建筑工程管理与实务一级建造师考试试题及答案指导(2025年)

2025年一级建造师考试建筑工程管理与实务自测试题及答案指导一、单项选择题（本大题有20小题，每小题1分，共20分）1、在建筑工程中，下列哪种材料属于无机非金属材料？A.钢材B.木材C.水泥D.塑料答案：C解析：水泥是一种常用的无机非金属材料，它是由石灰石和粘土等原料经过高温煅烧制成的。钢材是金属材料，木材是天然有机材料，塑料是有机合成材料。因此，正确答案是C、水泥。2、下列关于施工组织设计说法中，正确的是：A.施工组织设计仅是施工过程中的指导文件B.施工组织设计是施工前必须编制的文件，用于指导施工过程中的各项工作C.施工组织设计只关注施工技术问题，不涉及施工管理和组织D.施工组织设计无需考虑施工现场的具体条件答案：B解析：施工组织设计是施工前必须编制的文件，它用于指导施工过程中的各项工作，包括施工技术、施工管理、施工组织等。施工组织设计应当综合考虑施工现场的具体条件，确保施工的顺利进行。因此，正确答案是B、施工组织设计是施工前必须编制的文件，用于指导施工过程中的各项工作。3、在建筑工程施工中，下列哪项措施不属于施工现场环境保护措施？A.设置现场垃圾处理设施B.采用低噪声施工设备C.进行施工人员健康体检D.设置施工现场排水系统答案：C解析：施工现场环境保护措施主要包括设置现场垃圾处理设施、采用低噪声施工设备、设置施工现场排水系统等，旨在减少施工对环境的影响。而施工人员健康体检是为了保障施工人员的健康，不属于环境保护措施。因此，正确答案是C、进行施工人员健康体检。4、在建筑工程施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的基本原则？（）A.预防为主B.质量第一C.科学管理D.经济合理答案：D解析：施工质量控制的基本原则包括预防为主、质量第一、科学管理和持续改进。经济合理不属于施工质量控制的基本原则，而是施工成本控制的原则之一。因此，D选项正确。5、在建筑工程施工中，关于施工图的审查，以下说法正确的是（）。A.施工图审查仅涉及结构安全和主要使用功能B.施工图审查应由设计单位自行完成C.施工图审查应在施工前由监理单位进行D.施工图审查应由建设行政主管部门或其授权的机构进行答案：D解析：施工图审查是确保建筑工程施工质量的重要环节，应由建设行政主管部门或其授权的机构进行。审查内容包括结构安全、使用功能、消防、环保等方面的合规性。A、B、C选项描述不正确。6、在建筑工程施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制体系的内容？（）A.施工组织设计B.施工质量控制计划C.施工质量控制点D.施工质量验收答案：A解析：施工质量控制体系主要包括施工质量控制计划、施工质量控制点、施工质量验收等内容。施工组织设计是施工准备阶段的重要文件，但并不属于施工质量控制体系的内容。因此，A选项正确。7、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），关于建筑工程施工质量验收的基本规定，下列说法正确的是（）。A.工程施工质量验收应按照分项工程、分部工程、单位工程、子单位工程、分部分项工程进行B.施工单位应按施工图设计和施工合同要求，对施工过程的质量进行自我检查和控制C.工程施工质量验收应由建设单位、设计单位、监理单位共同进行D.施工单位对施工过程的质量检查结果应在验收前报送监理单位审查答案：B解析：选项A中，建筑工程施工质量验收应按照分项工程、分部工程、单位工程进行，不包括子单位工程和分部分项工程。选项C中，工程施工质量验收应由施工单位、监理单位共同进行，不包括建设单位和设计单位。选项D中，施工单位对施工过程的质量检查结果应在验收前报送监理单位审查，而不是报送监理单位审查后进行验收。因此，选项B正确。8、在建筑工程中，以下哪种情况属于施工进度控制的目标？（）A.确保施工质量符合设计要求和规范标准B.确保施工安全，预防事故发生C.按时完成施工任务，实现工期目标D.