二零二四年桥梁工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年桥梁工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程工期4.工程质量要求及标准4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序5.工程进度及付款5.1工程进度计划5.2付款方式5.3付款节点6.工程变更及索赔6.1工程变更程序6.2索赔处理程序6.3索赔条件7.工程保险及安全7.1保险责任7.2安全责任7.3安全措施8.工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同份数14.3合同语言14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：桥梁工程有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册地址：省市区路号1.1.4分包方联系电话：01.1.5分包方开户银行：银行分行1.1.6分包方银行账户：62220201231.2总包方信息1.2.1总包方名称：集团有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册地址：省市区路号1.2.4总包方联系电话：09876543211.2.5总包方开户银行：银行分行1.2.6总包方银行账户：62220201232.合同标的及工程概况2.1工程名称：桥梁工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：全长公里，主桥跨径米2.4工程类别：高速公路桥梁工程3.工程分包内容3.1分包工程范围：桥梁下部结构施工，包括桩基、承台、墩柱等3.2分包工程量：桩基根，承台座，墩柱根3.3分包工程工期：自合同签订之日起个月4.工程质量要求及标准4.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准4.2质量保证措施：设立质量管理体系，加强原材料、施工过程、检验检测等环节的质量控制4.3质量验收程序：按照国家及行业相关质量验收程序执行，验收合格后方可进行下一道工序施工5.工程进度及付款5.1工程进度计划：根据工程实际情况制定详细的进度计划，并报送总包方备案5.2付款方式：分阶段支付，按工程进度及质量验收结果支付5.3付款节点：桩基施工完成并验收合格后支付%，承台施工完成并验收合格后支付%，墩柱施工完成并验收合格后支付%6.工程变更及索赔6.1工程变更程序：如需变更工程内容，需经双方协商一致，并签订变更协议6.2索赔处理程序：如发生索赔事项，需及时书面通知对方，并提供相关证明材料6.3索赔条件：因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致工程成本增加或工期延误7.工程保险及安全7.1保险责任：分包方需对施工过程中发生的人身伤亡、财产损失等承担相应责任7.2安全责任：分包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全7.3安全措施：制定安全管理制度，加强安全教育培训，配备必要的安全防护设施8.工程验收及交付8.1验收标准：按照国家及行业相关质量标准进行验收，包括外观质量、内在质量、施工工艺等方面8.2验收程序：由总包方组织相关人员进行现场验收，分包方应提供必要的资料和条件8.3交付条件：工程验收合格，所有费用结清，双方签署交付确认书9.违约责任9.1分包方违约责任：9.1.1未按时完成工程进度，每延误一天，按合同总价的1‰支付违约金9.1.2工程质量不符合约定，按实际损失赔偿9.1.3未经允许擅自变更工程内容，承担由此产生的全部责任和费用9.2总包方违约责任：9.2.1未按时支付工程款，每延误一天，按未付款额的1‰支付违约金9.2.2未按约定提供施工条件，导致工程延误，按实际损失赔偿9.2.3未能保证工程顺利进行，导致分包方损失，按实际损失赔偿10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序：仲裁委员会受理后，应在日内作出仲裁裁决，仲裁裁决为终局裁决11.合同解除11.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，或一方严重违约，另一方有权解除合同11.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并立即停止相关工程行为12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效12.2合同终止条件：工程验收合格，双方签署工程交付确认书，合同终止13.合同附件及补充协议13.1合同附件：包括工程图纸、工程量清单、质量保证书、安全施工方案等13.2补充协议：任何补充协议均应以书面形式，经双方签字盖章后与合同具有同等法律效力14.