建设工程廉洁合同范例

建设工程廉洁合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方拟在____________________（工程名称）项目（以下简称“本工程”）中进行施工建设，乙方愿意承担本工程的施工任务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类别：____________________

1.5工程合同价：人民币____________________元整。

二、合同工期

2.1工期计算方式：按日历天数计算。

2.2合同工期：自____________________年____________________月____________________日起至____________________年____________________月____________________日止。

三、工程范围及质量要求

3.1工程范围：____________________

3.2工程质量：按照国家及地方有关工程质量标准执行，确保工程质量达到优良等级。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币____________________元整。

4.2支付方式：按以下方式支付：

（1）合同签订后，甲方支付乙方人民币____________________元整作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，甲方支付乙方人民币____________________元整；

（3）工程进度达到____________________时，甲方支付乙方人民币____________________元整；

（4）工程验收合格后，甲方支付乙方人民币____________________元整；

（5）工程保修期满后，甲方支付乙方人民币____________________元整。

五、工程进度及验收

5.1工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

5.2工程验收：工程验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告之日起____________________个工作日内完成验收工作。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）未按时支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之____________________计收；

（2）未按时完成工程验收的，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之____________________计收。

6.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程进度的，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之____________________计收；

（2）工程质量不合格的，应承担相应责任，包括但不限于修复、赔偿等。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.本合同副本；

2.甲方营业执照副本；

3.乙方施工资质证书副本；

4.工程设计文件；

5.工程施工图纸；

6.工程质量保证书；

7.工程保修书。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________年____________________月____________________日

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方拟在____________________（工程名称）项目（以下简称“本工程”）中进行施工建设，乙方愿意承担本工程的施工任务。为明确双方的权利义务，确保工程质量和工期，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类别：____________________

1.5工程合同价：人民币____________________元整。

二、合同工期

2.1工期计算方式：按日历天数计算。

2.2合同工期：自____________________年____________________月____________________日起至____________________年____________________月____________________日止。

三、工程范围及质量要求

3.1工程范围：____________________

3.2工程质量：按照国家及地方有关工程质量标准执行，确保工程质量达到优良等级。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币____________________元整。

4.2支付方式：按以下方式支付：

（1）合同签订后，甲方支付乙方人民币____________________元整作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，甲方支付乙方人民币____________________元整；

（3）工程进度达到____________________时，甲方支付乙方人民币____________________元整；

（4）工程验收合格后，甲方支付乙方人民币____________________元整；

（5）工程保修期满后，甲方支付乙方人民币____________________元整。

五、工程进度及验收

5.1工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。

5.2工程验收：工程验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告之日起____________________个工作日内完成验收工作。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）未按时支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之____________________计算；

（2）未按时提供施工图纸、技术资料的，应承担相应责任；

（3）因甲方原因导致工程延期，应承担相应的延期损失。

6.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程进度，应承担相应的违约责任；

（2）工程质量不符合约定，应承担相应的修复、赔偿等责任；

（3）违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份。

8.3本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.设计变更文件

3.施工组织设计

4.质量保证体系文件

5.安全生产管理制度文件

第三篇范文：合同编号：__________

乙方（施工单位）：____________________

甲方（建设单位）：____________________

第三方（监理单位）：____________________

鉴于乙方拟在____________________（工程名称）项目（以下简称“本工程”）中进行施工建设，为确保工程质量和安全，甲方委托第三方担任本工程的监理工作。为明确三方权利义务，保障乙方合法权益，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程类别：____________________

1.5工程合同价：人民币____________________元整。

二、监理职责

2.1第三方作为监理单位，负责对乙方施工过程进行全面监督，确保工程质量、安全和进度符合合同约定及国家有关标准。

2.2第三方应定期向甲方报告工程进展情况，并对乙方提出的问题和建议给予及时反馈。

三、乙方权利义务

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，并有权要求第三方公正、客观地履行监理职责。

3.2乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等。

3.3乙方应按照合同约定和监理要求，按时、保质完成工程任务。

四、甲方权利义务

4.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

4.2甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。

4.3甲方应配合第三方履行监理职责，不得干扰监理单位的正常工作。

五、第三方权利义务

5.1第三方有权要求甲方和乙方履行合同约定，并有权对乙方施工过程中的问题提出整改要求。

5.2第三方应公正、客观地履行监理职责，对工程进度、质量、安全进行全面监督。

5.3第三方应定期向甲方报告工程进展情况，对乙方提出的问题和建议给予及时反馈。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之____________________计算；

（2）未按时提供施工图纸、技术资料的，应承担相应责任；

（3）因甲方原因导致工程延期，应承担相应的延期损失。

6.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程进度，应承担相应的违约责任；

（2）工程质量不符合约定，应承担相应的修复、赔偿等责任；

（3）违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.3第三方违约责任：

（1）未公正、客观地履行监理职责，造成工程质量、安全问题的，应承担相应责任；

（2）未按时向甲方报告工程进展情况，影响甲方决策的，应承担相应责任。

七、争议解决

7.1三方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式____________________份，三方各执____________________份。

8.3本合同未尽事宜，经三方协商一致，可