停车场施工合同样本：展览馆建设

停车场施工合同样本：展览馆建设合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为展览馆建设需要，拟对停车场进行施工，为确保工程质量和双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程内容1.1本工程为展览馆停车场施工项目，施工范围包括：__________1.2工程质量标准：__________1.3工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、施工期限2.1施工开始日期：__________年__________月__________日。2.2施工结束日期：__________年__________月__________日。2.3乙方若因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。延期天数不超过__________天。三、乙方的义务3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证工程质量符合本合同约定的标准。3.2乙方应严格按照国家有关法规、标准和设计文件进行施工，确保施工安全。3.3乙方应承担施工过程中的所有费用，包括材料费、人工费、设备租赁费等。3.4乙方在施工期间应遵守甲方单位的各项管理制度，并接受甲方监督。四、甲方的义务4.1甲方应按照本合同约定，按时支付工程款项。4.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括施工用地、临时设施、施工用水电等。4.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。4.4甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协调和帮助。五、工程款支付5.1本工程采用分期支付方式，具体支付条款如下：（1）施工进度达到__________%，支付工程款的__________%；（2）施工进度达到__________%，支付工程款的__________%；（3）剩余工程款在工程验收合格后一次性支付。5.2甲方支付工程款时，应出具正规发票。六、工程验收6.1工程验收标准：__________6.2工程验收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请；（2）甲方在接到验收申请后，__________天内组织验收；（3）验收合格的，甲方支付剩余工程款；验收不合格的，乙方在接到整改通知后，__________天内进行整改，直至验收合格。七、违约责任7.1乙方未按约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。7.2甲方未按约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的__________%。7.3乙方施工质量不符合约定标准的，乙方应负责修复或拆除，并承担相应费用。7.4甲方未按约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方支付延期施工的费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工方案和安全措施3.工程量清单4.材料和设备采购合同5.施工人员名单和资质证明6.工程验收标准和方法7.付款凭证和发票8.整改通知和回复9.诉讼文件和判决书二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成施工：乙方未能按照合同约定的时间完成施工任务。2.未按约定质量标准施工：乙方施工的质量不符合合同约定的标准。3.未按约定支付工程款：甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项。4.未提供施工条件：甲方未能按照合同约定提供施工所需的现场条件。5.其他违反合同约定的行为：包括但不限于违反合同约定的条款、违反法律法规的行为等。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同权利和义务的一方，即展览馆的建设方。2.乙方：指承担合同义务的一方，即停车场施工的承包方。3.施工期限：指合同约定的施工开始和结束日期。4.工程质量：指施工完成的工程符合合同约定的标准和要求。5.工程款支付：指甲方按照合同约定支付给乙方的工程款项。6.工程验收：指对施工完成的工程进行检查和评估，以确定是否符合合同约定的标准和要求。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的逾期利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方因特殊情况导致施工进度延误时，应及时与甲方沟通，争取甲方批准延期，并制定合理的施工计划和措施以确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方施工质量不符合约定标准时，应及时整改，并承担相应费用。甲方有权要求乙方修复或拆除不合格部分，并要求乙方承担因此产生的费用。3.工程款支付问题：甲方未按约定时间支付工程款时，乙方有权向甲方发出催款通知，并要求甲方支付滞纳金。甲方支付工程款时，应出具正规发票。4.施工条件不满足：甲方未按约定提供施工条件时，乙方有权要求甲方提供所需施工条件，并要求甲方承担因此产生的费用。五、所有应用场景：1.展览馆建设方与施工方之间的合同签订。2.施工方按照合同约定进行停车场施工。3.甲方按照合同约定支付工程款。4.乙