2024版房地产开发商预售合同范本3篇_第1页
2024版房地产开发商预售合同范本3篇_第2页
2024版房地产开发商预售合同范本3篇_第3页
2024版房地产开发商预售合同范本3篇_第4页
2024版房地产开发商预售合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发商预售合同范本本合同目录一览1.合同当事人信息1.1开发商信息1.2买受人信息1.3指定代理人信息2.房地产项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目规模2.5项目规划3.房地产销售情况3.1预售许可证号3.2预售许可证有效期3.3预售范围3.4预售价格及支付方式3.5预售合同编号4.房地产交付条件4.1交付时间4.2交付标准4.3交付手续4.4交付地点5.房地产权属5.1房地产产权证5.2房地产登记5.3房地产抵押5.4房地产共有权5.5房地产相邻权6.房地产税费6.1税费种类6.2税费承担6.3税费缴纳期限6.4税费缴纳方式7.房地产质量保证7.1质量保证期限7.2质量保证内容7.3质量保证责任8.房地产售后服务8.1售后服务内容8.2售后服务期限8.3售后服务责任9.房地产交易费用9.1交易税费9.2其他费用9.3费用承担10.合同解除与违约责任10.1合同解除条件10.2违约责任10.3违约金11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止手续13.其他约定事项13.1其他约定内容13.2其他约定效力14.合同附件14.1附件一:房地产项目规划图14.2附件二:房地产项目配套设施清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1开发商信息开发商名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________营业执照号码:__________1.2买受人信息买受人姓名:__________身份证号码:__________联系电话:__________1.3指定代理人信息代理人姓名:__________身份证号码:__________联系电话:__________2.房地产项目基本信息2.1项目名称:__________2.2项目地址:__________2.3项目性质:住宅/商业/办公2.4项目规模:建筑面积__________平方米,绿化率__________%2.5项目规划:__________3.房地产销售情况3.1预售许可证号:__________3.2预售许可证有效期:__________3.3预售范围:__________3.4预售价格及支付方式:预售价格__________元/平方米,支付方式为__________3.5预售合同编号:__________4.房地产交付条件4.1交付时间:__________4.2交付标准:符合国家及地方相关建筑质量标准,达到入住条件4.3交付手续:买受人需在规定时间内办理房产证、物业服务合同等相关手续4.4交付地点:__________5.房地产权属5.1房地产产权证:买受人取得房屋所有权证书后,开发商应协助办理5.2房地产登记:开发商负责办理房地产初始登记手续5.3房地产抵押:未经买受人书面同意,开发商不得以该房地产设定抵押权5.4房地产共有权:买受人拥有独立产权,不得将房屋出租或转售给第三方5.5房地产相邻权:买受人享有相邻权,不得侵犯他人合法权益6.房地产税费6.1税费种类:契税、印花税、房产税等6.2税费承担:买受人按照国家及地方相关法律法规承担税费6.3税费缴纳期限:买受人应在规定时间内缴纳相关税费6.4税费缴纳方式:__________7.房地产质量保证7.1质量保证期限:自房屋交付之日起__________年7.2质量保证内容:房屋主体结构、配套设施等质量7.3质量保证责任:开发商在质量保证期内,对房屋质量问题负责修复或赔偿8.房地产售后服务8.1售后服务内容:包括房屋维修、设施设备维护、物业管理等8.2售后服务期限:自房屋交付之日起__________年8.3售后服务责任:开发商设立专门的服务机构,负责处理买受人的售后服务请求9.房地产交易费用9.1交易税费:包括契税、印花税、个人所得税等,具体税费金额根据国家及地方政策确定9.2其他费用:包括物业管理费、装修押金、维修基金等,具体费用明细详见附件9.3费用承担:买受人承担所有交易税费及其他相关费用10.合同解除与违约责任10.