工程施工合同标准2024（35篇）

工程施工合同标准2024（35篇）

工程施工合同标准2024（精选35篇）

工程施工合同标准2024篇1

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

经甲乙双方平等协商，现甲方将一-科技有限公司网络及布线工

程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以

资双方信守执行。

一、工程名称：-一科技有限公司网络及布线工程

二、工程地点：---工业制造城

三、工程内容：网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、

网络设备安装调试、标签识别。

四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。

五、合同工期

合同总工期为：60个工作日。

六、合同总价

1、工程总价（含税）：人民币217175.00元（大写贰拾壹万柒仟

壹佰柒拾伍元整）

2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业

风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。

七、承包方式：

乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安

装调试以及标签识别的方式承包。

八、工程款项支付时间和方式

1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的

30%即65152.5元（大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整）。

2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即

76011.25元（大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整）。

3、乙方施工完毕后，甲方组织验收；工程验收合格之日起3个

工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即

65152.5元（大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整）o

4、余款即合同总价的5%即10858.75元（大写壹万零捌佰伍拾

捌元柒角伍分整）作为工程的质量保证金（不计利息，自验收合格之

日起）；一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行

质保义务，期满后支付乙方。

5.付款账号：公司名称：---科技有限公司

开户银行：中国民生银行深圳一支行

银行帐号：------

地址：深圳市福田区---O

九、双方责任

1.甲方责任

1）负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收

工作。

2）配合现场协调工作。

3）按照合同约定支付工程款项。

2.乙方责任

1）乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,

经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严

格按照各项计划进行施工。

2）施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如

对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，

取得甲方书面认可后，方可进行施工。

3）乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必

须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。

4）乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，

确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方

责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有

按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。

十、验收

1、工程验收

网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术

方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在

施工过程中，甲方按技术方案标准验收。

十一、质保与维修

1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程

验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，

乙方应免费修复。

2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应；

非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作

日内上门响应。

3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作

人员进行免费培训。

4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙

方仅收取材料费用。

十二、违约责任

1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程

总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合

同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。

2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付

当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，

付款时间将往后顺延。

3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的

违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。

十三、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方,

并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该

方当事人的责任。

十四、法律适用及争议解决

本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力,

均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决,

协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章

之日起生效。

十六、其他约定条款

1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的

行为。

2、乙方指派--作为本合同的执行者，指派--作为本合同工程

施工的执行者。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月_0年一月—日

工程施工合同标准2024篇2

发包人（全称）：（以下简称“甲方”）承包人（全称）：（以下

简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及

其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称：邮县金色港湾小区

二、工程地点：坪县城关镇

三、承包范围：

承包范围：根据邮县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺

所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:

旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设

施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。（含塔

吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量）

单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。

四、计价方式：101（含1m）以上直径孔桩，按照375元/立方计

价，

0.8米直径孔桩，按照260元/m计价（甲方保证不低于35根）。

以上合同单价为固定综合单价包干，已包含承包范围内所有规

定

的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、

维修、燃油费，现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费（孔

渣必须清理干净）、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作

业有关的所有机具使用费主要包括（空压机、电动葫芦、抽水机、凿

岩机、

风镐）等但不限于此。在合同执行过程中，不因任何因素调整合

同单价。

工程量：以设计施工图纸为准，根据实际完成经甲方验收合格

的工程量为准，经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可

作为结算依据（不含扩大头）。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。

五、合同工期：

1、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时

间内完成，乙方应采取加班或增加设备、人员等措施，都不得延误

甲方规定的具体完工时间，否则造成甲方工程进度的滞后，按1000

元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素

（如下雨，塌孔等）工期延顺，春节休假工期扣除。

2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙

方必须将机械设备，及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按

1000元/次罚款，并承担给甲方工期延误造成的损失。

六、质量要求：

1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有

关规范规定进行施工。

2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交

验达不到合格标准，乙方进行整改，整改后达到合格为止。

3、甲方配合乙方协调外部关系如：验桩、商校、钢筋工等配合

施工。

4、舲体积：乙方必须按实际孔桩尺寸计算，并负责浇至甲方指

定的标高。硅超量部分的费用由甲方负责。

5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作，造成孔桩报废

情况，由乙方承担全部经济责任，并采取措施保证孔桩合格。

七、施工工具：

所有工具、机具均由乙方运输到场，费用由乙方承担。

八、结算方式：

1、按进度付款，甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的

80%,所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向

雇员支付劳务工资，因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等

一切责任，由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的

一切损失。

2、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）

由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

九、安全管理：

1、安全目标：确保不发生一起安全事故，严格按照工地和公

司安全制度执行，乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、

安全防护等工作。

2、安全责任：在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下，

听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任

由乙方承担，甲方概不负责。

十、其它：

1.乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求，甲方有权单方面

终止合同，按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。

2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、

指导和监督;文明施工，遵守甲方的有关规定。

3、甲方向乙方提供戌孔桩口遮盖的防护材料，因甲方不能及时

提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担，乙方不遮盖出现事

故由乙方负责。

4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施

工的进行有计划有方案的合理施工。

5、本合同一式两份，经双方签字之时生效。

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

工程施工合同标准2024篇3

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

甲方承建的工程室内天花吊顶单项工程，于

年月日由甲方发包给乙方，采用包工

包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助

及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共

同遵守执行：

一、工程内容：施工图，标准层核心筒天花吊顶工程

项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600_600防水

吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨；角线采用6cm石膏线

条，油面漆二遍。

二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包

料：吊顶每平方米元整;石膏线条每米

________元整。

三、双方责任：

甲方责任：

1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。

2）提供乙方进场施工的垂直运输；消防、强弱电等专业的.协调

配合。

3）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章

制度的指挥、监督、实施与管理。

乙方责任：

1）严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材

料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收

后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与

指挥。

2）严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各

项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避

免发生安全事故。

3）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,

未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工

人进退场，其费用由乙方负责。

4）爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的,

其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准：

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单

位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经

济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操

作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

五、工期：

根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工

任务。

六、付款方法：

乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，工程完工后，甲

方拨付至80%的款项。待工程验收合格后，十天内结算并付清所有

工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等

效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失

效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签）：

乙方代表（签）：

签订地点：_________

签订地点：_________

年一月—H

年一月一日

工程施工合同标准2024篇4

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双

方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容

第二条作业人员

第三条合同工期

开工日期____年一月_____0,完工日期_____年一月

_____日，工期为天。

第四条合同价款

4・1合同价款为：元（人民币）？大写：元?

4•2合同价款的确定原则（在确认的方式前划J）：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一

致，确认：

4・2•1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价

款不再调整。

4•2•2以年施工预算或年施工概算定额为依捱：？

4-2-3定额工以外发生的零星用工单价元/工日；（以

实际发生，书面签证资料为准）

第五条合同价款的结算和支付

5・1结算、决算资料：

5-1-1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包

人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

5-1-2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的

指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编

制人工结算书。

5・1・3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签

认资料等。

5•2合同价款的结算和决算：

5-2-1发包人应于每月—日对承包人完成的工程量给予核

实、确认并共同履行书面结算手续。

5•2•2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算

资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理

分包工程决算手续。

5•3合同价款的支付：

5・3・1合同价款分期支付：在____年月日付款

______元，在______年_______月_______日付款元。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6・1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、

行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严

格按安全标准组织施工。

6-2重大伤亡及其他安全事故处理：

6・2•1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧

急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢

救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6・2・2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责