优化施工组织设计，提高施工效率答案：C解析：施工进度控制的目标是按时完成施工任务，实现工期目标。选项A是施工质量控制的目标；选项B是施工安全控制的目标；选项D是施工组织设计优化的目标。因此，选项C正确。9、根据《建筑工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201），以下关于合同工期延误的说法正确的是（）。A.因设计变更导致工期延误，责任由施工单位承担B.因不可抗力导致工期延误，合同工期自动顺延C.因施工单位自身原因导致工期延误，合同工期自动顺延D.因监理单位原因导致工期延误，责任由施工单位承担答案：B解析：根据《建筑工程施工合同示范文本》，因不可抗力导致工期延误，合同工期自动顺延。选项A中，设计变更导致工期延误的责任应由建设单位承担；选项C中，施工单位自身原因导致工期延误，责任由施工单位承担；选项D中，监理单位原因导致工期延误，责任由监理单位承担。因此，选项B正确。10、关于建筑工程施工进度计划的编制，以下说法正确的是：A.进度计划的编制应仅考虑施工过程中的各项工作B.进度计划的编制应考虑施工过程中可能出现的风险和问题C.进度计划的编制只需考虑施工过程中的主要工作D.进度计划的编制可以不考虑施工过程中的资源和成本答案：B解析：在编制建筑工程施工进度计划时，应充分考虑施工过程中的各项工作，包括主要工作和次要工作，以及可能出现的风险和问题。这样才能确保施工进度计划的合理性和可行性。11、关于建筑工程施工合同管理，以下说法错误的是：A.施工合同是施工过程中的重要依据B.施工合同的签订应遵循公平、公正、公开的原则C.施工合同的履行过程中，可以随意变更合同内容D.施工合同的变更需经双方协商一致答案：C解析：施工合同的签订和履行都应遵循相关法律法规，合同内容一经签订即具有法律效力，不得随意变更。若需变更合同内容，必须经过双方协商一致，并按照法定程序进行。12、关于建筑工程施工质量检验，以下说法正确的是：A.施工质量检验仅针对关键工序B.施工质量检验可以不遵循相关标准规范C.施工质量检验应贯穿于整个施工过程D.施工质量检验结果仅由施工方自行判定答案：C解析：建筑工程施工质量检验是确保工程质量的重要环节，应贯穿于整个施工过程。检验过程中应遵循相关标准规范，对施工过程中的各个工序进行全面、严格的检查，以确保工程质量达到预期目标。施工质量检验结果应由第三方检验机构或监理单位进行判定。13、某建筑工程项目施工过程中，由于设计变更导致施工方案调整，项目经理应采取以下哪项措施？A.直接调整施工进度计划，无需通知相关部门B.通知相关部门，并根据实际情况调整施工进度计划C.延长合同工期，并要求增加工程款D.忽略设计变更，按照原施工方案继续施工答案：B解析：项目经理在施工过程中遇到设计变更时，应立即通知相关部门，并根据实际情况调整施工进度计划，确保工程质量和安全。直接调整施工进度计划而不通知相关部门可能会导致沟通不畅，延长合同工期或忽略设计变更都可能导致工程质量和安全风险。14、关于建筑工程施工组织设计，以下哪项说法是正确的？A.施工组织设计仅涉及施工方案，不包括施工进度计划B.施工组织设计是施工项目的核心技术文件，由施工企业内部制定C.施工组织设计应包含施工质量、安全、进度、成本等方面的内容D.施工组织设计仅由项目经理负责编制，无需其他相关部门参与答案：C解析：施工组织设计是施工项目的重要技术文件，应包含施工质量、安全、进度、成本等方面的内容，以确保施工项目的顺利进行。施工组织设计通常由项目经理牵头，相关部门共同参与编制。15、在建筑工程施工过程中，以下哪种行为属于违规操作？A.施工人员佩戴安全帽，正确使用安全带B.施工现场使用非标准化的施工工具C.施工现场设置警示标志，确保施工区域安全D.施工现场进行夜间施工，并采取必要的安全措施答案：B解析：在建筑工程施工过程中，使用非标准化的施工工具属于违规操作，因为这可能影响施工质量和施工安全。其他选项中的行为均符合施工安全和规范要求。16、在建筑工程施工过程中，以下哪项不属于施工组织设计的主要内容？A.施工进度计划B.施工方案C.施工现场平面布置图D.