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约金:具体违约金金额根据违约情况由双方协商确定11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成,提交__________仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:__________仲裁委员会11.3争议解决期限:自争议发生之日起__________个月内12.合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:合同约定的终止条件成立或双方协商一致解除合同12.3合同终止手续:合同终止后,双方应办理相关手续,包括但不限于房屋交接、费用结算等13.其他约定事项13.1其他约定内容:双方可根据实际情况协商增加其他约定事项13.2其他约定效力:其他约定事项与本合同内容不一致的,以本合同为准14.合同附件14.1附件一:房地产项目规划图14.2附件二:房地产项目配套设施清单14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1本合同中所称的第三方,是指除甲乙双方之外的任何个人或组织,包括但不限于中介机构、评估机构、咨询机构、监理单位等。2.第三方介入的范畴2.1第三方介入的范畴包括但不限于房地产项目的销售、评估、咨询、监理、法律服务等。3.第三方介入的必要性3.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高合同的执行效率,降低风险,维护甲乙双方的合法权益。4.第三方介入的程序4.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关合作协议。4.2第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息。5.第三方介入的责权利5.1第三方的责任:5.1.1第三方应按照合作协议和本合同的要求,履行其职责。5.1.2第三方在执行过程中,若因自身原因导致合同目的无法实现,应承担相应的违约责任。5.1.3第三方在执行过程中,若因不可抗力导致合同目的无法实现,应及时通知甲乙双方,并采取必要的补救措施。5.2第三方的权利:5.2.1第三方有权根据合作协议和本合同的要求,获取必要的资料和信息。5.2.2第三方有权根据合作协议和本合同的要求,对甲乙双方进行必要的监督和检查。5.2.3第三方有权根据合作协议和本合同的要求,对甲乙双方提出合理建议。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方与甲方之间的权利义务,由双方签订的合作协议约定。6.1.2第三方对甲方的违约责任,由合作协议和本合同共同约束。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方与乙方之间的权利义务,由双方签订的合作协议约定。6.2.2第三方对乙方的违约责任,由合作协议和本合同共同约束。7.第三方的责任限额7.1第三方的责任限额由合作协议约定,并在本合同中明确。7.2若第三方在执行过程中造成甲乙双方的损失,超出责任限额的部分,由第三方自行承担。8.第三方介入的合同变更8.1第三方介入后,若需变更合作协议或本合同的相关内容,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入引发的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,按照本合同约定的争议解决方式处理。10.第三方介入的合同解除10.1第三方介入后,若出现本合同约定的合同解除条件,甲乙双方可协商解除本合同。10.2第三方介入的合同解除,需通知第三方,并按照合作协议和本合同的要求办理相关手续。11.第三方介入的终止11.1第三方介入结束后,甲乙双方应按照合作协议和本合同的要求,办理相关手续,终止第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房地产项目规划图要求:清晰展示项目整体布局、建筑结构、绿化分布等。说明:规划图应包含项目用地范围、建筑尺寸、楼层高度、电梯配置、车位数量等信息。2.附件二:房地产项目配套设施清单要求:详细列出项目内的配套设施,如健身房、游泳池、儿童游乐场等。说明:清单应包含设施名称、数量、使用范围、维护责任等信息。3.附件三:本合同附件一、附件二及本合同的电子版要求:提供附件的电子版,确保与纸质版内容一致。说明:电子版应便于双方查阅和保存。4.附件四:开发商营业执照副本要求:提供开发商的营业执照副本复印件,以证明其合法性。