任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政

府有关部门的认定处理。

第七条工程质量、验收与保修

7•1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如

图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差

异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高

者为施工依据。

7・2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范

和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出,

取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,

由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，

发生的费用由承包人承担。

7・3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准

及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人

共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的

或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

第八条工期延误

8・1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确

认，工期相应顺延。

8・2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产

生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内

就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出

书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改

意见，视为其承认此事实。

8•3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的

工期）交工的，双方约定：

第九条文明施工

9•1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工

现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

9•2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不

能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包

人按照标准予以补偿。

第十条材料机具供应

10•1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的

机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。

10・2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用

的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用

的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

第十一条发包人的权利及义务

11・1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工

现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方

面的交底。

11-2负责于年_______月_______日提供施工图纸

_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

11•3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工

程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

11•4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条承包人的权利和义务

12-1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，

保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18

周岁，不得超过60周岁。

12・2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年

龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附

件。

12•3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不

能随意变更备案人员，人员变动率小于—%,服从发包人的统筹安

排，统一调动。

12•4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发

包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应

向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

第十三条违约责任

13•1发包人违约责任

13-1-1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况

向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。

发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终

止合同。

13-1-2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，

其经济损失及有关责任由发包人承担。

13-1-3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余

款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通

知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承

包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余

款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由,

撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

13・2承包人违约责任

13-2-1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不

符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在______日内退

出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人

退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监

理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

13・2・2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权

要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不

安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终

止合同。

13・2・3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失

概由承包人承担。

第十四条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可

向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,

可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“J”）：

1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

2、向人民法院起诉。

第十五条合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定

代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终

止。

第十六条

本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备

案留存一份，副本—份。

工程施工合同标准2024篇5

甲方：（简称甲方）乙方：

（简称乙方）为了确保本工程的顺利完工，现根据

本工程的实际情况通过双方协商在遵循平等、自愿、公平、公正和

诚实信用的原则下，双方事项协商一致，订立本协议。

一、工程名称：小区围墙

二、工程地点：__________________

三、工程承包范围：围墙200米，临时围墙

336米（竣工后按实际长度）

四、工程造价：围墙元/米，临时围墙元/米

五、施工标准：__________________

1、标准围墙；墙身高度为院内自然地坪以上至檐口（檐口490mm

宽二层）上3.3米，基础700mm宽三七灰150mm厚、490nlm砖铺底二

层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身，365365砖垛中距

4米，墙顶粘贴紫色水泥瓦，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧

批刚化涂料。临时围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口2.6米,

490mm豉铺底二层、365mm一层、以上为墙身，365____365砖垛中

距4米，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面。

六、工程质量：工程质量必须符合现行《建

筑工程质量检验评定标准》合格之规定。

七、工程工期：O

八、工程结算方式：按施工进度支付，1、

所有围墙全部砌筑完毕并经有关人员共同检查验收合格后，甲方应

