2024年个人工程劳务分包协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年个人工程劳务分包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包人员4.3劳务分包设备5.技术要求与标准5.1技术要求5.2工程质量标准5.3安全生产要求6.价格与支付6.1劳务分包价格6.2付款方式6.3付款时间6.4预付款6.5结算方式7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.2验收标准7.3验收程序7.4验收期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：劳务分包人员名单11.2附件二：设备清单11.3附件三：工程进度计划表12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更通知13.合同解除与终止13.1解除条件13.2解除程序13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1适用法律14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同未尽事宜第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1"本合同"指2024年个人工程劳务分包协议。1.1.2"分包方"指提供劳务服务的个人或单位。1.1.3"总包方"指委托分包方提供劳务服务的单位。1.1.4"劳务分包内容"指分包方在合同约定的项目范围内提供的人力资源、技术支持、设备租赁等劳务服务。1.1.5"工程进度"指根据合同约定的工期安排，分包方完成的工作量。1.1.6"验收"指总包方对分包方完成的工作进行的质量和数量检查。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语，按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二条合同双方2.1分包方信息2.1.1分包方名称：2.1.2分包方地址：2.1.3分包方联系人：2.1.4分包方联系方式：2.2总包方信息2.2.1总包方名称：2.2.2总包方地址：2.2.3总包方联系人：2.2.4总包方联系方式：第三条项目概况3.1项目名称：_____________________3.2项目地点：_____________________3.3项目规模：_____________________3.4项目工期：_____________________第四条劳务分包内容4.1劳务分包范围4.1.1分包方负责项目范围内的施工劳务工作。4.1.2分包方负责提供符合合同要求的人力资源、技术支持、设备租赁等。4.2劳务分包人员4.2.1分包方应确保劳务分包人员具备相应的资质和技能。4.2.2分包方应向总包方提供劳务分包人员名单及资格证书。4.3劳务分包设备4.3.1分包方负责提供项目所需的施工设备。4.3.2分包方应确保设备符合合同要求，并承担设备维护和保养责任。第五条技术要求与标准5.1技术要求5.1.1分包方应按照合同约定的技术要求进行施工。5.1.2分包方应确保施工过程中采取必要的技术措施，确保工程质量。5.2工程质量标准5.2.1分包方应按照国家相关工程质量标准进行施工。5.2.2工程质量应符合合同约定的质量要求。5.3安全生产要求5.3.1分包方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。5.3.2分包方应定期进行安全生产检查，消除安全隐患。第六条价格与支付6.1劳务分包价格6.1.1劳务分包价格为人民币______________________元。6.1.2劳务分包价格包含劳务费用、设备租赁费用、材料费用等。6.2付款方式6.2.1总包方应在合同签订后支付预付款，预付款金额为劳务分包价格的百分之十。6.2.2工程进度达到合同约定的节点后，总包方应在五个工作日内支付进度款。6.3付款时间6.3.1预付款支付时间为合同签订后五个工作日内。6.3.2进度款支付时间为工程进度达到合同约定节点后五个工作日内。6.4预付款6.4.1预付款不计利息。6.4.2预付款在工程竣工结算时从结算款中扣除。第七条工程进度与验收7.1工程进度计划7.1.1分包方应按照合同约定的工期编制工程进度计划，并及时提交总包方审核。7.1.2总包方应在收到工程进度计划后五个工作日内回复审核意见。7.2验收标准7.2.1验收标准应符合国家相关工程质量标准。7.2.2验收标准应符合合同约定的质量要求。7.3验收程序7.3.1验收程序应按照合同约定的程序进行。7.3.2验收应在工程竣工后进行。7.4验收期限7.4.1验收期限为工程竣工后十个工作日内。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程劳务的，视为违约。8.1.2总包方未按合同约定支付款项的，视为违约。8.1.3分包方或总包方违反合同约定的其他违约情形。8.2违约责任承担8.2.1分包方违约，应向总包方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。8.2.2总包方违约，应向分包方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。8.3违约赔偿8.3.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。