说明:复印件上需加盖开发商公章。5.附件五:买受人身份证复印件要求:提供买受人的身份证复印件,以证明其身份。说明:复印件上需加盖买受人本人签字。6.附件六:预售许可证要求:提供预售许可证原件或复印件,以证明项目的预售资格。说明:复印件上需加盖开发商公章。7.附件七:房地产项目质量保证书要求:开发商出具的质量保证书,明确质量保证期限和内容。说明:保证书应包含房屋主体结构、配套设施等质量保证事项。8.附件八:房地产项目售后服务承诺书要求:开发商出具的售后服务承诺书,明确售后服务内容和期限。说明:承诺书应包含房屋维修、设施设备维护、物业管理等售后服务事项。9.附件九:交易税费明细表要求:详细列出交易过程中涉及的所有税费,包括税费种类、金额等。说明:明细表应与实际缴纳的税费相符。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按时交付房屋1.2买受人未按时支付房款1.3开发商提供的房屋质量不符合约定1.4买受人未按时办理房产证1.5第三方未能履行合作协议中的职责2.责任认定标准:2.1开发商未按时交付房屋,每延迟一日,应向买受人支付__________元违约金。2.2买受人未按时支付房款,每延迟一日,应向开发商支付__________元违约金。2.3开发商提供的房屋质量不符合约定,应承担修复或赔偿损失的责任。2.4买受人未按时办理房产证,每延迟一日,应向开发商支付__________元违约金。2.5第三方未能履行合作协议中的职责,应根据协议约定承担相应责任。3.违约行为示例:3.1开发商在合同约定的交付日期后__________日未能交付房屋,应向买受人支付__________元违约金。3.2买受人未在合同约定的付款日期前__________日支付房款,应向开发商支付__________元违约金。3.3开发商交付的房屋存在质量问题,经鉴定,需修复,开发商应承担修复费用__________元。3.4买受人未在合同约定的日期前__________日办理房产证,应向开发商支付__________元违约金。3.5第三方在执行合作协议过程中,未能履行评估职责,导致评估结果不准确,应承担相应责任。全文完。2024版房地产开发商预售合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商地址1.3开发商法定代表人1.4买受人姓名1.5买受人地址1.6买受人联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目类型2.5项目规模2.6项目总建筑面积2.7项目总户数2.8项目建筑密度2.9项目容积率3.预售许可证信息3.1许可证编号3.2许可证颁发日期3.3许可证有效期4.预售范围及数量4.1预售楼栋4.2预售户型4.3预售数量5.预售价格及付款方式5.1预售价格5.2付款方式5.3付款期限5.4首付款比例5.5付款节点6.预售合同签订及备案6.1合同签订时间6.2合同签订地点6.3合同备案时间6.4合同备案机构7.交付及验收7.1交付日期7.2交付条件7.3验收标准7.4验收流程8.产权登记8.1产权登记时间8.2产权登记费用8.3产权登记手续9.违约责任9.1开发商违约责任9.2买受人违约责任9.3违约金计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.合同附件12.1项目规划图12.2项目效果图12.3预售楼书12.4合同附件清单13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同解除条件13.4合同终止条件13.5合同未尽事宜14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人签字14.4签署人盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.2开发商地址:省市区路号1.3开发商法定代表人:1.4买受人姓名:1.5买受人地址:省市区路号1.6买受人联系方式:138xxxx56782.项目基本信息2.1项目名称:花园2.2项目地址:省市区路号2.3项目性质:住宅2.4项目类型:普通住宅2.5项目规模:占地面积50000平方米,建筑面积100000平方米2.6项目总建筑面积:100000平方米2.7项目总户数:800户2.8项目建筑密度:20%2.9项目容积率:2.03.预售许可证信息3.1许可证编号:XPMY202400013.2许可证颁发日期:2024年1月1日3.3许可证有效期:2024年1月1日至2026年1月1日4.