配网劳务分包合同范例

配网劳务分包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同编号：__________

签订日期：____年____月____日

甲方（发包方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方因配网建设需要，乙方愿意按照甲方的要求，承担配网劳务分包工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____年____月____日至____年____月____日

二、工程承包范围及质量标准

1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。

2.乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

3.工程质量验收标准按照国家及行业相关规范、标准执行。

三、工程进度及付款方式

1.乙方应按照甲方要求，在约定工期内完成工程。

2.乙方每月向甲方报送工程进度报表，经甲方确认后，甲方应按照合同约定支付工程进度款。

3.付款方式：____________________

四、工程材料及设备

1.乙方自行负责工程所需材料的采购、运输、保管及施工过程中的损耗。

2.乙方应确保工程材料的合格性，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。

3.乙方应按照甲方要求，提供工程所需的设备。

五、安全及环保

1.乙方应严格按照国家及地方有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准执行。

2.乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。

3.乙方应采取有效措施，防止施工现场的污染，保护环境。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

八、合同解除

1.双方在履行合同过程中，如出现下列情况之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方严重违反合同约定；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程施工图纸

2.工程施工组织设计

3.工程预算书

4.相关法律法规及标准规范

5.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

签订日期：____年____月____日

甲方（发包方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（第三方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方因配网建设需要，乙方愿意按照甲方的要求，承担配网劳务分包工程，丙方作为第三方参与其中，为保障甲方的权益，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____年____月____日至____年____月____日

二、工程承包范围及质量标准

1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。

2.丙方负责提供施工过程中所需的特殊设备和技术支持。

3.乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

三、第三方丙方责任与权利

1.丙方责任：

a.提供合同约定的设备和技术支持；

b.对乙方施工过程中可能出现的设备故障和技术问题提供及时的技术解决方案；

c.对乙方施工质量进行监督，确保工程质量符合合同要求。

2.丙方权利：

a.获取合同约定的设备和技术支持费用；

b.乙方违反合同约定时，丙方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工程进度及付款方式

1.乙方应按照甲方要求，在约定工期内完成工程。

2.乙方每月向甲方报送工程进度报表，经甲方确认后，甲方应按照合同约定支付工程进度款。

3.付款方式：____________________

五、工程材料及设备

1.乙方自行负责工程所需材料的采购、运输、保管及施工过程中的损耗。

2.丙方负责提供合同约定的设备，并保证设备的质量。

3.乙方应确保工程材料的合格性，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。

六、安全及环保

1.乙方应严格按照国家及地方有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准执行。

2.丙方应协助乙方建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。

3.乙方应采取有效措施，防止施工现场的污染，保护环境。

七、甲方权益保障

1.甲方有权对乙方和丙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。

2.甲方有权要求乙方和丙方提供工程相关的技术资料和施工记录。

3.甲方有权对乙方和丙方的违约行为采取法律手段进行追究。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违反合同约定，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

3.乙方在施工过程中，如出现重大安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十、合同解除

1.双方在履行合同过程中，如出现下列情况之一，任何一方有权解除合同：

a.一方严重违反合同约定；

b.因不可抗力导致合同无法履行；

c.双方协商一致解除合同。

十一、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程施工图纸

2.工程施工组织设计

3.工程预算书

4.相关法律法规及标准规范

5.其他与本合同相关的文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在提高工程质量和效率，通过提供专业设备和技术的支持，确保工程按照约定的标准和进度进行。同时，丙方的参与有助于甲方对工程进行更好的监督和管理，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，通过设定详细的合同条款和严格的监督机制，确保工程质量和进度符合预期。甲方的权益得到充分保障，有利于项目的顺利进行和投资回报的最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

签订日期：____年____月____日

甲方（发包方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（第三方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方计划进行数据中心建设，乙方作为数据中心建设的承包方，丙方作为第三方技术支持服务提供方，为保障乙方的权益，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：数据中心建设项目

2.工程地点：____________________

3.工程内容：数据中心基础设施建设、设备采购、安装及调试

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____年____月____日至____年____月____日

二、工程承包范围及质量标准

1.乙方负责数据中心的整体建设，包括但不限于土建、设备采购、安装、调试等。

2.丙方负责提供数据中心的整体技术支持服务，包括但不限于系统设计、技术培训、故障排除等。

3.乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

三、第三方丙方责任与权利

1.丙方责任：

a.提供数据中心的系统设计和技术方案；

b.对乙方施工过程中可能出现的技术问题提供及时的技术解决方案；

c.对乙方施工质量进行监督，确保技术实施符合合同要求。

2.丙方权利：

a.获取合同约定的技术支持服务费用；

b.乙方违反合同约定时，丙方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工程进度及付款方式

1.乙方应按照甲方要求，在约定工期内完成工程。

2.乙方每月向甲方报送工程进度报表，经甲方确认后，甲方应按照合同约定支付工程进度款。

3.付款方式：____________________

五、工程材料及设备

1.乙方自行负责工程所需材料的采购、运输、保管及施工过程中的损耗。

2.丙方负责提供技术支持所需的软件、硬件设备，并保证其质量。

3.乙方应确保工程材料的合格性，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。

六、安全及环保

1.乙方应严格按照国家及地方有关安全生产、环境保护的法律、法规和标准执行。

2.丙方应协助乙方建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。

3.乙方应采取有效措施，防止施工现场的污染，保护环境。

七、乙方权益保障

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款，确保资金链的稳定。

2.乙方有权要求丙方提供必要的技术支持和培训，保障项目顺利进行。

3.乙方有权要求甲方提供必要的施工便利条件，如临时设施、现场交通等。

八、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.甲方违反合同约定，导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

3.甲方在施工过程中，如出现重大安全事故或环境污染事件，甲方应承担全部责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十、合同解除

1.双方在履行合同过程中，如出现下列情况之一，任何一方有权解除合同：

a.一方严重违反合同约定；

b.因不可抗力导致合同无法履行；

c.双方协商一致解除合同。

十一、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.数据中心施工图纸

2.数据中心施