其他约定事项14.1合同签订日期：2024年3月1日14.2合同份数：一式两份，双方各执一份14.3合同语言：本合同采用中文书写，具有同等法律效力14.4合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2.1国家机关、事业单位15.1.2.2甲乙双方的关联公司或子公司15.1.2.3合同项下的其他分包方或供应商15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入应经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议或委托书。15.2.2第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、降低工程风险等。15.3第三方介入的职责15.3.1第三方应根据合作协议或委托书的要求，独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方应提供专业的技术支持、咨询服务，并对工程的质量、进度、安全等进行监督和管理。15.4第三方介入的权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4.2第三方有权对工程进行现场检查、取样检测、评估等。15.4.3第三方有权向甲乙双方提出建议或意见。15.5第三方介入的费用15.5.1第三方介入的费用由甲乙双方另行协商，并在合作协议或委托书中明确。15.5.2第三方介入的费用应在合同总价中单独列出，并在工程款支付时予以扣除。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款及说明16.1甲乙双方在合同中应明确第三方介入的具体范围、职责、权利和义务。16.2甲乙双方应确保第三方介入的合法性和合规性，不得违反相关法律法规。16.3甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据合作协议或委托书中的约定执行。17.2若第三方在履行职责过程中因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。17.3第三方的责任限额不得超过合作协议或委托书中约定的金额。17.4若第三方责任限额不足以赔偿甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方之间为委托与被委托关系，第三方应独立于甲乙双方。18.2第三方与工程的其他分包方或供应商之间不存在直接合同关系，但其工作成果应满足甲乙双方的要求。18.3第三方的工作成果应接受甲乙双方的监督和验收，验收合格后方可交付使用。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致，并签订终止协议。19.2第三方介入的终止，不影响甲乙双方根据本合同约定的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范要求：详细展示工程结构、尺寸、材料、施工工艺等，应符合国家及行业标准。说明：图纸是工程实施的基础，必须清晰、准确。2.工程量清单要求：按工程部位、分项工程、计量单位、工程量等详细列出。说明：清单是工程款支付的重要依据，应确保准确无误。3.质量保证书要求：明确工程质量的承诺、保修期限及保修方式。说明：保证书是质量责任的书面承诺，应详细记录。4.安全施工方案要求：包括安全组织机构、安全管理制度、安全措施等。说明：方案是确保施工安全的重要文件，应严格执行。5.施工进度计划要求：按月、周、日划分，明确各阶段的工程内容、时间节点。说明：计划是控制工程进度的关键，应定期更新。6.付款申请及支付凭证要求：包括付款申请单、银行支付凭证等。说明：凭证是支付工程款的依据，应妥善保管。7.工程变更单要求：记录工程变更的原因、内容、费用等。说明：变更单是处理工程变更的依据，应如实填写。8.工程验收报告要求：包括验收时间、人员、结果、结论等。说明：报告是工程验收的记录，应详细记录验收过程。9.索赔报告要求：包括索赔原因、损失、依据等。说明：报告是索赔的依据，应客观、真实。10.工程保险单要求：包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明：保险单是工程保险的凭证，应确保保险有效。11.第三方合作协议或委托书要求：明确第三方介入的范围、职责、权利和义务。说明：协议或委托书是第三方介入的依据，应详细记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成工程进度责任认定标准：每延误一天，按合同总价的1‰支付违约金。示例：若合同工期为6个月，分包方实际完成工期为7个月，则应支付违约金（6个月工期×每天违约金）。2.违约行为：总包方未按时支付工程款责任认定标准：每延误一天，按未付款额的1‰支付违约金。示例：若合同总价为100万元，总包方未支付款项为10万元，则应支付违约金（10万元×每天违约金）。3.违约行为：工程质量不符合约定责任认定标准：按实际损失赔偿。示例：若因质量问题导致工程返工，损失为5万元，则分包方应赔偿5万元。4.违约行为：未经允许擅自变更工程内容责任认定标准：承担由此产生的全部责任和费用。示例：若擅自变更导致工程延误和额外成本，则分包方应承担相应责任。5.违约行为：第三方未履行职责责任认定标准：第三方应承担相应的赔偿责任。示例：若第三方在监理过程中未发现重大质量问题，导致损失，则第三方应赔偿损失。