支付给乙方工程总价款的65%。2、围墙帽（压顶）和内外侧面抹灰结

束、涂料批涂完毕后工程款付至总价款的95机留5%的质保金一年

后一次付清。八、安全事故的处理;施工中乙方必须严格按现行安全

操作规程和安全技术标准的要求进行施工，如有违者一切后果均有

乙方自负、甲方概不负任何责任。

九、施工其它事宜：1、在围墙动工之前乙

方负责把地补款全部发放到户。2、乙方负责撤销

等29位村民的复议申请书3、乙方负责对甲方所

征土地上的附属物（树、坟）款全部补偿到位，并在围墙施工前清理

完毕。4、施工中的障碍（群众干扰、料物的装卸）均有乙方自行负责

解决。

十、如乙方对九条的内容在日内不能按时履行完毕时，本协议

所有内容全部终止。

十一、以上各项甲、乙双方应共同遵守。如有末尽事宜双方共

同协商解决。

甲方：乙方：

____年_____月_____B

工程施工合同标准2024篇6

甲方:________________

乙方:_______________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达

成如下协议：

工程概况

1、工程名称：_______________

2、工程地点：_______________

第二条工程承包范围

承包范围：PE管道安装、土方，包工包料，工程总承包（以实

际工程为主）

第三条工程期限

1、开工日期：_____年_____月_____日

2、竣工日期：_____年_____月日

合同工期总日历天数30天。

3、因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度时，经甲方工

程监理签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

第四条质量标准

工程质量标准：合格

第五条工程造价

工程价款：工程总造价为贰拾捌万圆整（¥元），总工程量

约为米（主管道、支管道、入户管道按实际仗量米数计算），单

位造价为元/米，此价款为主管道、支管道、入户管道平均造

价，工程开工以后，因土质结构造成施工难度增大，价格不便。

第六条材料、设备供应：

1、乙方所购进的材料必须由甲方工程监理检查验收后方可使用。

2、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的

建筑材料等，双方均不得用于本工程。若属鉴定人员失职或其它原

因造成不良后果，由责任一方负责。

3、主管道为PE管，管径2寸，管壁厚6毫米以上，管道压力

lOKg,支管道管径为1寸，管壁厚3.5毫米以上，进户管径为4分,

采用同材质管件熔接。

第七条工程施工要求

1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发

的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程监理的监督检查。

2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须

以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方工程监理。

3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料

代用必须经过甲方工程监理同意并签证后，方可使用

4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护

工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担。

5、乙方在隐蔽工程隐蔽以前，必须及时通知甲方检查，未经甲

方检查的视为不合格工程。

6、自来水管道深度不得少于3.2米（埋管位置）。

第八条质量验收

1、工程竣工验收，应以施工图纸或设计方案和相关技术资料及

质量检验标准为依据。

2、工程竣工后，乙方按规定提供完整的技术档案资料，并提交

竣工通知书，经双方协调确定时间，由甲方组织有关单位进行初验

及复验。

3、交工验收中如发现有不符质量要求的，按双方验收时商定的

时间，由乙方负责修好再进行验收。竣工日期以最后检验合格日期

为准。工程验收合格15日内将工程完整资料交给甲方备案

4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责看管，甲方不得提

前使用，若甲方提前使用，既视同验收合格。由于乙方的原因，应

交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因

此而造成的经济损失。

5、执行国家关于工程回访的有关规定。

6、由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定

时间进行维修。在保修期内乙方拒不维修时，甲方可用工程回访费

另找施工队进行维修，费用超支部分应由乙方负担。

7、工程质量保修期为壹年。

第九条施工设计变更

甲方交付的设计图纸或设计方案和有关技术资料，均为施工的

有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。

第十条双方责任事项

1、甲方

(1)合同签订当日向乙方提供完整的施工图纸或设计方案及有关

技术资料；

(2)派驻施工现场的工程监理，对工程进度、工程质量和合同执

行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更和其它必须

的签证；

(3)组织对工程的竣工验收；

(4)工程验收合格后，办理交接手续。

2、乙方

(1)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量；

(2)乙方自行承担一切税费；

(3)乙方在施工过程中所用主要建材质量及采购过程接受甲方监

督，工程质量必须符合国家规范要求；

(4)乙方必须按照国家规范的要求，认真履行回访义务，承担工

程质量终身责任，保修期按《建设工程质量管理规定》执行；

(5)完工后做好场地清理工作；

(6)提供竣工验收技术资料，参加竣工验收；

(7)在合同规定的回访期内，对属于乙方责任的工程质量问题，

负责无偿维修；

(8)安全施工，防火、防盗以及事故的全部责任。

第十一条工程款结算

签订合同后，设备进场付总造价的20%；施工进度完成50%付30%；

施工完工后付30%；验收合格后15%；扣留5%作为回访费。

第十二条违约责任

乙方：工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由

于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3%偿付逾期违

约金。

第十三条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成

时，可直接向人民法院起诉。

第十四条附则

1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可根据《中华人民共和国合同

法》和《中华人民共和国建筑法》有关规定协调解决。

2、合同附件：施工图纸、施工方案、技术要求等。上述附件均

为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

3、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清

工程款，回访期满后自然终止，如有违约，给对方造成的经济损失,

由违约方承担赔偿责任。

4、本合同一式三份，具有同等法律效力。

发包人：（公章）承包人：

________________（公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人:

电话：电话：

工程施工合同标准2024篇7

发包方：____________

承包方：____________

签约时间：________________

签约地点：________________

为了保证施工质量，如期完成施工任务，达到双

方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民

共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项

目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_________________

二、建筑面积（工程形式）：

三、施工地点：_____________

四、工期：（一）开工：

年_____月_____日；（二）竣工：总月_____

日；（三）合同工期总共历时天。

五、承包形式：_______________

六、工程质量标准：

七、工程价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项

的_____%,计元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款

的_____%,计元；质保金______元，质保期满后支付。

九、质保期：年。

十、双方的责任义务

（一）发包方的责任义务

1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条

件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；

4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；

（二）承包方的责任义务

1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务；

3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供

料物及设备的保护；

5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施

工中的一切安全事故责任及费用；

十一、其他

（一）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

（二）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议,

补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人

民法院提起诉讼。

（三）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式

贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：承包方：

委托代理人：委托代理人：

—年—月—日—年—月—日

工程施工合同标准2024篇8

甲方：______

乙方：______

经介绍，甲、乙双方友好协商达成如下借款合同，严格履行。

一、借款金额：元人民币。

二、借款用途：学校基本建设工程付款。