预售范围及数量4.1预售楼栋:1号楼、2号楼、3号楼4.2预售户型:一室一厅、二室一厅、三室二厅4.3预售数量:共计300套5.预售价格及付款方式5.1预售价格:人民币12000元/平方米5.2付款方式:分期付款5.3付款期限:购房款总额的30%作为首付款,余款在房屋交付前全部付清5.4首付款比例:30%5.5付款节点:首付款在合同签订之日起7个工作日内支付,后续款项按照房屋交付进度分期支付6.预售合同签订及备案6.1合同签订时间:2024年2月1日6.2合同签订地点:房地产开发有限公司售楼部6.3合同备案时间:2024年2月10日6.4合同备案机构:市区住房和城乡建设局7.交付及验收7.1交付日期:2025年12月31日7.2交付条件:房屋主体结构、配套设施、设备等符合国家及地方相关标准,取得房屋所有权证7.3验收标准:按照《商品房销售管理办法》和《商品房交付使用说明书》执行7.4验收流程:买受人应在房屋交付之日起7个工作日内进行验收,发现质量问题应及时通知开发商,并在验收合格后签署验收报告8.产权登记8.1产权登记时间:买受人取得房屋所有权证后,开发商应在30日内协助买受人办理产权登记手续8.2产权登记费用:产权登记费用由买受人承担,开发商应提供必要的协助8.3产权登记手续:买受人应按照当地不动产登记机构的要求,提交相关材料,办理产权登记手续9.违约责任9.1开发商违约责任:9.1.1开发商未能按合同约定时间交付房屋,每逾期一天,应向买受人支付相当于房屋总价款0.1%的违约金9.1.2开发商交付的房屋不符合合同约定的质量标准,买受人有权要求开发商进行维修或退房,并赔偿相应的损失9.2买受人违约责任:9.2.1买受人未能按合同约定支付房款,每逾期一天,应向开发商支付相当于房款总额0.1%的违约金9.2.2买受人要求解除合同,应提前30日书面通知开发商,并支付已付款项的20%作为违约金10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:无10.3争议解决费用:双方各自承担因解决争议而产生的费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件:11.1.1开发商严重违约,买受人有权解除合同11.1.2买受人严重违约,开发商有权解除合同11.2合同终止条件:11.2.1房屋交付后,合同自动终止11.2.2合同约定的解除条件成就11.3合同解除或终止后的处理:11.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理已付款项、房屋等事项11.3.2合同解除或终止后,双方应互相返还因合同而产生的利益12.合同附件12.1项目规划图12.2项目效果图12.3预售楼书12.4合同附件清单:上述附件均为合同不可分割的组成部分13.合同生效及其他13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效13.2合同生效日期:合同签订之日起生效13.3合同解除条件:见第11.1条13.4合同终止条件:见第11.2条13.5合同未尽事宜:由双方另行协商解决14.合同签署14.1签署时间:2024年2月1日14.2签署地点:房地产开发有限公司售楼部14.3签署人签字:(开发商法定代表人)、(买受人)14.4签署人盖章:房地产开发有限公司公章、个人签名章第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:本合同中的第三方是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等。15.2第三方介入方式:15.2.1中介方:在买卖双方签订本合同时,如需第三方中介机构提供服务,中介方应与买卖双方签订中介服务合同,明确中介方的服务内容、费用及责任。15.2.2监理方:在房屋建设过程中,开发商可聘请第三方监理机构对工程进度、质量进行监督,监理方与开发商签订监理合同,明确监理方的责任。15.2.3评估方:在房屋交付或转让时,如需对房屋价值进行评估,可聘请第三方评估机构,评估方与买卖双方或开发商签订评估合同,明确评估方的责任。15.2.4审计方:在财务审计或项目审计时,可聘请第三方审计机构,审计方与开发商或买受人签订审计合同,明确审计方的责任。15.3第三方责任:15.3.1第三方应按照其与合同双方签订的合同履行相关义务,对因其服务产生的后果承担相应责任。15.3.2第三方在履行职责过程中,如因故意或重大过失导致合同双方权益受损,应承担相应的赔偿责任。16.甲乙双方责任16.1当第三方介入时,甲乙双方应按照本合同约定,配合第三方履行职责,不得故意拖延或阻碍第三方工作。