全文完。二零二四年桥梁工程分包合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.2合同签订的时间与地点1.3合同生效的条件与时间2.工程概况2.1工程名称与地点2.2工程规模与类型2.3工程进度与工期安排3.分包范围与内容3.1分包工程的具体内容3.2分包工程的质量要求3.3分包工程的验收标准4.分包价格与支付方式4.1分包工程的总价格4.2分包工程的付款方式4.3分包工程的付款时间5.材料供应与管理5.1材料供应商的选定5.2材料的质量标准5.3材料的供应方式与时间6.施工管理与协调6.1施工单位的组织架构6.2施工单位的职责与权限6.3施工过程中的协调机制7.质量控制与验收7.1质量控制的标准与措施7.2质量验收的程序与要求7.3质量问题的处理与解决8.工程变更与索赔8.1工程变更的程序与要求8.2工程索赔的条件与流程8.3索赔金额的计算与确定9.保险与安全9.1保险的种类与责任9.2安全生产的要求与措施9.3事故处理与赔偿10.违约责任与争议解决10.1违约行为的认定与处理10.2争议解决的方式与程序10.3争议解决后的执行11.合同解除与终止11.1合同解除的条件与程序11.2合同终止的情形与后果11.3合同解除或终止后的处理12.合同附件与补充协议12.1合同附件的内容与作用12.2补充协议的订立与效力12.3补充协议的修订与变更13.合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点13.2合同签署的人员与身份13.3合同生效的条件与时间14.其他约定事项14.1合同的保密条款14.2合同的不可转让条款14.3合同的适用法律与管辖权第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同双方的基本信息（1）甲方（工程业主）：名称、地址、法定代表人、联系电话等。（2）乙方（分包单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话等。1.2合同签订的时间与地点本合同于2024年X月X日，在甲方指定的地点签订。1.3合同生效的条件与时间（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）本合同经双方签字盖章后，须报送相关部门审批，审批通过后生效。第二条工程概况2.1工程名称与地点工程名称：桥梁工程工程地点：省市区2.2工程规模与类型工程规模：米长，米宽，米高工程类型：桥梁工程2.3工程进度与工期安排（1）工程总工期为个月。（2）各阶段工期安排如下：1.设计阶段：个月2.施工准备阶段：个月3.施工阶段：个月4.竣工验收阶段：个月第三条分包范围与内容3.1分包工程的具体内容（1）桥梁主体结构施工（2）桥梁附属设施施工（3）桥梁工程所需材料的采购3.2分包工程的质量要求（1）分包工程应严格按照国家及行业标准进行施工。（2）分包工程的质量应符合合同约定及相关验收标准。3.3分包工程的验收标准（1）分包工程完成后，应进行自检、互检和专检。（2）验收合格后，甲方组织进行最终验收。第四条分包价格与支付方式4.1分包工程的总价格分包工程的总价格为人民币万元整。4.2分包工程的付款方式（1）分阶段付款：设计阶段万元，施工准备阶段万元，施工阶段万元，竣工验收阶段万元。（2）付款时间：各阶段工程完成后，甲方应在个工作日内支付相应款项。4.3分包工程的付款时间（1）设计阶段：设计完成后个工作日内支付。（2）施工准备阶段：施工准备完成后个工作日内支付。（3）施工阶段：每完成万元工程量后个工作日内支付。（4）竣工验收阶段：竣工验收合格后个工作日内支付。第五条材料供应与管理5.1材料供应商的选定材料供应商由甲方负责选定，乙方予以配合。5.2材料的质量标准材料质量应符合国家及行业标准，满足工程要求。5.3材料的供应方式与时间（1）材料供应方式：甲方指定供应商进行供应。（2）材料供应时间：按照工程进度要求进行供应。第六条施工管理与协调6.1施工单位的组织架构乙方应设立项目经理部，负责工程的组织、协调和管理工作。6.2施工单位的职责与权限（1）乙方负责施工过程中的质量、安全、进度、成本等管理工作。（2）乙方有权对施工过程中出现的问题进行整改和处理。6.3施工过程中的协调机制（1）甲方应定期召开工程协调会议，解决施工过程中的问题。（2）乙方应积极配合甲方的工作，及时报告施工过程中的情况。第七条质量控制与验收7.1质量控制的标准与措施（1）乙方应严格按照国家及行业标准进行质量控制。（2）乙方应制定具体的质量控制措施，确保工程质量。7.2质量验收的程序与要求（1）验收程序：自检、互检、专检、最终验收。（2）验收要求：验收合格后方可进行下一道工序施工。7.3质量问题的处理与解决（1）发现质量问题，乙方应立即进行整改，确保问题得到妥善解决。（2）整改完成后，乙方应向甲方提交整改报告，经甲方确认后方可继续施工。第八条工程变更与索赔8.1工程变更的程序与要求（1）工程变更需经甲方同意，由乙方提出变更申请。（2）变更申请应详细说明变更原因、内容、范围及影响。（3）甲方应在收到变更申请后个工作日内给予答复。8.2工程索赔的条件与流程（1）索赔条件：因不可抗力、政策调整、甲方原因等原因导致工程费用增加或工期延误。（2）索赔流程：1.乙方在事件发生后个工作日内向甲方提出索赔申请。