8.3.2违约方应承担因其违约行为给对方造成的间接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后五个工作日内书面提出争议事项。9.2.2双方应在收到争议事项通知后十五个工作日内进行协商。9.3争议解决机构9.3.1争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并加盖公章。10.1.2总包方支付预付款。10.2合同终止条件10.2.1项目完成并经双方验收合格。10.2.2合同约定的其他终止条件。10.3合同解除条件10.3.1双方协商一致解除合同。10.3.2出现合同约定的解除条件。第十一条合同附件11.1附件一：劳务分包人员名单11.2附件二：设备清单11.3附件三：工程进度计划表第十二条合同变更12.1变更程序12.1.1双方协商一致，签订书面变更协议。12.1.2变更协议作为本合同的组成部分。12.2变更内容12.2.1变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价格、付款方式等。12.3变更通知12.3.1变更通知应提前五个工作日书面通知对方。第十三条合同解除与终止13.1解除条件13.1.1合同约定的解除条件。13.2解除程序13.2.1提前五个工作日书面通知对方。13.3终止条件13.3.1项目完成并经双方验收合格。13.4终止程序13.4.1双方签署合同终止确认书。第十四条其他约定14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.3合同未尽事宜14.3.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1"第三方"指在合同履行过程中，为提供专业服务、技术支持、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及合同双方直接控制或被控制的公司、关联企业。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行过程中，如需第三方提供专业服务，双方应协商确定。15.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在合同履行过程中，因其自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确。15.4第三方责权利划分15.4.1第三方在合同履行过程中的权利：15.4.1.1获得合同双方提供的必要信息、文件和资料。15.4.1.2在合同约定范围内行使职责，不受合同双方干涉。15.4.1.3对合同履行过程中的问题提出意见和建议。15.4.2第三方在合同履行过程中的义务：15.4.2.1按照合同约定提供专业服务、技术支持、咨询、监督或其他辅助服务。15.4.2.2确保提供的服务符合合同要求和国家相关法律法规。15.4.2.3对合同履行过程中的问题及时报告合同双方。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与分包方、总包方之间的划分说明：15.5.1.1第三方与分包方、总包方之间不存在直接合同关系。15.5.1.2第三方提供的专业服务、技术支持、咨询、监督或其他辅助服务直接面向总包方，总包方负责将服务内容和要求传达给分包方。15.6甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明15.6.1甲方的额外条款及说明：15.6.1.1甲方向第三方支付的费用应在合同约定的范围内，并按照合同约定的时间和方式支付。15.6.1.2甲方向第三方支付的费用不包括因第三方自身原因造成的损失赔偿。15.6.2乙方的额外条款及说明：15.6.2.1乙方应向第三方提供必要的信息、文件和资料，以便第三方履行其职责。15.6.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其提供的专业服务、技术支持、咨询、监督或其他辅助服务符合合同要求和国家相关法律法规。15.6.2.3乙方应在第三方提供的服务出现问题时，及时通知甲方，并采取措施解决问题。15.7第三方介入的合同变更15.7.1如需变更第三方介入的合同条款，双方应协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的组成部分。15.8第三方介入的争议解决15.8.1第三方介入过程中产生的争议，按照本合同第九条“争议解决”的规定执行。15.9第三方介入的终止15.9.1如合同履行过程中不再需要第三方介入，双方应协商一致，并签订书面终止协议，作为本合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务分包人员名单详细要求：包含人员姓名、身份证号码、工种、技能等级、资质证书、工作年限等详细信息。附件说明：此名单为分包方提供劳务人员的详细资料，用于总包方对分包方人员的管理和监督。2.附件二：设备清单详细要求：包含设备名称、型号、数量、规格、制造商、购买日期、维护保养记录等详细信息。附件说明：此清单为分包方提供的设备列表，用于总包方对设备的使用和维护进行监督。3.附件三：工程进度计划表详细要求：包含工程各个阶段的时间节点、预期完成的工作量、关键里程碑等详细信息。附件说明：此计划表为分包方提供的工程进度安排，用于总包方对工程进度的监控和控制。4.