建房工地施工合同范例

建房工地施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

本合同编号为__________，以下简称“本合同”，由以下双方于____年__月__日签订。

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________（地址）建设一栋建筑面积为__________平方米的建筑物，乙方愿意承接该建筑物的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：建筑面积__________平方米，占地面积__________平方米。

4.工程结构：__________

5.工程类型：__________

二、工程承包内容

1.乙方负责本工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应按照甲方要求，确保工程质量、安全、进度和文明施工。

3.乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范和标准进行施工。

三、工程承包方式及工期

1.本工程采用__________承包方式。

2.工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。

四、工程款支付方式

1.甲方按以下进度支付工程款：

（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价的____%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的____%；

（4）保修期满后支付合同总价的____%。

2.甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供相应的发票和结算资料。

五、工程竣工验收

1.工程竣工验收合格后，甲方应按照国家有关法律法规和标准进行验收。

2.工程验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付合同约定的工程款。

六、工程保修

1.乙方对工程承担____年保修责任，保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修。

2.保修期满后，乙方应按照国家有关法律法规和标准，对工程质量进行终身负责。

七、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付____%的违约金。

3.任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.工程量清单

4.工程预算书

5.工程合同专用条款

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________（地址）建设一栋建筑面积为__________平方米的建筑物，乙方愿意承接该建筑物的施工任务，丙方作为项目监管方，为保障工程质量和进度，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：建筑面积__________平方米，占地面积__________平方米。

4.工程结构：__________

5.工程类型：__________

二、工程承包内容

1.乙方负责本工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应按照甲方要求，确保工程质量、安全、进度和文明施工。

3.乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范和标准进行施工。

三、第三方责任

1.丙方作为项目监管方，负责对工程进行全面监管，确保工程质量和进度。

2.丙方应定期对工程进行检查，对发现的问题及时通知甲方和乙方，并督促整改。

3.丙方有权对乙方的施工方案、施工过程和施工成果进行审核，并提出合理化建议。

四、工程承包方式及工期

1.本工程采用__________承包方式。

2.工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。

五、工程款支付方式

1.甲方按以下进度支付工程款：

（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价的____%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的____%；

（4）保修期满后支付合同总价的____%。

2.甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供相应的发票和结算资料。

六、工程竣工验收

1.工程竣工验收合格后，甲方应按照国家有关法律法规和标准进行验收。

2.工程验收合格后，甲方应在____日内向乙方支付合同约定的工程款。

七、工程保修

1.乙方对工程承担____年保修责任，保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修。

2.保修期满后，乙方应按照国家有关法律法规和标准，对工程质量进行终身负责。

八、违约责任及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付____%的违约金，并承担因违约造成的损失。

2.乙方在施工过程中出现重大安全事故或质量问题，导致工程停工或延误的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方不得擅自更换工程材料或设备，如因更换导致质量不合格，乙方应承担相应责任。

4.丙方在监管过程中发现乙方存在违规行为，有权要求乙方立即整改，否则可暂停工程进度，并追究乙方责任。

九、甲方权益条款

1.甲方有权要求乙方提供施工过程中涉及的技术参数、施工方案、进度报告等资料。

2.甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改，并对整改情况进行验收。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中的安全事故进行整改，并对整改情况进行验收。

4.甲方有权对乙方在施工过程中的违规行为进行处罚，包括但不限于罚款、停工、解除合同等。

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工图纸

3.工程量清单

4.工程预算书

5.工程合同专用条款

第三方介入的意义和目的在于对工程进行全程监管，确保工程质量、安全、进度和文明施工，为甲方提供保障。甲方权益主导的目的和意义在于通过明确乙方的责任和权利，确保工程顺利进行，保障甲方的投资回报。本合同的签订，旨在维护甲乙丙三方的合法权益，实现工程项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________（地址）进行一项基础设施建设项目，乙方作为承包商，负责项目的施工任务，丙方作为监理单位，负责项目的质量监督，为保障乙方权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：投资额__________万元，建设周期____年。

4.工程类型：__________

二、工程承包内容

1.乙方负责本工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等。

2.乙方应按照国家有关法律法规、技术规范和标准进行施工。

3.乙方有权按照设计图纸和施工方案调整施工工艺，确保工程质量。

三、第三方责任

1.丙方作为监理单位，负责对工程进行全过程质量、进度和安全的监督。

2.丙方应定期对工程进行检查，对发现的问题及时通知甲方和乙方，并督促整改。

3.丙方有权对乙方的施工方案、施工过程和施工成果进行审核，并提出合理化建议。

四、工程承包方式及工期

1.本工程采用__________承包方式。

2.工程总工期为____个月，自合同签订之日起计算。

五、工程款支付方式

1.甲方按以下进度支付工程款：

（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价的____%；

（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的____%；

（4）保修期满后支付合同总价的____%。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款，并对延误支付承担违约责任。

六、工程竣工验收

1.工程竣工验收合格后，甲方应按照国家有关法律法规和标准进行验收。

2.乙方有权要求甲方在验收合格后及时支付工程款。

七、工程保修

1.乙方对工程承担____年保修责任，保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修。

2.保修期满后，乙方应按照国家有关法律法规和标准，对工程质量进行终身负责。

八、违约责任及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.甲方在施工过程中出现重大安全事故或质量问题，导致工程停工或延误的，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.甲方不得擅自更改工程设计和施工方案，如因更改导致乙方利益受损，甲方应予以赔偿。

九、乙方权益条款

1.乙方有权要求甲方提供施工过程中涉及的技术参数、设计图纸等资料。

2.乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改，并对整改情况进行验收。

3.乙方有权对施工过程中的安全事故进行整改，并对整改情况进行验收。

4.乙方有权要求甲方对乙方在施工过程中的违规行为进行处罚，包括但不限于罚款、停工、解除合同等。

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.