16.2甲乙双方在第三方介入过程中,应保持沟通,及时向第三方提供所需资料,确保第三方能够顺利完成工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:17.1.1中介方:中介方对本合同项下的中介服务责任限额为中介服务费用的10倍。17.1.2监理方:监理方对本合同项下的监理服务责任限额为监理服务费用的5倍。17.1.3评估方:评估方对本合同项下的评估服务责任限额为评估服务费用的3倍。17.1.4审计方:审计方对本合同项下的审计服务责任限额为审计服务费用的2倍。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方在履行职责过程中,与甲乙双方、其他第三方及其他相关方的责任划分如下:18.1.1第三方与甲乙双方:第三方应按照与甲乙双方签订的合同履行职责,对甲乙双方承担相应责任。18.1.2第三方与其他第三方:如第三方与其他第三方存在合作关系,各方应按照合作协议划分责任。18.1.3第三方与其他相关方:第三方在履行职责过程中,与其他相关方(如政府部门、供应商等)产生的责任,由第三方自行承担。19.第三方介入后的合同变更19.1当第三方介入时,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,签订补充协议,明确变更内容。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,应按照本合同第10条“争议解决”条款执行。21.第三方介入后的合同解除21.1如第三方在介入过程中严重违约,导致合同无法履行,甲乙双方有权解除本合同,并按照本合同第11条“合同解除及终止”条款处理。22.第三方介入后的合同终止22.1如第三方介入工作完成,或因其他原因导致本合同终止,甲乙双方应与第三方协商一致,签订终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目规划图:要求:清晰展示项目整体布局、楼栋分布、公共设施位置等。说明:规划图应包含项目用地红线图、建筑平面图、立面图等。2.项目效果图:要求:展示项目的外观、内部装修效果、周边环境等。说明:效果图应真实反映项目实际情况,不得夸大或误导。3.预售楼书:要求:详细描述项目概况、户型、价格、配套设施等。说明:楼书应包含项目简介、户型图、价格表、付款方式、交房日期等。4.合同附件清单:要求:列明所有合同附件的名称、数量及存放位置。说明:附件清单应与实际附件一致,方便查阅。5.预售许可证:要求:真实有效,包含许可证编号、颁发日期、有效期等信息。说明:许可证应加盖发证机关公章,并由开发商出示给买受人。6.房屋所有权证:要求:真实有效,包含房屋所有权证编号、发证日期、所有权人等信息。说明:所有权证应加盖发证机关公章,并由开发商出示给买受人。7.商品房销售管理办法:要求:真实有效,包含商品房销售相关法律法规、政策文件等。说明:办法应包含房屋销售许可、合同签订、交付、产权登记等规定。8.商品房交付使用说明书:要求:真实有效,包含房屋交付标准、使用注意事项、保修范围等。说明:说明书应包含房屋质量保证、配套设施使用说明、维修服务等内容。9.中介服务合同:要求:真实有效,包含中介方服务内容、费用、责任等。说明:合同应包含中介服务期限、服务范围、费用支付方式等。10.监理合同:要求:真实有效,包含监理方职责、监理范围、监理费用等。说明:合同应包含监理期限、监理内容、监理报告提交要求等。说明二:违约行为及责任认定:1.开发商违约行为及责任认定:1.1未能按合同约定时间交付房屋:责任认定:每逾期一天,支付买受人相当于房屋总价款0.1%的违约金。示例:若约定交付日期为2025年12月31日,实际交付日期为2026年1月10日,则开发商应支付买受人2000元的违约金。1.2交付的房屋不符合合同约定的质量标准:责任认定:买受人有权要求开发商维修或退房,并赔偿相应的损失。示例:若房屋墙体出现裂缝,开发商应在收到通知后7日内进行维修,否则应赔偿买受人维修费用及相应损失。2.买受人违约行为及责任认定:2.1未能按合同约定支付房款:责任认定:每逾期一天,支付开发商相当于房款总额0.1%的违约金。示例:若约定首付款支付日期为合同签订之日起7个工作日,实际支付日期为第8个工作日,则买受人应支付开发商2000元的违约金。2.2要求解除合同:责任认定:提前30日书面通知开发商,并支付已付款项的20%作为违约金。示例:若买受人因个人原因要求解除合同,应提前30日书面通知开发商,并支付已付款项的20%作为违约金。全文完。2024版房地产开发商预售合同范本2本合同目录一览1.