三、借款时间及本息结算还款办法：

借款时间：______年。（年月日至年

_____月______日）。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力

提前还款，甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归

还本息。

四、质押物品及化解风险的措施：

乙方用公司和学校一号办公楼《房屋所有权证》（运港字第

00000242号）作抵押。乙方不能按时归还本息，甲方有权将质押房

屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。

五、上述合同一式三份，自签字到款之日起生效。甲、乙双方

及见证人各存一份。若有争议，协商解决。

甲方签字留印：乙方签字盖章：

日期：日期：

工程施工合同标准2024篇9

发包人（全称）：_____________________________

承包人（全称）：_____________________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：___________________________________________

工程地点：__________________________________________

工程内容：__________________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批

准文号：__________

资金来源：__________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：__________________________________________

三、合同工期

开工日期：__________________________________________

竣工日期：__________________________________________

合同工期总日历天数天

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）¥：元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中

分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同

价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定____________________________________________

后生效。

发包人：（公章）承包人：（公

章）_________________

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

工程施工合同标准2024篇10

甲方：乙方：

兹（以下简称甲方）委托电力设备有限

公司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成

具体条款如下：

一、工程依据和技术指标

1.发电机组型号：;冷却方式：;

台数:o

2.技术指标

根据（《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93）和《工业企业

厂界噪声控制标准》噪声等效声级：db(A)o

评价点位置：_________________________________________

所属区域：___________________________________________

噪声标准：白天db(A)；晚上db(A)o

注：1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪

声为允许值。2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或

工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处

(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有

充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道

和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减

小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个

工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪

音控制工程在天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：_________________

付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付

________;工程完工后天内付清余款。工程施工合同范本

20_

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取

每天按工程总额____%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证

工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律

效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方

所在地法院仲裁。

委托方（甲方）：_________________

承接方（乙方）：_________________

签订时间：年______月一日

工程施工合同标准2024篇11

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同

条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把工程

承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如

下合同条款，以致共同遵守：

（一）工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程范围：

4、承包造价：元（大写：_________）

（二）工程期限

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨

天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开

工日期为一年—月—日至一年一月—日，总工期天。

（三）本工程竣工质量为一次性合格工程

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准

进行施工。

（四）工程价款支付及结算

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

（五）其它约定

1、甲方承担的安全责任、权利

（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、

安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急

处理预案；

(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处

罚；

(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令

退场。

2、乙方的责任、权利

(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的

有关安全生产的规定、制度；

(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,

并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保

险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙

方承担全部负责；

(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员

不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护

工作；

(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能

满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

(六)其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同

具有同等法律效力。

工程施工合同标准2024篇12

发包方：_____(以下简称；甲方;)与承包方：_____(以下简称；

乙方;)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本

工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。

第一章合同背景

第一条施工地点位于____市______区_____路_____弄_____号

室，（以下简称；该房屋;）。该房屋竣工验收合格，并已交付使

用。

第二条甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居

住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章施工单位资格

第三条乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通

过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建

筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具

备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返

还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。

第四条本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资

质证书》原件。

第三章施工内容

第五条该房屋属_____结构，房型为房_____厅厨

卫，建筑总面积为平方米;施工的是其中的_____房_____

厅厨卫，施工面积为平方米。详见作为本合同附件

（一）的《房型图》中红线匡定部分。

第六条施工内容和做法说明如下（不够可附页）：

（一）厅：地面部分,墙面部分,天棚部分，门

窗部分,其他_____;