施工人员配备表答案：D解析：施工组织设计的主要内容包括施工进度计划、施工方案、施工现场平面布置图等，旨在指导施工过程中的各项工作。施工人员配备表虽然也是施工组织的一部分，但通常不作为施工组织设计的主要内容，而是作为施工计划的附件。17、关于建筑工程施工合同管理，以下哪项说法是错误的？A.施工合同应明确双方的权利和义务B.施工合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容C.施工合同变更应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则D.施工合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决答案：B解析：施工合同签订后，如遇特殊情况需要变更，双方应协商一致，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则进行变更。任何一方不得擅自变更合同内容，否则可能导致合同纠纷。因此，选项B的说法是错误的。18、在建筑工程施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的内容？A.材料质量控制B.施工工艺质量控制C.施工人员资格控制D.施工现场安全管理答案：D解析：施工质量控制主要包括材料质量控制、施工工艺质量控制、施工人员资格控制等，旨在确保工程质量达到规定的标准和要求。施工现场安全管理虽然与施工质量密切相关，但属于施工安全管理范畴，不属于施工质量控制的内容。因此，选项D的说法是错误的。19、关于建设工程施工进度计划编制的原则，以下哪项不属于其原则范围？（）A.确保进度目标的实现B.合理安排施工顺序C.强调进度计划的灵活性D.注重施工质量和安全答案：D解析：建设工程施工进度计划编制的原则包括确保进度目标的实现、合理安排施工顺序、强调进度计划的灵活性和适应施工过程中的各种变化。注重施工质量和安全虽然是施工过程中必须遵守的原则，但不属于施工进度计划编制的原则范围。因此，选项D是正确答案。20、在施工过程中，以下哪种情况不属于施工进度计划调整的原因？（）A.设计变更B.自然灾害C.人工费上涨D.材料价格波动答案：C解析：施工进度计划的调整原因通常包括设计变更、自然灾害、材料价格波动、劳动力供应问题等。人工费上涨虽然可能影响施工成本，但不是直接导致施工进度计划调整的原因。因此，选项C是正确答案。二、多项选择题（本大题有10小题，每小题2分，共20分）1、关于建筑工程项目管理计划的编制，以下哪些说法是正确的？（）A.项目管理计划应由项目经理组织编制B.项目管理计划应包括项目的整体管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理和信息管理等内容C.项目管理计划应与合同要求保持一致D.项目管理计划应具有可操作性答案：ABCD解析：根据《建筑工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理计划的编制应由项目经理组织，内容应全面，包括项目管理的各个方面，应与合同要求保持一致，并具有可操作性。因此，选项A、B、C、D均为正确说法。2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），下列关于建筑工程施工质量验收的说法中，正确的是（）。A.施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行B.施工单位应按照合同约定的时间向建设单位提出验收申请C.建设单位应在收到施工单位验收申请后的7个工作日内组织验收D.验收不合格的工程不得进入下一道工序施工答案：ABD解析：A项正确，施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行，确保工程质量达到设计要求和规范标准。B项正确，施工单位应按照合同约定的时间向建设单位提出验收申请，以便建设单位组织验收。