建筑供粒子能施工合同副本

建筑供粒子能施工合同副本合同编号：__________建筑供粒子能施工合同副本地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主准备进行建筑供粒子能施工，为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________二、施工期限2.1本工程计划开工日期为：__________2.2本工程计划竣工日期为：__________2.3施工方如因特殊情况不能按期完工，应提前向业主提出延期申请，延期天数不得超过__________天。三、施工质量3.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工。3.2施工过程中，施工方应确保工程质量，不得偷工减料，不得使用不合格材料。3.3工程验收合格后，施工方应承担一定的保修期限，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。四、合同价格及支付方式4.1本工程合同价为：__________元（大写：____________________元整）。4.2业主按下述付款方式向施工方支付合同价款：（1）合同签订后__________天内，业主向施工方支付合同价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付合同价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同价款的__________%。4.3施工方开具合法等额发票，业主按实际发生费用予以报销。五、施工方的义务5.1施工方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。5.2施工方应妥善保管施工现场，确保施工现场的清洁、安全。5.3施工方应遵守国家法律法规，不得损害业主及其他第三方的合法权益。六、业主的义务6.1业主应按照合同约定支付合同价款，不得无故拖欠。6.2业主应协助施工方办理相关手续，为施工方提供施工所需的场地、资料等。6.3业主应尊重施工方的合法权益，不得干涉施工方的正常施工。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按期完工，应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：__________元/天。7.3双方如因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款全部支付完毕之日终止。8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程预算明细表4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.工程验收标准及方法7.施工方资质证明文件8.业主单位资质证明文件9.工程保修条款10.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定时间完成工程：认定标准为实际完工时间超过合同约定的竣工日期。2.施工方使用不合格材料或偷工减料：认定标准为检测报告显示材料或工程质量不符合国家相关标准。3.业主未按合同约定支付合同价款：认定标准为施工方提交的付款申请在规定时间内未得到支付。4.业主无故干涉施工方正常施工：认定标准为施工方提供的证据表明业主的行为影响了施工进度或质量。5.双方未按合同约定履行义务：认定标准为双方在合同约定的期限内未能解决争议或履行相关义务。三、法律名词及解释：1.建筑供粒子能施工：指建筑物中粒子能系统的安装和施工，包括设计、采购、施工、调试、验收等环节。2.合同价款：指双方约定的工程总价，包括工程成本、利润、税金等。3.违约金：指一方违约时，根据合同约定向另一方支付的赔偿金。4.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的质量、安全、功能等方面的检查、试验和评定。5.保修期限：指施工方对工程在一定期限内提供的免费维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，根据实际情况顺延竣工日期，并协商确定逾期竣工违约金。2.工程质量问题：解决办法：及时停工，整改不合格部分，重新验收，直至满足合同要求。3.支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定，提供相应的付款凭证，通过友好协商解决纠纷。4.施工过程中出现争议：解决办法：双方协商解决，无法解决的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、改建、扩建