附件四：合同变更协议详细要求：包含变更内容、变更原因、变更日期、变更后的合同条款等详细信息。附件说明：此协议用于记录合同履行过程中的任何变更，确保合同内容的准确性和有效性。5.附件五：验收报告详细要求：包含工程验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等详细信息。附件说明：此报告为工程验收后的正式文件，用于记录工程的质量和进度情况。6.附件六：违约金支付凭证详细要求：包含支付日期、支付金额、支付方式、收款人信息等详细信息。附件说明：此凭证用于证明违约金已按照合同约定支付。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程劳务。责任认定标准：根据合同约定，分包方应承担违约金，违约金按合同约定比例计算。示例说明：若分包方未按合同约定完成工程劳务，则应支付违约金，违约金比例为合同总价的1%。2.违约行为：总包方未按合同约定支付款项。责任认定标准：根据合同约定，总包方应承担违约金，违约金按合同约定比例计算。示例说明：若总包方未按合同约定支付款项，则应支付违约金，违约金比例为合同总价的1%。3.违约行为：分包方或总包方违反合同约定的其他违约情形。责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若分包方违反合同约定，擅自改变工程设计和施工方案，则应承担由此产生的损失赔偿责任。4.违约行为：第三方在合同履行过程中因自身原因造成合同双方损失。责任认定标准：第三方应承担因其自身原因造成的损失赔偿责任。示例说明：若第三方提供的技术支持服务存在缺陷，导致工程延误和损失，则第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年个人工程劳务分包协议1本合同目录一览1.1合同订立依据与背景1.2合同当事人1.3工程概况1.4分包工程范围及内容1.5分包工程期限1.6分包工程价款及支付方式1.7付款条件及进度款申请1.8工程进度及验收标准1.9质量保证及责任1.10安全生产及环境保护1.11争议解决方式1.12违约责任1.13合同解除及终止1.14合同生效及变更1.15合同附件第一部分：合同如下：1.1合同订立依据与背景1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及行业规范制定。1.1.2本合同订立背景为甲方拟对项目进行施工，甲方需乙方提供劳务分包服务。1.2合同当事人1.2.1甲方：集团有限公司1.2.2乙方：劳务分包有限公司1.3工程概况1.3.1工程名称：项目1.3.2工程地点：省市区1.3.3工程规模：建筑面积万平方米1.3.4工程类型：住宅及商业综合体1.4分包工程范围及内容1.4.1分包工程范围：土建、装饰装修、水电安装等1.4.2分包工程内容：（1）土建工程：基础、主体结构、屋面、防水等；（2）装饰装修工程：室内外装修、门窗安装等；（3）水电安装工程：强电、弱电、给排水等。1.5分包工程期限1.5.1分包工程总工期为个月，自合同生效之日起计算。1.5.2各分部分项工程的具体工期详见附件。1.6分包工程价款及支付方式1.6.1分包工程总价款为人民币万元整。1.6.2付款方式：（1）合同签订后，乙方提交相关手续，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点，乙方提交相关验收手续及结算资料，甲方支付当期工程款的%；（3）工程完工并验收合格后，乙方提交结算资料，甲方支付剩余工程款的%；（4）质保金：合同总价款的%，在质保期满后无质量问题，甲方无息退还。1.7付款条件及进度款申请1.7.1乙方应在每个付款节点前天向甲方提交付款申请，并附具相关证明材料。1.7.2甲方应在收到乙方付款申请及证明材料后天内支付相应款项。1.8工程进度及验收标准1.8.1乙方应按照工程进度计划完成分包工程，确保工程质量和安全。1.8.2工程验收标准：（1）符合国家及行业相关规范、标准和设计要求；（2）质量检验合格，无质量问题；（3）符合甲方提出的其他特殊要求。1.9质量保证及责任1.9.1乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准和设计要求施工，确保工程质量。1.9.2乙方对分包工程的质量承担全部责任，因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的修复责任及赔偿损失。1.10安全生产及环境保护1.10.1乙方应严格按照国家及行业相关安全生产法律法规和标准，做好施工现场的安全管理。1.10.2乙方应采取措施，保护施工现场的环境，防止污染。1.11争议解决方式1.11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12违约责任1.12.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。1.13合同解除及终止（1）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；（2）一方发生严重违约行为，损害另一方合法权益；（3）不可抗力导致合同无法履行。1.14合同生效及变更1.14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.14.2本合同如有变更，应经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。