2024电力建设工程承包合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为电力建设工程的业主，拥有该项工程的所有权、使用权和收益权；2.乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该项电力建设工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同。现双方就该项电力建设工程的承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（填写工程全称）2.工程地点：（填写工程所在地）3.工程内容：（填写工程主要内容）4.工程规模：（填写工程规模）5.工程总投资：（填写总投资金额）二、合同价格1.本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.乙方报价应包含工程全部施工内容、材料设备购置费用、人员工资、税费等一切相关费用。3.合同价格为本工程最终结算价格，除非双方另有约定，任何一方不得以任何理由提出增加或减少合同价款的要求。三、合同工期1.工程预计开工日期：（填写预计开工日期）2.工程预计竣工日期：（填写预计竣工日期）3.工期延误的计算及违约责任按照《中华人民共和国合同法》及本合同相关规定执行。四、质量标准1.工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。2.乙方应按照甲方的要求和国家及行业标准进行施工，确保工程质量。3.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。五、支付方式1.甲方按照双方约定的进度付款，具体付款比例和时间按照本合同附件《付款计划》执行。2.乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付相应款项。3.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求的，甲方有权扣除相应款项。六、违约责任1.乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定支付款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具备合同履行能力的合法主体，具有相应的营业执照、资质证书等。如主体不合法，可能导致合同无效。解决办法：在签订合同前，对双方的主体资格进行审查，确保合法有效。2.工程质量：关注工程质量标准及验收程序，确保工程质量符合国家及行业相关标准。如工程质量不合格，可能导致合同目的无法实现。解决办法：明确质量标准，严格按照验收程序进行工程验收。3.合同价格与支付：关注合同价格、付款进度及付款方式等，确保合同价款合理、明确。如合同价格不明确，可能导致双方权益受损。解决办法：在合同中明确合同价格、付款进度及付款方式，并约定违约责任。4.工期：关注工程工期及工期延误的计算方法，确保工期按照约定完成。如工期延误，可能导致合同目的无法实现。解决办法：明确工期及工期延误的计算方法，严格按照约定完成工程。5.违约责任：关注违约责任及违约金的计算方式，确保双方在违约情况下权益得到保障。如违约责任不明确，可能导致双方权益受损。解决办法：在合同中明确违约责任及违约金的计算方式。6.争议解决：关注争议解决方式，确保在发生争议时能够得到及时、有效的解决。如争议解决方式不明确，可能导致双方权益受损。解决办法：明确争议解决方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.甲方：指电力建设工程的业主，拥有该项工程的所有权、使用权和收益权。2.乙方：指具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该项电力建设工程的施工任务。3.合同履行能力：指合同双方具备履行合同义务的能力，包括合法主体资格、资金、技术、人员等。4.工程质量：指工程满足使用目的的各项性能指标，符合国家及行业相关标准。5.合同价款：指双方约定的工程承包总价款，包括施工内容、材料设备购置费用、人员工资、税费等。6.工期延误：指工程实际竣工日期超过合同约定的竣工日期。7.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。8.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧或争议时，通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方为电力建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商之间的电力建设工程承包合同签订。2.适用于双方就电力建设工程的施工任务、工程质量、合同价格、工期、违约责任等方面达成一致的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、甲方要求等原因导致工程内容、规模、工期等发生变化的，双方应协商一致，并签订变更协议。2.材料设备供应：如甲方负责供应材料设备，应明确材料设备的标准、质量、供应时间等要求。3.保险：乙方应按照甲方要求，为工程及相关人员办理相应的保险手续，并承担保险费用。4.环境保护：乙方应按照国家及地方环保法规，做好工程施工过程中的环境保护工作，防止污染环境。5.工程验收：明确工程验收的标准、程序及验收不合格的处理办法。6.工期延误的计算及违约责任：约定工期延误的计算方法及违约金的计算方式。附件列表：1.付款计划：明确合同价款的支付比例、时间及方式。2.工程设计文件：包括工程设计图纸、技术说明书等。3.工程量清单：详细列明工程各项施工内容、工程量及报价。4.乙方资质证明：包括营