2024建设工程施工专业承包合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的施工专业承包服务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的标的为：__________（工程名称）的施工专业承包服务。1.2乙方向甲方提供的施工专业承包服务包括但不限于：__________（具体服务内容）。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照本合同约定的价格提供服务，不得以任何理由提出增加合同价格的要求。第三条合同履行3.1乙方应按照本合同约定的服务内容、质量标准、进度要求等履行合同义务。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间等履行合同义务。第四条合同的变更、解除和终止4.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。4.2因不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方可协商变更、解除或终止合同。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2违约金的计算方式为：__________。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的合法性：确保合同内容符合相关法律法规的要求，避免违反国家政策。解决办法：在签订合同前，由专业律师对合同内容进行审核，确保合同的合法性。2.合同的完整性：确保合同条款完备，各方的权益得到充分保障。解决办法：在签订合同前，双方仔细审阅合同内容，确保合同条款的完整性。3.合同的履行：确保双方按照合同约定履行义务。解决办法：建立合同履行监督机制，定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时沟通解决。4.合同的变更和解除：确保合同变更和解除的合法性、合理性。解决办法：在合同变更或解除前，双方签订书面协议，明确变更或解除的原因、条件和责任。5.争议解决：确保合同争议得到公正、及时的解决。解决办法：约定明确的争议解决方式，如友好协商、调解或诉讼等。6.合同的保密：保护合同双方的商业秘密。解决办法：在合同中约定保密条款，明确保密内容、保密义务和违约责任。7.合同的履行地点和适用法律：明确合同的履行地点和适用法律，确保合同效力的准确性。解决办法：在合同中约定明确的履行地点和适用法律。涉及到的法律名词及名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的违约赔偿金。3.合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务。4.合同变更：合同成立后，双方协商一致对合同内容进行修改或补充。5.合同解除：合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同权利义务关系。6.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中发生的纠纷。7.友好协商：合同双方在平等、自愿的基础上，通过沟通、协商解决问题。8.适用法律：合同双方约定用以解决合同争议的法律。9.履行地点：合同双方约定履行合同义务的地点。10.商业秘密：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工专业承包合同，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于施工方为专业分包商，甲方为工程总包单位或项目业主的场景。3.适用于双方为明确施工专业承包服务的内容、质量、进度、费用等事项，确保工程顺利实施和双方权益保障的场景。补充条款：1.施工安全条款：明确施工过程中的安全要求、事故责任、安全防护措施等内容。2.质量保修条款：约定工程质量保修范围、保修期限、保修责任等内容。3.工程变更条款：明确工程变更的条件、程序、变更费用和时间调整等内容。4.工期顺延条款：约定工期顺延的条件、程序、责任划分和工期延误的赔偿等内容。5.材料设备供应条款：明确材料设备的质量标准、供应时间、验收程序等内容。6.知识产权保护条款：约定施工过程中涉及知识产权的保护责任和侵权责任等内容。7.环境保护条款：明确施工过程中环境保护的要求、环保措施和责任等内容。8.保密条款：约定合同双方的保密义务、保密内容、违约责任等内容。9.争议解决条款：明确合同争议的解决方式、仲裁机构或法院选择等内容。10.法律适用和履行地点条款：约定合同适用的法律、履行地点等内容。附件列表：1.工程图