1.15合同附件1.15.1本合同附件包括但不限于：（1）工程进度计划；（2）质量保证书；（3）安全生产及环境保护措施；（4）其他双方认为必要的文件。8.1合同履行与监督管理8.1.1乙方应在甲方提供的施工现场，按照合同约定的工程范围、内容、工期和质量标准进行施工。8.1.2甲方应派驻现场监理人员，对乙方施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全。8.2技术资料与文件8.2.1乙方应按照甲方要求，及时提供施工图纸、技术资料、施工日志、工程照片等文件。8.2.2甲方有权对乙方提交的文件进行审核，并提出修改意见。8.3保密条款8.3.1双方对本合同内容、工程资料、商业秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.4保险8.4.1乙方应为其施工人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方承担。8.4.2甲方应为其工作人员办理意外伤害保险，保险费用由甲方承担。8.5知识产权8.5.1乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有，但甲方有权使用。8.5.2未经甲方同意，乙方不得将工程中的知识产权转让或许可他人使用。8.6违约责任8.6.1乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）赔偿甲方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担修复或重新施工的责任。8.7合同解除条件（1）一方严重违约，损害另一方合法权益；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。8.8合同终止后的处理8.8.1合同终止后，双方应妥善处理剩余工程、材料、设备等事宜。8.8.2乙方应将施工现场清理干净，不得遗留任何垃圾或污染。8.9法律适用与争议解决8.9.1本合同适用中华人民共和国法律。8.9.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.10合同份数8.10.1本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。8.11其他8.11.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。8.11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自变更或解除。6525789.1合同附件9.1.1本合同附件包括但不限于：（1）工程量清单；（2）施工图纸；（3）技术规范；（4）工程进度计划；（5）质量保证书；（6）安全生产及环境保护措施；（7）保险单据；（8）其他双方认为必要的文件。9.2合同签订9.2.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。9.2.2甲方代表签字：姓名：______职务：______乙方代表签字：姓名：______职务：______9.3合同生效日期9.3.1本合同自______年______月______日起生效。65257910.1合同变更10.1.1本合同在履行过程中，如需变更，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。10.2合同解除10.2.1本合同在履行过程中，如需解除，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署解除协议。10.3合同终止10.3.1本合同在履行过程中，如因任何原因终止，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署终止协议。10.4合同解除或终止后的处理10.4.1合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余工程、材料、设备等事宜。10.5合同争议解决10.5.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.6合同终止后的责任10.6.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。10.7合同终止后的权利义务10.7.1合同终止后，双方的权利义务按照合同约定继续履行。10.8合同终止后的文件处理10.8.1合同终止后，双方应妥善保管合同及相关文件。10.9合同终止后的通知10.9.1合同终止后，双方应及时通知对方。10.10合同终止后的其他事项10.10.1合同终止后的其他事项，双方另行协商解决。65258011.1合同终止后的争议解决11.1.1本合同终止后，双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2合同终止后的责任承担11.2.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。11.3合同终止后的权利义务11.3.1合同终止后，双方的权利义务按照合同约定继续履行。11.4合同终止后的文件处理11.4.1合同终止后，双方应妥善保管合同及相关文件。11.5合同终止后的通知11.5.1合同终止后，双方应及时通知对方。11.6合同终止后的其他事项11.6.1合同终止后的其他事项，双方另行协商解决。