2024幕墙工程指定分包合同建设工程合同

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项建设工程需要指定分包部分工程，乙方具备履行分包合同的能力，甲乙双方经协商一致，同意订立本分包合同，共同完成该工程。第一条工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（全称）1.3工程内容：本合同所指分的幕墙工程，包括但不限于设计、材料采购、加工制作、运输、安装、调试、验收、保修等全部工作。第二条合同价格2.1本合同分包工程的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照合同约定的工程量、工程质量和工期要求，完成本合同规定的全部工作。第三条工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应保证工程按期完成，如有延期，应按合同约定承担违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家及行业相关标准、规范进行设计和施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准为：按照国家及行业相关标准、规范和甲方要求进行验收，达到甲方满意并符合相关法规要求。第五条材料供应5.1乙方负责采购施工所需的材料，并保证材料质量。5.2甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如不符合要求，乙方应立即更换。第六条合同的履行6.1乙方应严格按照合同约定履行各项义务，保证工程质量和工期。6.2甲方应按合同约定支付合同价款，并提供乙方施工所需的现场条件。第七条违约责任7.1如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权按约定扣除乙方违约金或解除合同。7.2如甲方未按合同约定支付价款，乙方有权按约定要求甲方支付滞纳金或解除合同。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的合法性：确保合同的签订符合国家的相关法律法规，避免因合同不合法导致的纠纷。解决办法是，在签订合同前，由专业法律顾问对合同进行审查，确保合同内容合法有效。2.合同的完整性：合同内容应详尽完备，包括但不限于工程范围、质量标准、工期、价款支付、违约责任等方面。解决办法是，双方在签订合同前，详细列举各项条款，确保合同无遗漏。3.合同的履行：双方应严格按照合同约定履行义务，确保工程质量和工期。解决办法是，设立专门的项目管理团队，对合同履行情况进行全程监管，确保合同条款得到有效执行。4.价款支付：甲方应按合同约定支付价款，避免因延迟支付导致的纠纷。解决办法是，在合同中明确价款支付的时间和方式，并设立支付监管机制，确保价款按时支付。5.违约责任：对于未履行合同义务的一方，应按合同约定承担违约责任。解决办法是，在合同中明确违约责任的具体条款，包括违约金、赔偿金额等，以便在发生违约时进行追责。6.争议解决：对于合同履行过程中发生的争议，应协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。解决办法是，在合同中明确争议解决的方式和地点，以便在发生争议时按照约定进行解决。法律名词及名词解释：1.合同：合同是双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指承担合同主要义务的一方，在本合同中为建设工程的业主或开发商。3.乙方：指承担合同次要义务的一方，在本合同中为幕墙工程的指定分包商。4.分包合同：分包合同是指总包商将其承担的工程中的部分工作委托给其他承包商完成的合同。5.工程质量：指工程符合国家及行业相关标准、规范和甲方要求的状态。6.工期：指合同约定的工程开始施工到工程验收合格的时间段。7.违约金：指一方未履行合同义务时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。8.争议解决：指合同履行过程中双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.适用于甲方为实施某项建设工程需要指定分包部分工程，乙方具备履行分包合同能力的情况。2.适用于幕墙工程的设计、材料采购、加工制作、运输、安装、调试、验收、保修等全部工作。补充条款：1.工程变更：如因甲方要求或不可抗力等原因导致工程范围、规模、设计等发生变更，双方应协商调整合同价款和工期。2.材料验收：甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如不符合要求，乙方应立即更换，并承担相应责任。3.工程进度报告：乙方应定期向甲方报告工程进度，如发现进度滞后，甲方有权要求乙方采取措施加快进度。4.工程保险：乙方应负责办理工程保险，并承担保险费用。如因乙方原因导致工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。5.安全生产：乙方应严格按照国家及行业相关安全生产规定进行施工，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。6.保密条款：双方应对合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密予以保密，未经对方