2024建设工程施工专业分包合同(I)_第1页
2024建设工程施工专业分包合同(I)_第2页
2024建设工程施工专业分包合同(I)_第3页
2024建设工程施工专业分包合同(I)_第4页
2024建设工程施工专业分包合同(I)_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________2024建设工程施工专业分包合同(I)地址:__________联系人:__________联系电话:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________一、工程内容:1.工程名称:__________2.工程地点:__________3.工程规模:__________4.工程内容:__________二、合同价格:1.本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.乙方报价应包含:人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。3.合同价款支付方式:__________三、工期:1.开工日期:__________2.竣工日期:__________3.乙方应按约定的工期完成工程。四、质量标准:1.工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。2.乙方应承担工程质量返工、维修的责任。五、乙方义务:1.按照甲方的要求,完成工程的施工。2.负责工程现场的安全管理,确保施工安全。3.负责工程材料的采购、保管和使用。4.接受甲方的监督和检查,对甲方的合理要求予以配合。5.承担因施工原因造成的第三方损失的责任。六、甲方义务:1.按照约定时间支付合同价款。2.为乙方提供施工场地、水电等基础设施。3.负责工程设计、监理和验收。4.协助乙方解决施工过程中的问题,提供必要的支持。七、违约责任:1.乙方未按约定工期完成工程的,应支付违约金,违约金为合同价款的__________%。2.甲方未按约定时间支付合同价款的,应支付滞纳金,滞纳金为合同价款的__________%。3.双方因违反合同导致工程质量不符合约定的,应承担相应的维修、返工等责任。八、争议解决:1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定:1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规,确保合同的合法性。解决办法:双方在签订合应仔细审查合同内容,确保合同符合国家法律法规的要求。如有疑问,可咨询专业法律人士。2.合同中的名词和术语应准确理解,避免因误解导致合同纠纷。解决办法:双方在签订合应对合同中的名词和术语进行详细解释,确保双方理解一致。如有争议,可查阅相关法律法规或咨询专业法律人士。3.合同中的工程质量和工期要求应严格执行,确保工程按时按质完成。解决办法:乙方应按照甲方的要求,严格把控工程质量,确保工程按时完成。甲方应对乙方的施工过程进行监督和检查,对不符合要求的部分要求乙方及时整改。4.合同中的价款支付和违约责任条款应明确,避免因付款和违约问题导致合同纠纷。解决办法:双方应在合同中明确约定价款支付方式和时间,以及违约责任和违约金的具体计算方式。如有争议,可查阅相关法律法规或咨询专业法律人士。5.合同的争议解决方式应明确,确保在发生争议时能够及时解决。解决办法:双方应在合同中明确约定争议解决方式,如友好协商、仲裁或诉讼等。应明确约定争议解决的地域和适用法律。如有争议,可按照合同约定的方式进行解决。涉及到的法律名词及名词解释:1.建设工程:指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修装饰工程等新建、扩建、改建的建设项目。2.分包:指总承包商将工程项目中的部分工程或工作量转包给其他承包商或施工单位进行施工的行为。3.甲方:指承担工程建设责任的主体,如projectowner、developer或constructor等。4.乙方:指承担工程分包责任的主体,如subcontractor、contractor或builder等。5.合同价款:指双方约定的工程合同总价款,包括工程成本、利润、税费等。6.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应支付给对方的违约补偿。7.争议解决:指在合同履行过程中,双方因合同条款、工程质量、工期等问题发生的纠纷解决方式。8.仲裁:指合同双方在发生争议时,自愿将争议提交给仲裁机构进行调解或裁决的一种争议解决方式。9.诉讼:指合同双方在发生争议时,向人民法院提起的诉讼诉讼程序,请求法院对争议进行审判。应用场合:1.适用于甲方作为工程项目的主体,需要将特定的施工专业分包给乙方的情况。2.适用于乙方具备相关的施工专业能力和资质,愿意承担分包工程的施工任务的情况。补充条款:1.施工许可证:双方应遵守相关的施工许可证规定,确保工程合法施工。2.环境保护:双方应遵守国家环境保护法律法规,确保工程施工过程中的环境保护。3.工程变更:如因设计或其他原因导致工程变更,双方应协商一致,并按变更后的要求执行。4.不可抗力:因不可抗力因素导致工程无法正常进行,双方应按国家相关规定协商处理。5.保密条款:双方应对合同内容和工程施工过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。附件列表:1.工程设计图纸和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论