设备名称、规格、型号、数量和供应商信息。说明:此附件用于确保材料设备的采购和供应符合合同要求。4.人员配备表详细要求:列出施工人员姓名、工种、技能等级、工作时间等。说明:此附件用于确认施工人员的配备是否满足工程需求。5.机械设备清单详细要求:列出所有施工所需的机械设备的型号、数量、性能参数等。说明:此附件用于确认机械设备的配置是否满足工程需求。6.安全生产管理制度详细要求:包括安全操作规程、应急预案、安全培训等内容。说明:此附件用于确保施工现场的安全生产。7.环境保护措施详细要求:包括施工现场的环保措施、废物处理方案等。说明:此附件用于确保施工现场的环境保护。8.付款凭证详细要求:包括发票、收据、银行转账记录等。说明:此附件用于证明付款的真实性和合法性。9.工程进度报告详细要求:包括工程进度、质量情况、存在问题及解决方案等。说明:此附件用于反映工程进展情况。10.质量检测报告详细要求:包括质量检测方法、检测结果、合格或不合格判定等。说明:此附件用于证明工程质量符合要求。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。示例说明:若合同工期为12个月,乙方延误工期10天,应支付合同总价千分之一的违约金。2.工程质量不合格违约行为:乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准。责任认定标准:乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若乙方施工的墙体出现裂缝,乙方需返工修复,并承担修复费用。3.安全生产事故违约行为:乙方在施工过程中发生安全生产事故。责任认定标准:乙方应承担事故的全部责任,包括赔偿受害人的损失。示例说明:若施工现场发生火灾,乙方需承担火灾造成的损失和赔偿责任。4.环境保护不达标违约行为:乙方在施工过程中未达到环境保护要求。责任认定标准:乙方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若施工现场废水排放超标,乙方需整改并承担罚款。5.违反合同约定违约行为:甲乙双方任何一方违反合同约定的条款。责任认定标准:违约方应根据违约情况承担相应的违约责任。示例说明:若甲方未按合同约定支付进度款,应向乙方支付违约金。全文完。2024年度建筑工程施工合同工程量及工期1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.施工单位名称1.2.施工单位地址1.3.施工单位联系人1.4.施工单位联系方式1.5.招标单位名称1.6.招标单位地址1.7.招标单位联系人1.8.招标单位联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程建设规模2.6.工程总投资3.工程量清单3.1.土建工程量清单3.1.1.土方工程3.1.2.混凝土工程3.1.3.钢筋工程3.1.4.混凝土预制构件工程3.1.5.钢结构工程3.2.安装工程量清单3.2.1.电气安装工程3.2.2.通风空调安装工程3.2.3.给排水及消防安装工程3.2.4.电梯安装工程4.工程工期4.1.总工期4.2.各分部分项工程工期4.3.施工进度计划5.工程质量要求5.1.施工质量标准5.2.质量检验及验收5.3.质量保证措施6.工程款支付6.1.工程款支付方式6.2.工程款支付进度6.3.工程款结算7.保险7.1.保险种类7.2.保险责任7.3.保险费用及承担8.安全生产8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.安全生产事故处理9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.合同解除10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序10.3.合同解除后的处理11.违约责任11.1.违约责任承担11.2.违约责任赔偿12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止后的处理13.不可抗力13.1.不可抗力范围13.2.不可抗力处理14.其他约定事项14.1.合同附件14.2.合同附件说明14.3.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位名称:建筑工程有限公司1.2施工单位地址:省市区路号1.3施工单位联系人:1.5招标单位名称:房地产开发有限公司1.6招标单位地址:省市区路号1.7招标单位联系人:2.工程概况2.1工程名称:住宅小区项目2.2工程地点:省市区路2.3工程规模:总建筑面积约100,000平方米2.4工程类型:住宅、商业、配套公建2.5工程建设规模:地上建筑面积约80,000平方米,地下建筑面积约20,000平方米2.6工程总投资:人民币伍仟万元整3.工程量清单3.1土建工程量清单3.1.1土方工程:土方开挖、回填等,共计10,000立方米3.1.2混凝土工程:柱、梁、板等,共计5,000立方米3.1.3钢筋工程:柱、梁、板等,共计2,000吨3.1.4混凝土预制构件工程:楼板、楼梯等,共计1,000立方米3.1.5钢结构工程:框架、屋面等,共计500吨3.2安装工程量清单3.2.1电气安装工程:强电、弱电等,共计10,000米3.2.2通风空调安装工程:风机、风管、空调设备等,共计5,000平方米3.2.3给排水及消防安装工程:管道、阀门、消防设施等,共计3,000米3.2.4电梯安装工程:电梯设备、控制系统等,共计2部4.工程工期4.1总工期:12个月4.2各分部分项工程工期:土建工程6个月,安装工程4个月,竣工验收1个月4.3施工进度计划:详见附件15.工程质量要求5.1施工质量标准:符合国家及地方相关质量标准5.2质量检验及验收:按国家及地方相关标准进行5.3质量保证措施:设立质量保证体系,定期进行质量检查,确保工程质量6.工程款支付6.1工程款支付方式:按工程进度分期支付6.2工程款支付进度:合同签订后支付10%,主体结构封顶支付30%,竣工验收合格支付50%,质保金支付10%6.3工程款结算:详见附件27.保险7.1保险种类:建筑工程一切险、意外伤害险、财产险7.2保险责任:详见附件37.3保险费用及承担:保险费用由施工单位承担,招标单位协助办理保险手续8.安全生产8.1安全生产责任施工单位应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,承担施工现场的安全生产责任。