合同当事人及基本情况1.1房地产开发商基本信息1.2买受人基本信息1.3合同登记信息2.房地产项目基本情况2.1项目名称及地址2.2项目规划许可证号2.3项目用地性质及用途2.4项目总建筑面积及占地面积2.5项目配套设施及服务3.预售房屋基本情况3.1预售房屋的位置、面积、户型3.2预售房屋的装修情况3.3预售房屋的产权性质3.4预售房屋的产权登记4.预售房屋价格及付款方式4.1预售房屋价格构成4.2预售房屋总价4.3付款方式及期限4.4首付款比例4.5逾期付款违约责任5.预售房屋交付及使用5.1预售房屋交付日期5.2预售房屋交付条件5.3预售房屋验收及交付手续5.4预售房屋交付后使用注意事项6.预售房屋交付延期及违约责任6.1预售房屋交付延期情形6.2预售房屋交付延期责任6.3买受人权利及救济7.预售房屋质量保证7.1预售房屋质量标准7.2质量保修期限及内容7.3质量问题处理及赔偿8.违约责任8.1开发商违约责任8.2买受人违约责任8.3第三方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1不可抗力条款12.2通知与送达12.3合同附件13.合同附件清单13.1附件一:房地产项目规划许可证复印件13.2附件二:预售许可证复印件13.3附件三:预售房屋平面图13.4附件四:付款计划表14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同当事人及基本情况1.1房地产开发商基本信息1.1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.2注册地址:省市区街道号1.1.3法定代表人:1.1.4注册资本:10000万元1.2买受人基本信息1.2.1买受人姓名:1.2.2身份证号码:XXXX1.2.3联系电话:13856781.3合同登记信息1.3.1合同编号:2024PRE0011.3.2合同签订日期:2024年3月15日1.3.3合同登记机关:市房地产管理局2.房地产项目基本情况2.1项目名称及地址2.1.1项目名称:花园2.1.2项目地址:省市区街道号2.2项目规划许可证号2.2.1规划许可证号:规许字[2023]第号2.3项目用地性质及用途2.3.1用地性质:住宅用地2.3.2用途:居住2.4项目总建筑面积及占地面积2.4.1总建筑面积:50000平方米2.4.2占地面积:10000平方米2.5项目配套设施及服务2.5.1小区绿化率:30%2.5.2停车位数量:200个2.5.3保安巡逻、保洁服务3.预售房屋基本情况3.1预售房屋的位置、面积、户型3.1.1位置:花园8栋2单元202室3.1.2面积:85平方米3.1.3户型:两室一厅一卫3.2预售房屋的装修情况3.2.1装修标准:毛坯房3.3预售房屋的产权性质3.3.1产权性质:个人住宅3.4预售房屋的产权登记3.4.1产权登记机关:市不动产登记中心4.预售房屋价格及付款方式4.1预售房屋价格构成4.1.1基本价格:每平方米8000元4.1.2额外费用:物业费、维修基金等4.2预售房屋总价4.2.1总价:680000元4.3付款方式及期限4.3.1首付款:合同签订之日起10个工作日内支付50%4.3.2余款:自合同签订之日起6个月内支付完毕4.4首付款比例4.4.1首付款比例:50%4.5逾期付款违约责任4.5.1逾期付款违约金:按每日万分之五计算5.预售房屋交付及使用5.1预售房屋交付日期5.1.1交付日期:2025年12月31日5.2预售房屋交付条件5.2.1房屋主体结构、防水、保温等达到设计要求5.2.2房屋内外配套设施齐全5.3预售房屋验收及交付手续5.3.1买受人应于交付日期前15个工作日通知开发商进行验收5.3.2验收合格后,双方办理交付手续5.4预售房屋交付后使用注意事项5.4.1买受人应按照房屋使用说明进行合理使用5.4.2买受人应遵守小区管理规定6.预售房屋交付延期及违约责任6.1预售房屋交付延期情形6.1.1因不可抗力导致延期6.1.2因开发商原因导致延期6.2预售房屋交付延期责任6.2.1因不可抗力导致延期,开发商不承担责任6.2.2因开发商原因导致延期,开发商应支付违约金6.3买受人权利及救济6.3.1买受人有权要求开发商按合同约定支付违约金6.3.2买受人有权解除合同,要求开发商返还已付款项及利息8.违约责任8.1开发商违约责任8.1.1开发商未按合同约定交付房屋的,每延期一日应向买受人支付相当于已付款项1%的违约金。8.1.2开发商交付的房屋不符合合同约定的质量标准的,应承担修复责任,并支付修复期间买受人合理的居住费用。8.1.3开发商未按合同约定提供配套设施及服务的,应立即采取措施,并在合理期限内予以修复或提供相应服务。