65258112.1合同终止后的争议解决12.1.1本合同终止后，双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2合同终止后的责任承担12.2.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。12.3合同终止后的权利义务12.3.1合同终止后，双方的权利义务按照合同约定继续履行。12.4合同终止后的文件处理12.4.1合同终止后，双方应妥善保管合同及相关文件。12.5合同终止后的通知12.5.1合同终止后，双方应及时通知对方。12.6合同终止后的其他事项12.6.1合同终止后的其他事项，双方另行协商解决。65258213.1合同终止后的争议解决13.1.1本合同终止后，双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.2合同终止后的责任承担13.2.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。13.3合同终止后的权利义务13.3.1合同终止后，双方的权利义务按照合同约定继续履行。13.4合同终止后的文件处理13.4.1合同终止后，双方应妥善保管合同及相关文件。13.5合同终止后的通知13.5.1合同终止后，双方应及时通知对方。13.6合同终止后的其他事项13.6.1合同终止后的其他事项，双方另行协商解决。65258314.1合同终止后的争议解决14.1.1本合同终止后，双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。14.2合同终止后的责任承担14.2.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。14.3合同终止后的权利义务14.3.1合同终止后，双方的权利义务按照合同约定继续履行。14.4合同终止后的文件处理14.4.1合同终止后，双方应妥善保管合同及相关文件。14.5合同终止后的通知14.5.1合同终止后，双方应及时通知对方。14.6合同终止后的其他事项14.6.1合同终止后的其他事项，双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同中所述第三方，是指在本合同履行过程中，根据甲乙双方的需要，介入合同履行并提供相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于：工程监理、造价咨询、法律咨询、工程招标代理、保险经纪等。15.3第三方选择与委托15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的委托协议。15.3.2第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托协议中约定，并在本合同中予以明确。15.4.2第三方责任限额包括但不限于：因第三方过失导致的工程损失、合同违约金、赔偿金等。15.5第三方权利与义务15.5.1第三方有权根据委托协议和本合同的规定，独立开展相关工作，并享受相应的报酬。15.5.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，保证工作质量，维护甲乙双方的合法权益。15.6第三方与甲乙双方的关系15.6.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方不对甲乙双方的合同责任承担连带责任。15.6.2第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，及时反馈相关信息。15.7第三方介入的具体条款15.7.1工程监理：（1）第三方应按照监理合同的要求，对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。（2）第三方应定期向甲乙双方提交监理报告，对工程进展情况进行评估。（3）第三方应协助解决施工过程中的技术问题，确保工程质量。15.7.2造价咨询：（1）第三方应按照造价咨询合同的要求，对工程预算、结算等进行审核。（2）第三方应提供合理的造价咨询意见，协助甲乙双方控制工程造价。（3）第三方应按照约定的时间节点提交造价咨询报告。15.7.3法律咨询：（1）第三方应按照法律咨询合同的要求，为甲乙双方提供法律意见和解决方案。（2）第三方应协助甲乙双方处理合同履行过程中的法律纠纷。（3）第三方应保护甲乙双方的商业秘密。15.7.4工程招标代理：（1）第三方应按照招标代理合同的要求，负责组织招标活动。（2）第三方应保证招标活动的公开、公平、公正。（3）第三方应协助甲乙双方签订中标合同。15.7.5保险经纪：（1）第三方应按照保险经纪合同的要求，为甲乙双方提供保险服务。（2）第三方应协助甲乙双方选择合适的保险产品，并办理保险手续。（3）第三方应协助甲乙双方处理保险理赔事宜。15.8第三方介入的争议解决15.8.1第三方介入过程中，如发生争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。15.8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.9第三方介入的终止15.9.1当第三方完成委托协议约定的任务后，甲乙双方应签署终止协议，终止第三方介入。15.9.2在第三方介入期间，如发生合同终止或解除的情况，甲乙双方应按照本合同的相关规定处理。15.10第三方介入的其他事项15.10.1本合同中未规定的第三方介入事项，甲乙双方应另行协商解决。