8.2安全生产措施施工单位应制定详细的安全生产措施,包括但不限于:施工现场的安全防护设施;施工人员的安全教育培训;施工现场的安全检查和隐患整改;施工现场的安全应急预案。8.3安全生产事故处理发生安全生产事故时,施工单位应立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大,并及时报告相关主管部门。9.争议解决9.1争议解决方式合同双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规的规定执行。10.合同解除10.1合同解除条件另一方严重违约;发生不可抗力,致使合同无法履行;合同约定的其他解除条件。10.2合同解除程序合同解除应提前30日书面通知对方,并说明解除合同的理由。10.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、工程款结算、质保金退还等事宜。11.违约责任11.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金;恢复、更换、重作;采取补救措施;赔偿损失。11.2违约责任赔偿违约责任赔偿的具体数额由双方协商确定,或由人民法院判决。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件合同约定的期限届满;合同解除;双方协商一致解除;法律法规规定的其他情形。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、工程款结算、质保金退还等事宜。13.不可抗力13.1不可抗力范围不可抗力包括但不限于:自然灾害;社会事件;政府行为。13.2不可抗力处理发生不可抗力时,合同双方应立即采取措施减轻损失,并及时通知对方。14.其他约定事项14.1合同附件合同附件包括但不限于:施工图纸;施工组织设计;工程量清单;付款进度表;保险单。14.2合同附件说明合同附件为合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件清单详见附件清单。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入合同关系的独立主体,包括但不限于监理方、检测方、咨询方、仲裁机构等。1.2第三方介入合同关系应基于甲乙双方的一致同意,并签订相应的合作协议或委托书。2.第三方责权利2.1第三方的责任:第三方应按照合作协议或委托书的规定,履行相应的监理、检测、咨询等职责。第三方在履行职责过程中,应保证工作质量,对因自身原因导致的错误或遗漏承担责任。第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范,确保工作符合要求。2.2第三方的权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其职责。第三方有权根据合作协议或委托书的规定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。第三方有权在必要时向甲乙双方提出意见和建议。2.3第三方的义务:第三方应保守合同双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。第三方应按照合同约定的时间节点完成工作,不得延误。第三方应妥善保管合同双方提供的资料,防止丢失或损坏。3.甲乙双方额外条款3.1甲方额外条款:甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力、资质和经验。甲方应与第三方签订合作协议或委托书,明确双方的权利义务。甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同要求履行职责。3.2乙方额外条款:乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。乙方应接受第三方的监督和评价,对第三方提出的意见和建议给予重视。乙方应按照合同约定的时间节点完成工作,不得延误。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额:第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由合作协议或委托书约定。若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方可根据实际情况协商解决,或要求第三方追加赔偿。4.2责任限额的确定:责任限额可根据第三方的工作性质、合同金额、行业规范等因素确定。责任限额应在合作协议或委托书中明确约定。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:第三方对甲方负责,履行合同约定的监理、检测、咨询等职责。甲方对第三方的履约情况进行监督,确保其按照合同要求履行职责。5.2第三方与乙方的划分:第三方对乙方负责,履行合同约定的监理、检测、咨询等职责。乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。5.3第三方与合同双方的划分:第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。第三方的工作结果应客观、公正,对甲乙双方均有约束力。5.4第三方与合同外第三方的划分:第三方与合同外第三方之间的关系,由双方自行约定。第三方在履行职责过程中,如需与合同外第三方合作,应取得甲乙双方的一致同意。5.5第三方与甲乙双方的划分:第三方对甲乙双方均有义务,应保证工作质量,维护双方合法权益。甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行合同约定的职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包含建筑设计、结构设计、设备安装设计等内容,清晰标注工程量、材料规格、施工工艺等,以确保施工的顺利进行。2.施工组织设计详细要求和说明:施工组织设计应详细说明施工方案、施工进度、资源配置、安全管理等内容,确保施工过程中的有序性和安全性。3.工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列明各项工程的工程量,包括土建工程、安装工程等,以便于工程款的支付和结算。4.付款进度表详细要求和说明:付款进度表应明确各阶段的付款比例和时间节点,确保工程款的合理支付。5.保险单详细要求和说明:保险单应包含建筑工程一切险、意外伤害险、财产险等,以保障工程和人员的利益。