2024施工承包合同样书

合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于委托方愿意委托承包方进行工程施工，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：________________2.3合同价格支付方式：________________第三条合同工期3.1开工日期：________________3.2竣工日期：________________3.3工期延误及违约责任：________________第四条承包方的义务4.1承包方应按照合同约定的工程内容、规模、质量和工期完成工程施工。4.2承包方应按照合同约定的价格支付工程款。4.3承包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全、环保等方面的责任。第五条委托方的义务5.1委托方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。5.2委托方应提供施工所需的相关手续和资料。5.3委托方应协调解决施工过程中的有关问题，确保工程的顺利进行。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约金的计算方式为：________________6.3违约方应承担因违约造成的对方损失。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方同意后生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.工程质量标准：确保工程质量符合国家相关标准和规范，以及双方约定的要求。解决办法为定期检查和验收，不合格的部分由承包方负责整改直至符合要求。2.工期延误：如遇不可抗力因素导致工程延误，应立即通知对方，并提供相关证明。解决办法是根据具体情况协商延长工期，必要时双方可协商合理分担额外费用。3.合同价款支付：甲方应按照合同约定的付款节点及时支付工程款。解决办法是设立付款时间表，并对甲方未按时支付的情况设立违约金条款。4.变更事项：如工程内容或规模需要变更，应签订变更协议。解决办法是双方协商一致后签订变更协议，并明确变更导致的价款和工期调整。5.保密条款：双方应对合同内容和工程信息保密。解决办法是签订保密协议，明确规定保密内容和违反保密义务的责任。6.争议解决：双方应通过友好协商解决争议。解决办法是协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼。法律名词及名词解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：当一方违反合同约定时，根据约定向对方支付的违约赔偿。3.工程验收：完成工程后，由委托方或双方共同进行的质量、安全、功能等方面的检查。4.合同解除：合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同权利和义务的行为。5.工期延期：因故导致工程完成时间延后的情况。6.工程保修：承包方在一定期限内对工程质量问题负责修复或更换。7.合同变更：合同双方对原合同内容进行修改或补充的行为。8.诉讼时效：向法院提起诉讼的期限，通常为三年。应用场合：1.建筑施工：适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间的施工承包合同。2.工程分包：适用于总包单位将部分工程分包给其他施工单位的情况。3.装修工程：适用于居民住宅、商业空间等装修施工合同。4.安装工程：适用于机械设备安装、管道安装、电气设备安装等工程。5.园林绿化：适用于公园、广场、小区等园林绿化项目的施工合同。补充条款：1.工程变更：双方可约定工程变更的程序、条件和相应的价款调整。2.工程保险：约定双方应购买的保险种类，如建筑工程一切险、意外伤害险等。3.环境保护：双方应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中的环境保护措施。4.工程资料：明确施工资料的归属、保管和移交程序。5.工程索赔：约定索赔的条件、程序、证据和索赔款的计算方式。附件列表：1.工程施工图纸及设