门卫房土建合同模板

门卫房土建合同模板第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.发包方需在____________________地点建设门卫房，用于物业管理、安全保卫等工作。

2.承包方具备建设门卫房的相关资质和施工能力，愿意承担该项目的建设任务。

3.双方经友好协商，就门卫房土建工程达成一致意见，现签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：____________________门卫房土建工程

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量标准：____________________

二、工程工期

1.工程开工日期：____________________

2.工程竣工日期：____________________

3.工期延误责任：____________________

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币____________________元整（大写：____________________）

2.工程付款方式：

（1）合同签订后，承包方提交相关资质、材料等文件，发包方支付合同总价款的____________________%作为预付款。

（2）工程进度达到____________________时，发包方支付合同总价款的____________________%。

（3）工程竣工验收合格后，发包方支付合同总价款的____________________%。

（4）保修期满后，发包方支付合同总价款的____________________%。

3.付款时间：____________________

四、工程材料及设备

1.工程材料及设备由承包方负责采购、运输、保管。

2.承包方应按照合同约定及工程进度要求，及时提供工程所需材料及设备。

3.工程材料及设备的质量应符合国家相关标准。

五、工程验收

1.工程竣工验收应在工程竣工后____________________日内完成。

2.发包方有权对工程进行验收，承包方应积极配合。

3.工程验收合格后，双方应签署验收报告。

六、保修责任

1.承包方应按照国家有关法律法规和合同约定，对工程进行保修。

2.保修期限为____________________年。

3.保修期内，如发生质量问题，承包方应承担相应的维修责任。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。

2.违约责任包括但不限于：赔偿对方损失、支付违约金、解除合同等。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式两份，双方各执一份。

附件：

1.发包方营业执照复印件

2.承包方资质证书复印件

3.工程设计图纸

4.其他有关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：以上合同模板仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

第三方主体（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.发包方需在____________________地点建设门卫房，用于物业管理、安全保卫等工作，为确保工程质量及施工进度，特委托监理方对工程进行全程监理。

2.承包方具备建设门卫房的相关资质和施工能力，愿意承担该项目的建设任务。

3.双方经友好协商，就门卫房土建工程达成一致意见，现签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：____________________门卫房土建工程

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量标准：____________________

二、监理方职责与权利

1.监理方负责对门卫房土建工程进行全过程、全方位的监理。

2.监理方有权要求承包方提供施工图纸、施工方案、材料清单等相关资料。

3.监理方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。

4.监理方有权对不符合要求的工程提出整改意见，并要求承包方进行整改。

5.监理方有权对施工过程中发生的质量问题进行调查和处理。

6.监理方有权对施工过程中违反法律法规、合同约定的行为进行制止和纠正。

三、承包方责任与义务

1.承包方应按照合同约定及工程进度要求，及时提供工程所需材料及设备。

2.承包方应严格按照施工图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。

3.承包方应遵守国家有关法律法规、行业标准和合同约定，确保施工安全。

4.承包方应接受监理方的监督检查，积极配合监理方的工作。

5.承包方应按期完成工程，不得擅自停工、拖延工期。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求监理方对工程进行全过程监理，确保工程质量及施工进度。

2.甲方有权要求承包方按照合同约定及工程进度要求，及时提供工程所需材料及设备。

3.甲方有权要求监理方对工程进度、质量、安全等进行监督检查，并提出整改意见。

4.甲方有权对施工过程中发生的质量问题进行调查和处理。

5.甲方有权要求承包方按期完成工程，不得擅自停工、拖延工期。

五、违约责任

1.承包方未按合同约定及工程进度要求提供材料及设备，每延迟一日，应向甲方支付人民币____________________元违约金。

2.承包方未按合同约定及施工图纸、施工方案进行施工，导致工程质量不合格，每发现一处不合格，应向甲方支付人民币____________________元违约金。

3.承包方未按期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付人民币____________________元违约金。

4.监理方未履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面存在问题，每发现一处问题，应向甲方支付人民币____________________元违约金。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份。

附件：

1.发包方营业执照复印件

2.承包方资质证书复印件

3.监理方资质证书复印件

4.工程设计图纸

5.其他有关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的在于确保工程质量、施工进度和安全，为甲方提供专业的监理服务。甲方为主导的目的和意义在于保障自身的合法权益，确保工程按期、保质完成，实现物业管理的有序进行。通过本合同的签订，甲方、乙方和监理方明确了各自的职责与权利，为工程顺利实施奠定了基础。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

第三方主体（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.业主拟对其住宅小区内新建一栋物业管理中心，旨在提升小区物业管理水平。

2.乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担物业管理中心土建工程的施工任务。

3.监理单位作为第三方，受业主委托对施工过程进行监理，确保工程质量与进度。

4.双方经友好协商，就物业管理中心土建工程达成一致意见，现签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：物业管理中心土建工程

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程质量标准：____________________

二、监理单位职责与权利

1.监理单位负责对物业管理中心土建工程进行全过程、全方位的监理。

2.监理单位有权要求施工单位提供施工图纸、施工方案、材料清单等相关资料。

3.监理单位有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。

4.监理单位有权对不符合要求的工程提出整改意见，并要求施工单位进行整改。

5.监理单位有权对施工过程中发生的质量问题进行调查和处理。

三、施工单位责任与义务

1.施工单位应严格按照施工图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。

2.施工单位应遵守国家有关法律法规、行业标准和合同约定，确保施工安全。

3.施工单位应接受监理单位的监督检查，积极配合监理单位的工作。

4.施工单位应按期完成工程，不得擅自停工、拖延工期。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求监理单位对工程进行全过程监理，确保工程质量与进度。

2.乙方有权要求业主按合同约定支付工程款项。

3.乙方有权要求监理单位对施工过程中发生的质量问题进行调查和处理。

4.乙方有权要求业主按照合同约定提供施工所需的材料、设备等。

5.乙方有权要求业主按期进行工程验收，不得无故拖延。

五、甲方违约及限制条款

1.业主未按合同约定支付工程款项，每延迟一日，应向乙方支付人民币____________________元违约金。

2.业主未按合同约定提供施工所需的材料、设备等，每延迟一日，应向乙方支付人民币____________________元违约金。

3.业主未按期进行工程验收，每延迟一日，应向乙方支付人民币____________________元违约金。

4.业主不得无故要求施工单位停工、拖延工期，否则应向乙方支付人民币____________________元违约金。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式三份，业主、施工单位、监理单位各执一份。

附件：

1.业主营业执照复印件

2.施工单位资质证书复印件

3.监理单位资质证书复印件

4.工程设计图纸

5.其他有关文件

施工单位（盖章）：____________________

业主（盖章）：____