广西建筑施工合同范例

广西建筑施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地区（以下简称“施工地点”）建设__________工程，乙方具备相应的施工资质和条件，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

二、合同工期

1.本工程合同工期为____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应顺延工期。

三、工程款支付

1.本工程合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.乙方应按以下进度要求向甲方提交工程款支付申请：

（1）开工前支付合同总价____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价____%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价____%；

（4）缺陷责任期满后支付合同总价____%。

3.甲方应在收到乙方提交的工程款支付申请后____日内支付相应款项。

四、工程进度

1.乙方应按照甲方要求，确保工程进度符合合同约定。

2.乙方应在每月____日前向甲方提交工程进度报告。

五、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定要求。

2.工程验收合格后，乙方应承担相应的保修责任。

六、安全生产与文明施工

1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

2.乙方应加强施工现场文明施工管理，保持施工现场整洁有序。

七、保密

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同解除或终止后，保密义务仍继续有效。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同自动终止。

十、附件

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.甲方提供的工程资料

4.其他有关文件

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地区（以下简称“施工地点”）建设__________工程，乙方具备相应的施工资质和条件，丙方愿意担任本工程的监理工作，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

二、监理方职责

1.丙方作为监理方，负责对施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度和安全符合国家相关标准和合同要求。

2.监理方应定期向甲方提交监理报告，对施工质量、进度、安全等方面进行评估。

3.监理方有权要求乙方对不符合质量标准的问题进行整改，直至达到要求。

三、甲方权益

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。

2.甲方有权要求监理方对施工过程进行严格监督，确保工程质量和安全。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至满足甲方要求。

4.甲方有权要求监理方对施工过程中的违规行为进行制止和报告。

四、乙方责任与义务

1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程。

2.乙方应配合监理方的监理工作，接受监理方的监督检查。

3.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格、安全事故等责任。

4.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

五、违约责任

1.乙方未能按期完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2.乙方提供的材料或设备不符合质量要求，每发现一处，应向甲方支付合同总价____%的违约金。

3.乙方在施工过程中发生安全事故，除依法承担相应责任外，还应向甲方支付合同总价____%的违约金。

4.监理方未能履行监理职责，导致工程质量、进度或安全出现问题，丙方应承担相应责任。

六、合同工期

1.本工程合同工期为____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商解决，并相应顺延工期。

七、工程款支付

1.本工程合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.乙方应按以下进度要求向甲方提交工程款支付申请：

（1）开工前支付合同总价____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价____%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价____%；

（4）缺陷责任期满后支付合同总价____%。

3.甲方应在收到乙方提交的工程款支付申请后____日内支付相应款项。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或三方协商一致解除后，本合同自动终止。

十、附件

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.甲方提供的工程资料

4.其他有关文件

十一、第三方介入的意义和目的

1.丙方作为监理方介入，有利于确保工程质量和安全，降低甲方风险。

2.丙方对乙方施工过程的监督，有助于提高施工效率，确保工程进度。

十二、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为投资方，对工程质量、进度和安全负有最终责任。

2.甲方通过主导合同条款，保障自身权益，确保工程顺利进行。

本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“施工方”）：__________

丙方（以下简称“设计方”）：__________

鉴于业主拟在__________地区（以下简称“施工场地”）进行__________项目的建设，施工方具备相应的施工资质和条件，丙方愿意提供设计服务，三方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

5.项目投资：__________

二、设计方职责

1.丙方作为设计方，负责项目的整体设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。

2.设计方应在合同约定的期限内完成设计任务，并确保设计质量符合相关标准和规范。

3.设计方应配合施工方在施工过程中对设计进行解释和指导。

三、施工方权益

1.施工方有权要求设计方提供完整、准确的设计文件和施工图纸，确保施工顺利进行。

2.施工方有权在施工过程中对设计提出合理化建议，并要求设计方进行必要的修改。

3.施工方有权根据实际情况调整施工方案，但需在设计方同意的前提下进行。

4.施工方有权要求设计方对施工过程中出现的设计问题进行及时解决。

四、甲方责任与义务

1.业主应按照合同约定的时间支付设计费用，并在设计方完成设计任务后支付设计款的____%作为预付款。

2.业主应配合设计方和施工方的工作，确保施工场地在约定的时间内具备施工条件。

3.业主应承担因自身原因导致的工程延误、设计变更等责任。

4.业主应遵守合同约定，不得单方面变更或解除合同。

五、违约责任

1.若业主未按约定支付设计费用，每延误一日，应向设计方支付____%的违约金。

2.若设计方未按约定完成设计任务，每延误一日，应向业主支付____%的违约金。

3.若施工方因自身原因导致工程延误或施工质量不合格，应承担相应责任，并向业主支付____%的违约金。

六、合同工期

1.本项目合同工期为____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商解决，并相应顺延工期。

七、工程款支付

1.本项目合同总价为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.施工方应按以下进度要求向业主提交工程款支付申请：

（1）工程开工前支付合同总价____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价____%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价____%；

（4）缺陷责任期满后支付合同总价____%。

3.业主应在收到施工方提交的工程款支付申请后____日内支付相应款项。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效与终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或三方协商一致解除后，本合同自动终止。

十、附件

1.项目设计方案

2.施工图纸

3.业主提供的场地资料

4.其他有关文件

十一、乙方为主导的目的和意义

1.施工方作为项目实施主体，对项目的质量和进度负有直接责任。

2.施工方通过主导合同条款，保障自身权益，确保项目顺利实施。

十二、弱化甲方为主导的意义和目的

1.业主