6.安全生产措施详细要求和说明:安全生产措施应包括施工现场的安全防护设施、安全教育培训、安全检查和隐患整改等内容。7.安全生产事故处理预案详细要求和说明:安全生产事故处理预案应详细说明事故发生后的应急处理程序、责任分工、赔偿标准等。8.合同附件清单详细要求和说明:合同附件清单应列明所有附件的名称、数量和页数,以确保合同附件的完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按合同约定支付工程款;未按时提供施工图纸和资料;未经乙方同意擅自变更工程设计;未履行安全生产责任。乙方违约行为:未按合同约定完成工程;工程质量不符合约定标准;未按时提交工程进度报告;未经甲方同意擅自停工或拖延工期。第三方违约行为:未按合作协议或委托书履行职责;工作失误导致工程损失;泄露合同双方商业秘密。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:未按合同约定支付工程款,应按每日万分之五支付滞纳金;未经乙方同意擅自变更工程设计,应赔偿乙方因此造成的损失;未履行安全生产责任,应承担相应的法律责任。乙方违约责任认定:未按合同约定完成工程,应赔偿甲方因此造成的损失;工程质量不符合约定标准,应进行返工或修复,并承担由此产生的费用;未按时提交工程进度报告,应向甲方支付每日千分之二的违约金;未经甲方同意擅自停工或拖延工期,应赔偿甲方因此造成的损失。第三方违约责任认定:未按合作协议或委托书履行职责,应向合同双方赔偿由此造成的损失;工作失误导致工程损失,应根据损失程度承担相应责任;泄露合同双方商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付每日万分之五的滞纳金,直至工程款全部付清。若乙方在施工过程中出现质量问题,导致甲方损失,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此造成的其他损失。全文完。2024年度建筑工程施工合同工程量及工期2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程量清单3.1工程量清单编制依据3.2工程量清单内容3.3工程量清单审核4.工程工期4.1工程总工期4.2各分部分项工程工期4.3工期延误责任及处理5.合同价款5.1合同总价5.2工程量清单计价5.3合同价款支付方式5.4工程款结算6.工程质量6.1工程质量标准6.2质量检验及验收6.3质量问题处理7.施工组织设计7.1施工组织设计编制要求7.2施工组织设计审核7.3施工组织设计变更8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.材料供应10.1材料供应责任10.2材料供应方式10.3材料验收及保管11.工程变更11.1工程变更范围11.2工程变更审批程序11.3工程变更价格确定12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:_________1.1.2甲方地址:_________1.1.3甲方联系人:_________1.1.4甲方联系电话:_________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:_________1.2.2乙方地址:_________1.2.3乙方联系人:_________1.2.4乙方联系电话:_________2.工程概况2.1工程名称:_________2.2工程地点:_________2.3工程规模:_________2.4工程类别:_________3.工程量清单3.1工程量清单编制依据:依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB505002013)及相关法律法规。3.2工程量清单内容:包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等。3.3工程量清单审核:乙方应于合同签订后15个工作日内完成工程量清单的审核,并书面通知甲方。4.工程工期4.1工程总工期:自合同签订之日起____个月。4.2各分部分项工程工期:详见附件《工程工期安排表》。4.3工期延误责任及处理:因甲方原因导致工期延误,工期顺延,费用由甲方承担;因乙方原因导致工期延误,工期不顺延,费用由乙方承担。5.合同价款5.1合同总价:人民币____元整。5.2工程量清单计价:按照《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定进行计价。5.3合同价款支付方式:分阶段支付,具体支付比例和时间节点详见附件《工程款支付计划表》。5.4工程款结算:乙方在完成合同约定工程量后,向甲方提出结算申请,甲方在收到结算申请后15个工作日内进行审核并支付相应款项。6.工程质量6.1工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准。6.2质量检验及验收:乙方应按照合同约定及质量标准进行自检,并在每道工序完成后通知甲方进行验收。6.3质量问题处理:发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的费用。7.施工组织设计7.1施工组织设计编制要求:乙方应按照合同约定及工程特点编制施工组织设计,并报送甲方审核。7.2施工组织设计审核:甲方在收到施工组织设计后10个工作日内完成审核,并书面通知乙方。7.3施工组织设计变更:如需变更施工组织设计,乙方应提前通知甲方,并经甲方同意后方可实施。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1乙方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全。8.1.2甲方应提供必要的安全生产条件,并对施工现场的安全进行监督检查。8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定安全生产方案,包括安全防护设施、安全操作规程等。8.2.2乙方应定期进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并立即报告甲方。8.3.2事故调查和处理应遵循相关法律法规,责任方应承担相应责任。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1乙方应遵守国家及地方的环境保护法律法规,采取有效措施保护环境。