2.甲方收到索赔申请后个工作日内进行核实。3.双方协商确定索赔金额及补偿方式。8.3索赔金额的计算与确定索赔金额根据实际损失、合同约定及行业标准计算，由双方协商确定。第九条保险与安全9.1保险的种类与责任（1）工程保险：包括建筑安装工程一切险、意外伤害险等。（2）责任险：包括第三方责任险、职业责任险等。9.2安全生产的要求与措施（1）乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。（2）乙方应制定安全生产措施，确保施工安全。9.3事故处理与赔偿（1）发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大。（2）事故处理完成后，乙方应向甲方报告事故原因及处理结果。第十条违约责任与争议解决10.1违约行为的认定与处理（1）违约行为包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更工程内容等。（2）违约行为发生后，甲方有权要求乙方承担违约责任。10.2争议解决的方式与程序（1）争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。（2）争议解决程序：双方协商不成时，可提交相关仲裁机构或人民法院解决。10.3争议解决后的执行争议解决后，双方应按照生效的法律文书执行。第十一条合同解除与终止11.1合同解除的条件与程序（1）合同解除条件：因不可抗力、甲方违约等原因导致合同无法履行。（2）合同解除程序：双方协商一致或单方解除，并书面通知对方。11.2合同终止的情形与后果（1）合同终止情形：合同履行完毕、合同解除、合同到期等。（2）合同终止后果：双方应按照合同约定或法律规定处理善后事宜。11.3合同解除或终止后的处理（1）解除或终止合同后，乙方应按约定完成剩余工程。（2）甲方应支付乙方已完成的工程款项。第十二条合同附件与补充协议12.1合同附件的内容与作用（1）附件包括但不限于施工图纸、技术规范、质量标准等。（2）附件作为合同不可分割的部分，具有同等法律效力。12.2补充协议的订立与效力（1）补充协议应经双方协商一致，并书面签署。（2）补充协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。12.3补充协议的修订与变更补充协议的修订与变更应经双方协商一致，并书面签署。第十三条合同的签署与生效13.1合同签署的时间与地点本合同于2024年X月X日，在甲方指定的地点签署。13.2合同签署的人员与身份（1）甲方代表：姓名、职务、身份证号码等。（2）乙方代表：姓名、职务、身份证号码等。13.3合同生效的条件与时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入的概述14.1第三方的概念第三方是指在合同履行过程中，非甲乙双方的第三方主体，包括但不限于监理单位、设计单位、检验机构、咨询公司、金融机构等。14.2第三方的介入目的第三方的介入旨在确保合同的履行质量、进度和安全，提供专业意见，协助解决合同履行中的争议。14.3第三方的选择与确认（2）第三方选择后，甲乙双方应书面确认第三方的介入，并明确其职责和权限。15.第三方的责任与权利15.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定和行业标准履行职责，对提供的专业意见负责。（2）第三方应保证其提供的资料和服务的真实性和有效性。（3）第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同履行受阻，应承担相应的责任。15.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。（2）第三方有权对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。（3）第三方有权就合同履行中的问题提出意见和建议。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方的职责范围（1）监理单位：负责对工程质量、进度和安全进行监督，提出整改意见。（2）设计单位：负责提供设计图纸和技术规范，对设计变更提出意见。（3）检验机构：负责对工程材料、设备进行检验，确保符合质量标准。（4）咨询公司：负责提供项目管理、技术咨询服务。（5）金融机构：负责资金管理、支付协调等工作。16.2第三方的费用承担第三方的费用由甲乙双方根据合同约定和实际需求承担，具体费用在合同中明确。17.第三方的责任限额17.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同履行受阻时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定责任限额由甲乙双方根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素协商确定，并在合同中明确。17.3责任限额的调整（1）责任限额在合同签订后，如需调整，双方应书面协商一致。（2）责任限额的调整应在不影响合同履行的前提下进行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与