C项错误，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建设单位应在收到施工单位验收申请后的15个工作日内组织验收，而非7个工作日。D项正确，验收不合格的工程不得进入下一道工序施工，确保工程质量连续性。3、下列关于建筑工程施工合同管理的说法，正确的有：A.合同管理是施工项目管理的重要组成部分B.合同管理的主要目的是确保合同各方履行合同义务C.合同管理可以降低合同风险，提高合同效益D.合同管理是对施工过程中的各项活动进行全程控制答案：ABCD解析：建筑工程施工合同管理是施工项目管理的重要组成部分，其目的是确保合同各方履行合同义务，降低合同风险，提高合同效益。同时，合同管理是对施工过程中的各项活动进行全程控制，确保施工质量和进度。因此，选项A、B、C、D均为正确说法。4、关于建筑工程施工进度控制，以下哪些说法是正确的？（）A.进度控制应贯穿于整个工程实施过程B.进度控制应遵循“静态控制为主，动态控制为辅”的原则C.进度控制应以合同工期为依据，确保按期完成工程D.进度控制应采用网络计划技术，进行进度计划编制和进度跟踪答案：ACD解析：A选项正确，进度控制确实应贯穿于整个工程实施过程，从项目启动到项目结束的每个阶段。B选项错误，进度控制应遵循“动态控制为主，静态控制为辅”的原则，即以动态控制为主，静态控制为辅助手段。C选项正确，进度控制应以合同工期为依据，确保按期完成工程，以符合合同要求。D选项正确，进度控制应采用网络计划技术，如关键路径法（CPM）等，进行进度计划编制和进度跟踪。5、在建筑工程施工过程中，以下哪些行为属于施工质量控制的有效措施？（）A.建立健全施工质量管理体系B.严格执行施工标准和规范C.加强施工过程监督，确保施工质量D.定期进行施工质量检查和验收E.对施工人员进行质量意识和技能培训答案：ABCDE解析：施工质量控制是保证工程质量的关键环节，上述选项均属于施工质量控制的有效措施。A项，建立健全施工质量管理体系，可以确保施工质量管理的系统性和有效性；B项，严格执行施工标准和规范，可以确保施工质量符合国家标准；C项，加强施工过程监督，可以及时发现和纠正施工过程中的质量问题；D项，定期进行施工质量检查和验收，可以确保工程质量达到预期目标；E项，对施工人员进行质量意识和技能培训，可以提高施工人员的质量意识和操作技能。因此，ABCDE均为正确答案。6、某建筑工程项目施工过程中，由于设计变更导致部分工程量增加，施工方要求建设单位支付额外的费用。以下关于施工方提出索赔的说法中，正确的是（）。A.施工方必须提供详细的变更记录和影响工程量的证明材料B.建设单位应当无条件接受施工方的索赔请求C.施工方应当首先与建设单位协商解决索赔事宜D.建设单位有权根据合同约定对施工方的索赔进行审核答案：ACD解析：A项正确，施工方在提出索赔时，必须提供详细的变更记录和影响工程量的证明材料，以确保索赔的合理性和有效性。B项错误，建设单位不应当无条件接受施工方的索赔请求，应按照合同约定和相关法律法规进行审核。C项正确，施工方应当首先与建设单位协商解决索赔事宜，协商不成时再采取其他措施。D项正确，建设单位有权根据合同约定对施工方的索赔进行审核，以确保索赔的合理性。7、关于建筑工程施工质量控制，以下说法正确的是：A.施工质量控制应以满足设计要求为目标B.施工质量控制应从材料采购开始，贯穿于施工全过程C.施工质量控制应以保证施工安全和施工进度为目标D.施工质量控制应注重施工过程中的动态管理答案：ABD解析：施工质量控制应确保工程满足设计要求，从材料采购开始，贯穿于施工全过程。施工质量控制不仅仅关注施工安全，还应保证施工质量满足设计要求，同时注重施工过程中的动态管理。选项C仅关注施工安全和施工进度，而忽略了质量目标，故不正确。8、在建筑工程中，下列哪些属于建筑物的永久性荷载？（）A.结构自重B.预加应力C.风荷载D.水荷载答案：AB解析：在建筑工程中，永久性荷载是指在整个建筑物使用过程中，荷载值不会发生变化的荷载。结构自重和预加应力都属于永久性荷载，而风荷载和水荷载属于可变荷载，其大小会随着外界条件的变化而变化。9、在建筑工程施工过程中，以下哪些措施有助于提高施工质量？