9.1.2甲方应监督乙方执行环境保护措施,并对违规行为进行处理。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取措施减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染。9.2.2乙方应合理处置施工垃圾和废弃物,防止二次污染。9.3环境污染事故处理9.3.1发生环境污染事故,乙方应立即采取措施,减轻污染影响,并报告甲方。9.3.2事故调查和处理应遵循相关法律法规,责任方应承担相应责任。10.材料供应10.1材料供应责任10.1.1乙方负责材料的质量、规格和数量。10.1.2甲方有权对乙方供应的材料进行验收。10.2材料供应方式10.2.1乙方应按照合同约定的时间、地点供应材料。10.2.2乙方应保证材料的供应质量,不得以次充好。10.3材料验收及保管10.3.1甲方应在材料到达后进行验收,验收合格后方可使用。10.3.2乙方应对材料进行妥善保管,防止损坏或丢失。11.工程变更11.1工程变更范围11.1.1因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的工程变更。11.2工程变更审批程序11.2.1乙方应向甲方提出工程变更申请,并附变更原因和变更内容。11.2.2甲方应在收到变更申请后15个工作日内完成审批。11.3工程变更价格确定11.3.1工程变更价格按照合同约定的计价方式确定。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1任何一方违反合同约定,经对方书面通知后仍不改正的。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除原因。12.3合同解除后的处理12.3.1解除合同后,双方应按照合同约定进行工程结算。12.3.2解除合同后,双方应按照法律法规处理相关事宜。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序13.2.1提出仲裁申请的一方应向仲裁委员会提交书面仲裁申请。13.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后15个工作日内组成仲裁庭。13.3争议解决机构13.3.1争议解决机构为_________仲裁委员会。14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同,并加盖公章或合同专用章。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、工期安排表、工程款支付计划表等。14.3合同未尽事宜处理14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.4合同签署日期14.4.1本合同自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等非直接施工任务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计变更咨询、材料检测、工程质量验收等。16.第三方介入的引入16.1引入方式16.1.1甲方或乙方可邀请第三方介入合同履行,并与其签订相应的服务协议。16.2引入程序16.2.1引入第三方前,甲方或乙方应征得对方的书面同意,并确保第三方具备相应的资质和能力。17.第三方的责任17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行服务协议过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由服务协议约定,但不得超过合同总价的10%。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权根据服务协议要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。17.3第三方的义务17.3.1第三方应按照服务协议约定的时间、质量标准履行职责。18.第三方与其他各方的划分18.1职责划分18.1.1第三方负责的服务内容,甲方或乙方应明确划分职责,确保工作衔接顺畅。18.2信息共享18.2.1甲方、乙方和第三方应建立信息共享机制,确保相关信息的及时传递和沟通。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的条件19.1.1第三方介入需符合国家相关法律法规和行业标准。19.2第三方介入的程序19.2.1甲方或乙方应提前向对方发出第三方介入的书面通知,并说明介入的原因和目的。19.2.2对方应在收到通知后15个工作日内回复是否同意第三方介入。19.3第三方介入的费用19.3.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方在服务协议中约定。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更需经甲方、乙方和第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 天津理工大学图书馆管理信息系统
- 密度计刻度特点
- 2024年智能制造监控解决方案3篇
- 2024年升级版安保服务协议范本版A版
- 2024年台式离子风机项目合作计划书
- 2024年度网站建设合同标的及网站开发要求3篇
- 专题八 四边形常见模型-简单数学之2022年中考二轮专题复习(原卷版)(全国适用)
- 郑州大学《能源与动力工程专业实验》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 浙江万里学院《交互与体验设计》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2024年标准摩托车三轮车销售协议版B版
- 电脑绣花机安全操作规程.doc
- 【定岗定编】企业定岗定编中出现的问题及改进
- (完整版)企业破产流程图(四张)
- JJF 1617-2017电子式互感器校准规范(高清版)
- 外贸企业出口业务自查表
- 第六讲-爱情诗词与元好问《摸鱼儿》
- 学习贯彻2021年中央经济工作会议精神领导讲话稿
- 复式交分道岔的检查方法
- 高一物理必修1期末复习题库
- 模拟真实天平(flash模拟型课件)
- 芭蕾舞介绍-PPT
评论
0/150
提交评论