庆阳路基开挖合同范例

庆阳路基开挖合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方拟在庆阳市某项目区域内进行路基开挖工程，乙方愿意按照甲方的要求和工程量清单，完成相关路基开挖工作，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：庆阳路基开挖工程

1.2工程地点：庆阳市某项目区域

1.3工程内容：路基开挖、土方运输、场地平整等

1.4工程量：详见附件一《工程量清单》

二、工程期限

2.1开工日期：__________

2.2竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日____元计算，累计违约金不超过合同总价的____%。

三、工程价款

3.1工程价款：人民币____元整（大写：____元整）

3.2付款方式：按工程进度支付，具体支付比例及时间节点详见附件二《付款计划》

3.3付款条件：乙方提交合格工程量和相关资料，甲方验收合格后，乙方应在____个工作日内收到付款。

四、工程质量

4.1工程质量标准：按照国家相关规范和标准执行

4.2工程验收：工程完工后，双方应共同进行验收，验收合格后方可支付工程款

4.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，质量保证期为____年

五、安全与环境保护

5.1乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全

5.2乙方应采取有效措施，防止和减少对环境的影响，确保环境保护工作达标

六、违约责任

6.1如甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按每日____元计算，累计违约金不超过合同总价的____%

6.2如乙方未能按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日____元计算，累计违约金不超过合同总价的____%

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向庆阳市人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份。

附件：

一、《工程量清单》

二、《付款计划》

三、其他相关文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟在庆阳市某项目区域内进行路基开挖工程，乙方愿意按照甲方的要求和工程量清单，完成相关路基开挖工作，丙方作为监理方，负责对整个工程的施工过程进行监督和管理工作，以确保工程质量、安全及环境保护达到预期目标。双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：庆阳路基开挖工程

1.2工程地点：庆阳市某项目区域

1.3工程内容：路基开挖、土方运输、场地平整等

1.4工程量：详见附件一《工程量清单》

二、工程期限

2.1开工日期：__________

2.2竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日____元计算，累计违约金不超过合同总价的____%。

三、工程价款

3.1工程价款：人民币____元整（大写：____元整）

3.2付款方式：按工程进度支付，具体支付比例及时间节点详见附件二《付款计划》

3.3付款条件：乙方提交合格工程量和相关资料，甲方验收合格后，乙方应在____个工作日内收到付款。

四、工程质量

4.1工程质量标准：按照国家相关规范和标准执行

4.2工程验收：工程完工后，由监理方组织验收，验收合格后方可支付工程款

4.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，质量保证期为____年

五、监理方责任与权利

5.1监理方负责对乙方施工过程中的质量、安全、进度、环境保护等方面进行监督和管理

5.2监理方有权要求乙方整改不符合规范和标准的施工行为

5.3监理方有权对乙方提交的工程量进行核实，如发现虚报、冒领等行为，有权要求乙方进行纠正或赔偿

5.4监理方有权对乙方违约行为进行处理，包括但不限于暂停支付工程款、要求乙方承担违约责任等

六、甲方的权益与责任

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程，并对工程进度、质量、安全等方面进行监督

6.2甲方有权要求监理方对乙方进行监督管理，确保工程顺利进行

6.3甲方有权对乙方提交的工程量进行核实，并对验收合格工程进行付款

6.4甲方有权对乙方违约行为进行处理，包括但不限于解除合同、要求乙方承担违约责任等

七、乙方的责任与义务

7.1乙方应按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度及环境保护达标

7.2乙方应配合监理方对施工过程进行监督和管理，及时整改不符合规范和标准的施工行为

7.3乙方应按照甲方要求提交相关资料，配合甲方进行验收

7.4乙方应按照合同约定支付违约金，如因乙方原因导致工期延误、质量不合格等，乙方应承担相应责任

八、违约责任及限制条款

8.1乙方如未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日____元计算，累计违约金不超过合同总价的____%

8.2乙方如虚报工程量、冒领工程款等，甲方有权要求乙方返还虚报部分，并承担相应责任

8.3乙方如违反安全生产规定，导致事故发生，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失

8.4乙方如违反环境保护规定，导致环境污染，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向庆阳市人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙丙三方各执____份。

附件：

一、《工程量清单》

二、《付款计划》

三、其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方的介入，旨在确保工程质量、安全及环境保护达到预期目标，降低甲方在施工过程中的风险，提高工程效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，通过本合同明确自身权益，加强对工程进度、质量、安全等方面的监督和管理，确保项目顺利进行，实现预期利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工单位”）：

丙方（以下简称“监理单位”）：

鉴于业主拟在XX地区某住宅小区内进行基础设施建设，乙方作为施工单位，负责按照设计要求和质量标准完成基础设施建设工作，丙方作为监理单位，负责对施工过程进行监督管理。双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：XX地区某住宅小区基础设施建设工程

1.2工程地点：XX地区某住宅小区

1.3工程内容：道路、排水、照明、绿化等基础设施建设

1.4工程量：详见附件一《工程量清单》

二、工程期限

2.1开工日期：__________

2.2竣工日期：__________

2.3工期延误责任：如甲方未能按约定支付工程款，导致工期延误，乙方有权要求延长工期，并要求甲方支付相应的误期损失赔偿。

三、工程价款

3.1工程价款：人民币____元整（大写：____元整）

3.2付款方式：按工程进度支付，具体支付比例及时间节点详见附件二《付款计划》

3.3付款条件：乙方完成指定工程量，并经监理单位验收合格后，甲方应在____个工作日内支付相应款项。

四、工程质量

4.1工程质量标准：按照国家相关规范和标准执行

4.2工程验收：工程完工后，由监理单位组织验收，验收合格后方可支付工程款

4.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，质量保证期为____年

五、监理单位责任与权利

5.1监理单位负责对施工单位的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度及环境保护达到预期目标

5.2监理单位有权要求施工单位整改不符合规范和标准的施工行为

5.3监理单位有权对施工单位的工程量进行核实，如发现虚报、冒领等行为，有权要求施工单位进行纠正或赔偿

5.4监理单位有权对施工单位的违约行为进行处理，包括但不限于暂停支付工程款、要求施工单位承担违约责任等

六、施工单位权益与责任

6.1施工单位有权要求业主按照合同约定支付工程款，并有权在工程进度延误时要求延长工期及赔偿损失

6.2施工单位有权要求监理单位对其施工过程进行公正的监督管理，确保其合法权益不受侵害

6.3施工单位有权在工程验收合格后，按照合同约定及时收到工程款

6.4施工单位应按照设计要求和质量标准完成工程，确保工程质量、安全、进度及环境保护达标

七、甲方责任与义务

7.1业主应按照合同约定支付工程款，并确保支付及时

7.2业主应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、场地、材料等

7.3业主应配合监理单位对施工过程进行监督管理，不得干预监理单位的正常工作

7.4业主应承担因自身原因导致工期延误、质量不合格等后果的责任

八、违约责任及限制条款

8.1业主如未能按约定支付工程款，应向施工单位支付违约金，违约金按每日____元计算，累计违约金不超过合同总价的____%

8.2业主如违反合同约定，导致施工单位无法正常施工，业主应承担相应责任，包括但不限于赔偿施工单位因此遭受的损失

8.3业主如违反安全生产规定，导致事故发生，应承担全部责任，并赔偿施工单位因此遭受的损失

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向XX地区人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙丙三方各执_