（）A.严格按照设计文件和施工规范进行施工B.加强施工现场的安全管理，预防事故发生C.对施工人员进行定期的技能培训和质量意识教育D.采用先进的施工技术和设备答案：ABCD解析：提高施工质量是建筑工程施工的重要目标。A选项，严格按照设计文件和施工规范进行施工，是确保工程质量的基础；B选项，加强施工现场的安全管理，预防事故发生，有助于避免因施工事故导致的工程质量问题；C选项，对施工人员进行定期的技能培训和质量意识教育，能够提高施工人员的操作技能和质量意识，从而提升施工质量；D选项，采用先进的施工技术和设备，能够提高施工效率和施工质量。因此，四个选项都是有助于提高施工质量的措施。10、关于建筑工程施工进度控制，以下哪些说法是正确的？A.进度控制应以施工进度计划为核心B.进度控制应贯穿于整个施工过程C.进度控制应以合同工期为目标D.进度控制应充分考虑施工条件的变化答案：ABCD解析：A选项正确，施工进度计划是进度控制的核心，它反映了施工过程中的时间安排和施工顺序。B选项正确，进度控制应贯穿于整个施工过程，从施工准备到施工结束，都需要进行进度控制。C选项正确，进度控制应以合同工期为目标，确保工程按期完成。D选项正确，进度控制过程中需要充分考虑施工条件的变化，如天气、材料供应等，以适应变化并确保进度目标的实现。三、实务操作和案例分析题（本大题有5小题，每小题24分，共120分）第一题：案例分析题：某房地产开发项目，总建筑面积为100000平方米，项目总投资为5亿元。项目采用招标方式选择施工单位，工程合同工期为两年。在施工过程中，由于施工方原因，导致工程延期6个月。合同约定，每延期一天，施工单位需支付违约金10000元。项目竣工验收合格后，业主发现部分工程存在质量问题，要求施工单位进行返工修复。请根据合同约定，计算施工单位应支付的违约金总额。请分析施工单位应承担的质量责任，并提出相应的整改措施。答案：违约金总额计算：合同工期为两年，实际工期为两年六个月，即730天。施工单位应支付的违约金总额为：730天×10000元/天=7300000元施工单位应承担的质量责任及整改措施：（1）施工单位应承担的质量责任：施工单位在施工过程中应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。由于施工单位原因导致工程延期和质量问题，施工单位应承担相应的质量责任。（2）整改措施：①对存在质量问题的工程部位进行返工修复，确保工程质量符合设计要求。②加强施工过程中的质量控制，严格执行各项施工规范和标准，确保工程质量。③对施工人员进行质量意识培训，提高施工人员对质量问题的重视程度。④加强施工现场的管理，确保施工过程中的各项措施得到有效执行。⑤建立质量责任制，明确各岗位的质量责任，确保质量问题得到及时发现和处理。解析：本题主要考察考生对建筑工程施工合同、质量责任的掌握程度。通过计算违约金总额，考生需要熟悉合同约定，了解违约责任的承担方式。分析施工单位的质量责任及整改措施，考生需要具备对施工过程中质量问题的判断能力，并提出合理的整改方案。第二题：案例分析题：某建筑工程项目，合同工期为18个月。项目施工过程中，由于施工图纸修改频繁，导致实际施工进度滞后。业主方要求施工单位加快施工进度，以按期完成工程。施工单位为了满足业主要求，采取了以下措施：增加施工人员；调整施工方案，缩短部分工序的施工时间；购进价格较高的进口设备替代部分国产设备；破坏施工单位的正常工作作息时间，延长工作时间。分析施工单位采取的措施中，哪些是合理的，哪些是不合理的？针对不合理措施，提出改进建议。阐述加快施工进度对施工质量和安全的影响。答案：合理措施：增加施工人员：在保证施工质量和安全的前提下，适当增加施工人员可以提高施工效率。调整施工方案，缩短部分工序的施工时间：在不影响施工质量和安全的前提下，合理调整施工方案，缩短部分工序的施工时间，可以提高施工效率。不合理措施：购进价格较高的进口设备替代部分国产设备：在未经过充分论证的情况下，仅为了加快进度而选择价格较高的进口设备，可能会造成不必要的成本增加和资源浪费。