2024建设工程施工合同范本2

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程的需要，同意由乙方承担该工程的施工任务，双方经过平等、自愿、协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，签订本施工合同，共同遵守执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程价款：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条合同工期本工程的合同工期为____个月，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。第三条质量标准本工程质量应达到国家现行相关验收标准、规范的要求，并符合设计文件和合同约定的质量标准。第四条合同的履行4.1甲方责任：（1）负责办理工程相关手续，协调解决施工中出现的问题。（2）按合同约定支付工程进度款及尾款。（3）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。4.2乙方责任：（1）按合同约定完成施工任务，并保证工程质量。（2）按合同约定交付工程，并承担相应保修责任。（3）遵守国家法律法规及施工现场的规章制度，做好安全生产和环保工作。第五条工程款支付5.1双方同意按照工程进度，分阶段支付工程款。具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的50%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。（4）剩余的10%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。5.2工程款支付时，甲方应出具相应的付款凭证。第六条违约责任6.1甲方逾期支付工程款，应按照逾期部分工程款金额的____%支付违约金。6.2乙方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。6.3双方因不可抗力导致无法履行合同，应根据具体情况协商解决。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的资格。解决办法：合同签订前，应核实对方的营业执照、资质证书等相关文件，确保其合法有效。2.明确工程范围、规模、质量标准等关键条款，避免后期产生纠纷。解决办法：在合同中详细描述工程的具体情况，包括工程名称、地点、规模、质量标准等。3.注意合同价款的支付方式和时间，确保按时支付工程款。解决办法：明确约定支付工程款的时间和方式，如有逾期支付，应按照约定支付违约金。4.约定违约责任，以便在违约情况下追究对方责任。解决办法：在合同中明确约定违约责任，包括违约金的比例、赔偿范围等。5.明确合同的争议解决方式，以便在发生争议时双方有明确的解决途径。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。6.注意合同的签订和履行过程中，是否符合相关法律法规的要求。解决办法：在签订和履行合同过程中，严格遵守国家法律法规，确保合同的有效性。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，负责办理工程相关手续，支付工程款等。2.承包方（乙方）：指承担工程建设任务的一方，负责完成施工任务，交付合格的工程等。3.合同工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付日止的时间。4.质量标准：指工程质量应达到的国家现行相关验收标准、规范的要求，以及设计文件和合同约定的质量标准。5.违约金：指一方违反合同约定，应支付给对方的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同内容、履行情况等产生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于委托他人完成工程建设任务的情况。3.适用于双方约定工程范围、规模、质量标准等关键条款的情况。4.适用于需要明确工程款支付方式和时间、违约责任、争议解决等条款的情况。补充条款：1.工程变更：如工程范围、规模、质量标准等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容及其对工程价款、工期等方面的影响。2.不可抗力：如因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商调整工期、工程价款等方面的约定。3.工程保修：双方应约定工程保修期限、保修范围、保修责任等。4.工程验收：明确工程验收的标准、程序、责任等。5.保密条款：约定双方在合同履行过程中所涉及的保密信息，包括技术资料、商业秘密等。6.知识产权：约定双方在合同履行过程中所涉及的知识产权归属、使用、保护等。附件列表：1.甲方的营业执照、资质证书等相关文件。2.乙方的营业执照、资质证书等相关文件。3.工程设计文件、施工图纸