8.2买受人违约责任8.2.1买受人未按合同约定支付款项的,应向开发商支付相当于逾期付款金额1%的违约金。8.2.2买受人擅自改变房屋结构或用途的,应承担相应的法律责任,并恢复原状。8.2.3买受人未遵守小区管理规定的,应承担相应的法律责任。8.3第三方违约责任8.3.1因第三方原因导致合同无法履行的,由第三方承担违约责任。8.3.2开发商和买受人应共同协商解决第三方违约问题,协商不成的,可向法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方未约定争议解决机构的,应向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用9.3.1诉讼费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。10.合同解除10.1合同解除情形10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施。10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。10.2.2合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务。10.3合同解除后的处理10.3.1双方应按照合同约定处理已付款项、未付款项及违约金等事宜。10.3.2合同解除后,买受人有权要求开发商退还已付款项。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方在合同上签字盖章。11.1.2合同签订后,买受人按约定支付首付款。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的期限届满。11.2.2合同因解除而终止。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.3.2合同终止后,双方不再承担合同约定的权利义务。12.其他约定12.1不可抗力条款12.1.1因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。12.1.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2通知与送达12.2.1通知应以书面形式发送,自发送之日起视为送达。12.2.2送达地址为合同约定的地址。12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于房屋平面图、付款计划表等。13.合同附件清单13.1附件一:房地产项目规划许可证复印件13.2附件二:预售许可证复印件13.3附件三:预售房屋平面图13.4附件四:付款计划表14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:2024年3月15日14.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及界定1.1第三方是指除合同当事人(甲方:房地产开发商;乙方:买受人)以外的,参与合同履行、监督或提供专业服务的独立主体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、鉴定方、审计方等。2.第三方介入的必要性及范围2.1第三方介入的必要性2.1.1保证合同履行的公正性、公平性。2.1.2提高合同履行的效率。2.1.3降低合同履行中的风险。2.2第三方介入的范围2.2.1项目规划、设计、施工、监理等环节。2.2.2房屋质量、价格、交付等环节。2.2.3争议解决、合同履行监督等环节。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定及行业惯例确定。3.2第三方责任限额应明确约定在合同中,并在第三方服务协议中予以细化。3.3第三方责任限额的具体数额由甲方和乙方协商确定,并写入合同附件。4.第三方责权利界定4.1第三方权利4.1.1依法独立开展业务活动。4.1.2收取合理的服务费用。4.1.3在合同约定的范围内,对合同履行情况进行监督。4.2第三方义务4.2.1严格遵守国家法律法规、行业规范。4.2.2按照合同约定,提供专业、高效的服务。4.2.3对合同履行过程中发现的问题,及时向甲方和乙方报告。4.3第三方责任4.3.1因第三方原因导致合同无法履行,应承担相应的法律责任。4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论