破坏施工单位的正常工作作息时间，延长工作时间：长期破坏正常作息时间，容易导致施工人员疲劳，影响施工质量和安全。改进建议：在保证施工质量和安全的前提下，合理增加施工人员。针对施工图纸修改频繁的问题，加强与设计单位的沟通，提前做好施工准备，减少施工过程中的变更。在设备选择上，应综合考虑设备性能、价格和售后服务等因素，选择性价比高的设备。遵守施工单位的作息时间，合理安排施工进度，避免过度加班。加快施工进度对施工质量和安全的影响：质量影响：过度加班和赶工期可能导致施工人员疲劳，注意力不集中，从而影响施工质量。安全影响：施工过程中的加班和赶工期可能导致安全措施不到位，增加安全事故发生的风险。解析：本题主要考察考生对施工进度管理、施工质量和安全管理的理解。考生需要分析施工单位采取的措施，判断其合理性，并提出改进建议。同时，考生还需认识到加快施工进度可能对施工质量和安全产生的不利影响。第三题：某住宅小区建设项目，地上建筑面积10万平方米，地下建筑面积2万平方米。项目施工过程中，因施工单位违规操作导致地下停车场发生火灾，造成直接经济损失300万元，同时造成3人轻伤。事故发生后，施工单位采取了以下措施：立即组织人员进行灭火，控制火势蔓延；报告给建设单位和监理单位，启动应急预案；对事故现场进行保护，禁止无关人员进入；对受伤人员进行救治，并联系家属；组织事故调查组，开展事故原因调查。请根据以上情况，回答以下问题：（1）施工单位在事故发生后应立即采取哪些应急措施？（2）事故调查组应如何进行调查？（3）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在此次事故中应承担哪些法律责任？答案：（1）施工单位在事故发生后应立即采取以下应急措施：立即组织人员进行灭火，控制火势蔓延；报告给建设单位和监理单位，启动应急预案；对事故现场进行保护，禁止无关人员进入；对受伤人员进行救治，并联系家属；通知相关部门，如消防、公安等；采取措施防止事故扩大和次生灾害的发生。（2）事故调查组应进行调查的内容包括：事故发生的经过和原因；受害人员的基本情况；事故造成的直接经济损失；事故责任人的责任认定；事故防范和整改措施；有关法律法规、规章制度执行情况。调查组应采取以下步骤：收集事故现场的证据；访问事故现场，了解事故情况；调查有关人员，了解事故原因；对事故原因进行分析，提出处理意见；形成事故调查报告，提交给相关单位。（3）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在此次事故中应承担以下法律责任：对事故造成的经济损失承担赔偿责任；对事故责任人依法进行行政处罚；对事故负有责任的直接责任人追究刑事责任；对事故负有责任的其他人员依法给予行政处分；依法承担事故调查费用；采取有效措施防止类似事故再次发生。解析：本题考察了考生对施工现场安全事故应急处理、事故调查和处理程序的理解。施工单位在事故发生后应立即采取有效措施控制事故蔓延，保护事故现场，并启动应急预案。事故调查组应对事故原因进行详细调查，并提出处理意见。施工单位和相关责任人应依法承担相应的法律责任。第四题某住宅小区项目，总建筑面积为15万平方米，包含多层住宅和高层住宅。项目施工过程中，由于施工质量问题导致多层住宅楼面出现裂缝，影响到了工程质量和业主的使用。项目经理组织相关人员进行原因分析和处理，以下为项目经理采取的措施：组织施工、监理、设计等相关人员召开专题会议，分析裂缝产生的原因。根据分析结果，制定了详细的整改方案，并明确了整改责任人和整改期限。对存在裂缝的多层住宅楼面进行加固处理，确保结构安全。邀请业主代表参与整改方案的制定和实施过程，并及时向业主通报整改情况。请根据上述情况，回答以下问题：（1）项目经理在分析裂缝产生原因时，应重点考虑哪些因素？（2）针对多层住宅楼面裂缝的整改方案，应包括哪些内容？（3）在整改方案的实施过程中，项目经理应如何确保整改效果？答案：（1）项目经理在分析裂缝产生原因时，应重点考虑以下因素：设计方案的合理性，包括结构设计、材料选择、施工工艺等；施工过程中的质量控制，如混凝土浇筑、养护、施工顺序等；材料质量，如水泥、