15.11第三方介入的费用15.11.1第三方介入的费用由甲乙双方在委托协议中约定，并在本合同中予以明确。15.11.2第三方介入的费用包括但不限于：咨询费、服务费、代理费等。15.12第三方介入的保密义务15.12.1第三方应遵守保密义务，对本合同内容、工程资料、商业秘密等负有保密责任。15.13第三方介入的合同解除与终止15.13.1第三方介入的合同解除与终止，应按照委托协议和本合同的相关规定执行。15.14第三方介入的合同履行15.14.1第三方介入的合同履行，应按照委托协议和本合同的相关规定执行。15.15第三方介入的合同变更15.15.1第三方介入的合同变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签署变更协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明分包工程的各项工程量，包括工程名称、计量单位、工程量等。说明：工程量清单是计算分包工程价款的重要依据。2.施工图纸详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸是施工过程中必须遵循的技术文件。3.技术规范详细要求：提供国家及行业相关规范、标准。说明：技术规范是确保工程质量的重要依据。4.工程进度计划详细要求：列明分包工程的各个分部分项工程的进度安排。说明：工程进度计划是确保工程按时完成的重要手段。5.质量保证书详细要求：提供乙方质量保证承诺书，明确质量保证措施。说明：质量保证书是确保工程质量的重要文件。6.安全生产及环境保护措施详细要求：提供安全生产及环境保护措施，包括安全管理制度、环境保护措施等。说明：安全生产及环境保护措施是确保施工安全和环境保护的重要手段。7.保险单据详细要求：提供乙方办理的意外伤害保险单据。说明：保险单据是保障施工人员安全的重要文件。8.其他文件详细要求：根据实际情况，提供其他必要的文件，如合同变更协议、会议纪要等。说明：其他文件是合同履行过程中产生的重要补充文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的。乙方未按约定提供施工图纸、技术资料等文件。乙方未按约定进行安全生产及环境保护。乙方未按约定支付进度款或违约金。甲方未按约定支付工程款或违约金。2.责任认定标准：违约行为的认定，以合同约定为准。违约责任的大小，根据违约行为对合同履行造成的影响程度确定。3.违约责任示例说明：乙方未按约定时间完成工程，导致工程延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。乙方提供的施工图纸不符合设计要求，导致工程质量问题，乙方应承担修复责任及赔偿损失。乙方未按约定进行安全生产管理，发生安全事故，乙方应承担全部责任。全文完。2024年个人工程劳务分包协议2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1分包方信息1.1.2总包方信息1.2工程概况1.2.1工程名称1.2.2工程地点1.2.3工程规模1.2.4工程工期1.3分包范围及内容1.3.1分包工程内容1.3.2分包工程范围1.4工程质量要求1.4.1工程质量标准1.4.2质量验收程序1.5工程进度要求1.5.1工程进度计划1.5.2进度调整及延误责任1.6工程价款及支付方式1.6.1工程价款构成1.6.2工程款支付方式1.6.3预付款及进度款支付1.7保险责任1.7.1分包方责任险1.7.2总包方责任险1.7.3第三方责任险1.8材料供应及管理1.8.1材料供应方式1.8.2材料验收及管理1.9安全生产与文明施工1.9.1安全生产责任1.9.2文明施工要求1.10环境保护1.10.1环境保护要求1.10.2环境污染治理1.11争议解决1.11.1争议解决方式1.11.2争议解决程序1.12合同解除1.12.1合同解除条件1.12.2合同解除程序1.13合同终止1.13.1合同终止条件1.13.2合同终止程序1.14合同附件及补充协议1.14.1合同附件1.14.2补充协议第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1分包方信息1.1.1.1分包方名称：X劳务分包有限公司1.1.1.2分包方法定代表人：1.1.1.3分包方注册地址：省市区路号1.1.2总包方信息1.1.2.1总包方名称：建筑有限公司1.1.2.2总包方法定代表人：1.1.2.3总包方注册地址：省市区路号1.2工程概况1.2.1工程名称：住宅小区建设项目1.2.2工程地点：省市区路号1.2.3工程规模：占地面积20000平方米，建筑面积100000平方米1.2.4工程工期：自2024年4月1日起至2025年3月31日止，共计12个月1.3分包范围及内容1.3.1分包工程内容：1.3.1.1土方开挖及回填1.3.1.2桩基工程1.3.1.3混凝土结构施工1.3.1.4钢结构施工1.3.1.5屋面防水施工1.3.1.6门窗安装1.3.2分包工程范围：1.3.2.1土建工程全部施工内容1.3.2.2门窗工程全部施工内容1.4工程质量要求1.4.1工程质量标准：1.4.1.1达到国家及行业现行质量标准1.4.1.2符合设计文件及施工图纸要求1.4.2质量验收程序：1.4.2.1分包方自检1.4.2.2总包方验收1.4.2.3政府相关部门验收1.5工程进度要求1.5.1工程进度计划：1.5.1.1土方开挖及回填：2024年4月1日至2024年6月30日1.5.1.2桩基工程：2024年7月1日至2024年9月30日1.5.1.3混凝土结构施工：2024年10月1日至2024年12月31日1.5.1.4钢结构施工：2025年1月1日至2025年3月31日1.5.2进度调整及延误责任：1.5.2.1因分包方原因导致的进度延误，分包方应承担相应责任，并赔偿总包方因此遭受的损失1.5.2.2因不可抗力导致进度延误，双方应协商解决，必要时可延长工期1.6工程价款及支付方式1.6.1工程价款构成：1.6.1.1直接工程费1.6.1.2间接费1.6.1.3利润1.6.2工程款支付方式：1.6.