2024年建筑劳务分包协议范本及报价明细版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑劳务分包协议范本及报价明细版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3丙方名称及资质第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1劳务分包总价3.2价格调整条件3.3付款方式及时间3.4乙方报价明细第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误责任4.3提前完成奖励第五条劳务人员管理5.1乙方提供劳务人员名单5.2劳务人员资质要求5.3劳务人员工资及福利5.4劳务人员培训及考核第六条施工材料及设备6.1乙方提供材料及设备清单6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备交付及验收第七条质量管理7.1质量标准及要求7.2质量检查及验收7.3质量问题处理第八条安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3安全防护措施第九条变更及解除合同9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除合同的程序第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼及仲裁地点第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司资质：具备建筑工程施工总承包一级资质1.2乙方名称：×××建筑劳务有限公司资质：具备建筑劳务分包一级资质1.3丙方名称：×××建筑设备租赁有限公司资质：具备建筑设备租赁资质第二条工程概述2.1工程名称：×××住宅小区建设项目2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等第三条合同价格3.1劳务分包总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整条件：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整价格3.3付款方式及时间：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方劳务分包总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的劳务分包总价。3.4乙方报价明细：详见附件一《劳务分包报价明细表》第四条工程进度及工期4.1工程进度计划：详见附件二《工程进度计划表》4.2工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。4.3提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方按合同约定支付提前完成奖励。第五条劳务人员管理5.1乙方提供劳务人员名单：详见附件三《劳务人员名单》5.2劳务人员资质要求：乙方提供的劳务人员应具备相应的资质和经验，满足工程需求。5.3劳务人员工资及福利：乙方负责支付劳务人员的工资、社会保险及福利等。5.4劳务人员培训及考核：乙方应对劳务人员进行必要的培训和考核，确保其具备施工所需的专业技能和知识。第六条施工材料及设备6.1乙方提供材料及设备清单：详见附件四《材料及设备清单》6.2材料及设备质量要求：乙方提供的材料及设备应符合国家及行业标准，具备合格证明。6.3材料及设备交付及验收：乙方应在合同约定的时间内将材料及设备交付给甲方，甲方进行验收。如不符合合同约定，乙方应负责更换或修复。第八条质量管理8.1质量标准及要求：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求，并通过政府有关部门的验收。8.2质量检查及验收：甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改意见。乙方应按照甲方要求进行整改，确保工程质量。8.3质量问题处理：如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，乙方应承担相应费用。第九条安全生产9.1安全生产要求：乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工，确保施工现场的安全生产。9.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。9.3安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，保障施工现场的安全。第十条变更及解除合同10.1合同变更条件：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。10.2合同解除条件：合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.3变更及解除合同的程序：变更或解除合同应签订书面协议，并经双方盖章生效。第十一条争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。11.2争议解决机构：如选择诉讼，甲方所在地人民法院为管辖法院；如选择仲裁，甲方所在地仲裁委员会为仲裁机构。11.3诉讼及仲裁地点：甲方所在地。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获得的技术资料、商业秘密及其他敏感信息。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，泄密方应承担违约责任。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：变更合同应签订书面协议，并经双方盖章生效。13.3合同终止条件：合同执行完毕、双方协商一致或不可抗力等原因导致合同无法履行。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括附件一《劳务分包报价明细表》、附件二《工程进度计划表》、附件三《劳务人员名单》、附件四《材料及设备清单》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《劳务分包报价明细表》详细要求：该附件应详细列明乙方提供劳务分包的各项费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等，并标明各项费用的计算依据和标准。附件说明：该附件用于明确乙方报价的具体内容，便于甲方了解和核实乙方的报价。附件二：《工程进度计划表》详细要求：该附件应详细列明工程的各个阶段以及各个阶段的预计完成时间，并明确各阶段的验收标准。附件说明：该附件用于指导工程的实施进度，确保工程按照既定计划推进。附件三：《劳务人员名单》详细要求：该附件应详细列明乙方提供的劳务人员的姓名、年龄、资质、岗位等信息，并注明每个劳务人员的入职日期和试用期。附件说明：该附件用于明确乙方提供劳务人员的具体情况，便于甲方对劳务人员的管理和监督。附件四：《材料及设备清单》详细要求：该附件应详细列明乙方提供的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等信息，并注明材料的交付时间和设备的使用要求。附件说明：该附件用于明确乙方提供材料和设备的具体情况，便于甲方对材料和设备的管理和监督。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于工程进度延误、工程质量不符合约定、安全事故发生、泄露对方商业秘密等。责任认定标准：1.工程进度延误：按照合同约定的进度计划，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的千分之二的违约金。示例说明：若乙方未按约定完成工程进度，导致工程延误三天，则乙方应支付甲方违约金人民币14,000元（千分之二的违约金计算方式为：合同总价款×千分之二×延误天数）。2.工程质量不符合约定：如工程质量不符合国家和行业标准，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，并由乙方承担相应费用。示例说明：若工程验收时发现部分工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方进行修复，修复费用由乙方承担。3.安全事故发生：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部事故责任，并支付甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方施工过程中发生安全事故，导致甲方设备损坏，乙方应承担设备修复费用。4.泄露对方商业秘密：如乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担违约责任，并支付甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方泄露了甲方的商业计划，导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