2024建设工程施工合同正本

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总价：____________________第二条合同工期2.1工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。第三条质量标准3.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范和设计要求进行施工。3.2工程质量必须达到约定的标准，否则乙方应承担返工、维修等费用。第四条合同价款及支付4.1双方确认，本工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%时，支付合同总价款的__%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__%；（4）剩余合同总价款的__%，作为乙方质量保证金，自工程验收合格之日起保留__个月。4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付合同价款。第五条违约责任5.1乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。5.2甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。5.3如因甲方原因导致工程停工、停贷，甲方应承担由此增加的费用和乙方损失。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款结清后失效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应按照合同约定履行各自的义务。解决办法：当一方未履行合同义务时，另一方有权根据合同约定追究其违约责任。2.工程质量必须达到约定的标准，否则乙方应承担返工、维修等费用。解决办法：甲方有权要求乙方进行返工或维修，直至工程质量达到约定标准。3.甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。解决办法：甲方应及时支付合同价款，避免因迟延付款而产生的违约责任。4.工程验收合格后，支付合同总价款的剩余部分作为乙方质量保证金，自工程验收合格之日起保留一定期限。解决办法：在质量保证期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。5.如因甲方原因导致工程停工、停贷，甲方应承担由此增加的费用和乙方损失。解决办法：甲方应及时解决导致停工、停贷的原因，减少乙方损失。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托乙方进行工程建设的单位或个人。2.承包方（乙方）：指承担工程建设的单位或个人。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程结束的时间段。4.合同价款：指双方约定的工程总价款。5.质量保证金：指合同总价款的一定比例，用于保证工程质量的履行。6.违约金：指一方未履行合同义务时，应向另一方支付的赔偿金。7.工程验收：指工程完成后，由甲方进行的技术、质量、安全等方面的检查和评定。8.质量保证期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于工程的发包方和承包方之间的施工合同签订。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应签订变更协议，明确变更内容和价款。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期和合同价款。4.环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护措施得到有效实施。5.知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等权益。附件列表：1.工