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付工程总额的10%1.6.2.2进度款：按月支付，每月支付上个月完成的工程量的80%1.6.2.3结算款：工程完工验收合格后支付工程总额的85%1.6.2.4保修金：工程完工验收合格后支付工程总额的5%，保修期满后无质量问题退还1.7保险责任1.7.1分包方责任险：1.7.1.1分包方购买建筑工程一切险1.7.1.2分包方购买第三者责任险1.7.2总包方责任险：1.7.2.1总包方购买建筑工程一切险1.7.2.2总包方购买第三者责任险1.7.3第三方责任险：1.7.3.1总包方购买第三方责任险，保险金额不低于1000万元1.8材料供应及管理1.8.1材料供应方式1.8.1.1分包方负责提供施工所需的全部材料1.8.1.2分包方需提前5个工作日向总包方提交材料清单及采购计划1.8.1.3总包方有权对分包方提供的材料进行抽检1.8.2材料验收及管理1.8.2.1分包方应确保材料的合格证明文件齐全1.8.2.2材料验收标准应符合国家及行业标准1.8.2.3分包方应妥善保管材料，防止丢失或损坏1.9安全生产与文明施工1.9.1安全生产责任1.9.1.1分包方负责施工过程中的安全生产管理1.9.1.2分包方应严格执行国家及地方安全生产法律法规1.9.1.3分包方应定期进行安全生产教育培训1.9.2文明施工要求1.9.2.1分包方应遵守施工现场文明施工规范1.9.2.2分包方应保持施工现场整洁，合理堆放材料1.9.2.3分包方应采取措施减少施工对周边环境的影响1.10环境保护1.10.1环境保护要求1.10.1.1分包方应遵守国家及地方环境保护法规1.10.1.2分包方应采取措施防止施工过程中对环境的污染1.10.2环境污染治理1.10.2.1分包方应设置环境保护设施，如废水处理设施1.10.2.2分包方应定期对环境保护设施进行检查和维护1.11争议解决1.11.1争议解决方式1.11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议1.11.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼1.11.2争议解决程序1.11.2.1双方应在争议发生后15日内提出书面解决请求1.11.2.2争议解决过程中，双方应保持合同履行的正常进行1.12合同解除1.12.1合同解除条件1.12.1.1分包方严重违约，经总包方书面通知后30日内仍未纠正1.12.1.2总包方严重违约，经分包方书面通知后30日内仍未纠正1.12.2合同解除程序1.12.2.1提出解除合同一方应书面通知对方1.12.2.2双方应协商确定合同解除后的善后处理事宜1.13合同终止1.13.1合同终止条件1.13.1.1工程按合同约定全部完成并验收合格1.13.1.2双方协商一致决定终止合同1.13.2合同终止程序1.13.2.1双方应签订合同终止协议1.13.2.2双方应履行合同终止后的义务，包括清算、结算等1.14合同附件及补充协议1.14.1合同附件1.14.1.1本合同附件包括但不限于：1.14.1.1.1施工图纸1.14.1.1.2材料清单1.14.1.1.3质量保证书1.14.1.1.4安全生产责任书1.14.2补充协议1.14.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.15第三方定义及介入范围1.15.1第三方定义1.15.1.1本合同中所称的第三方，是指除合同双方（甲乙双方）以外的任何自然人、法人或其他组织。1.15.2第三方介入范围1.15.2.1第三方介入本合同，旨在提供专业服务、监督管理、技术支持、争议解决等。1.16第三方责任限额1.16.1第三方责任限额1.16.1.1第三方在执行本合同时，其责任限额由双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。1.16.2责任限额的调整1.16.2.1若第三方责任限额在合同履行过程中需要调整，双方应书面同意，并修改相关协议。1.17第三方介入协议1.17.1第三方介入协议的签订1.17.1.1第三方介入本合同前，甲乙双方应与第三方签订专门的介入协议。1.17.2介入协议的内容1.17.2.1.1第三方的服务内容1.17.2.1.2第三方的责任范围1.17.2.1.3第三方的责任限额1.17.2.1.4第三方的报酬及支付方式1.17.2.1.5第三方的保密义务1.17.2.1.6第三方的退出机制1.18第三方与甲乙双方的关系1.18.1第三方与甲乙双方的关系1.18.1.1第三方作为独立第三方，与甲乙双方均为服务提供方与接受方的角色。1.18.2第三方的权利与义务1.18.2.1第三方的权利：1.18.2.1.1按照介入协议约定，获得报酬。1.18.2.1.2在其职责范围内，独立行使职权。1.18.2.1.3对甲乙双方的行为进行监督和评价。1.18.2.2第三方的义务：1.18.2.2.1按照介入协议约定，提供专业服务。1.18.2.2.2尊重