（二）房：地面部分,墙面部分_____,天棚部分,门

窗部分，其他_____;

（三）厨：地面部分,墙面部分_____,天棚部分，门

窗部分_____,其他_____;

（四）卫：地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门

窗部分_____,其他_____;

（五）其他：地面部分,墙面部分_____,天棚部分,

门窗部分_____,其他____;前款没有说明的，依作为本合同附件

（二）的《装修施工图》确定。

第四章材料、设备和价款

第七条施工使用的材料和设备见作为本合同附件

（三）的《主要材料报价单》、作为本合同附件

（四）的《辅助材料报价单》，乙方的人工费见作为本合同附件

（五）的《人工费报价单》。

第八条至

第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下

适用

第九条该房屋工程总价款为元，其中材料费元、人

工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____

元、税金元、其他费用元。工程总价款是各分项价款的

总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算

价格超出预算价格的，甲方按预算价格支付工程总价款；结算价格低

于预算价格的，甲方按结算价格支付工程总价款。

第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费

的报价，不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。乙方

在本合同中的报价超过市场平均价格的，按市场平均价格结算。

双方对前款所述的市场平均价格有异议的，可以委托价格评估部门

评估，价格评估部门的评估结论，双方应当接受。

第十条乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中

注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、

等级、价格和数量。乙方提供并已经使用的材料和设备与《主

要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的，甲方有权选

择以下列方式之一处理，乙方应当接受：

(1)甲方同意继续使用的，乙方免收该材料和设备的费用；

(2)甲方不同意继续使用的，乙方应当根据《主要材料报价单》

和《辅助材料报价单》的规定更换和重做，更换后的材料和设备费

减半收取，原工期不变。

第十一条乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发

票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载

明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

第十二条乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质

量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂

名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准，包括但不限于完工

后的室内空气质量，辐射、照明和噪音强度等指标，使甲方达到安

全居住、生活的目的。乙方违反前两款规定的，应当立即更换

和重做，更换后的材料和设备不再收费，原工期不变。

第十三条甲方变更施工内容的，乙方应当同意。工期、总价款、

《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的，经

甲方书面确认后生效。

第十四条至

第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备，乙方提供劳务的

情形下适用

第十五条该房屋的工程总价款为元，其中人工费元、

税金、其他费用

工程施工合同标准2024篇13

发包人（以下简称甲方）：

统一社会信用代码：

通讯地址：

风险提示：

对于承包方的主体资格审查应从有无企业法人营业执照、是否

具有与所承包工程相适应的资质证书等方面。最好是具有相应施工

资质的公司主体。如果承包方是个人，存在以下风险：

1、本合同可能被认定无效；建议发包给有资质的单位；

2、对方所雇佣的工人发生工伤，对方直接携款跑路，我方可能

被要求承担赔偿责任；建议让对方给工人购买意外险承包人（以下

简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：甲乙双方依照《民法

典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平

等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙

双方充分协商，就工程施工事宜达成如下协议，以资共

同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：____________________________________________

2、工程地点：____________________________________________

3、工程内容：____________________________________________

4、工程范围：____________________________________________

风险提示：

明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进

行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间完成工程，

发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期

延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当

对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定，比如增加

建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事

项，以避免将来发生诉讼时无据可查。

5、工程期限：____________________________________________

开工日期：年—月—日，竣工日期：年—

月—日，总共_______天。

6、承包方式：

应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违

约责任，这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程

价款，同时也促使施工方积极完成工程，当出现发包方拖延结算、

克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同约定也可以

成为呈堂供证。

二、工程结算和支付

1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工

程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。

2、乙方应在每月—日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主

办理完毕工程结算手续后—日内向乙方办理工程价款结算。

3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的

工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的

计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。

4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结

算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。

5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用

后向乙方进行支付。

6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。

7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）

时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣

除质保金）后在o天内甲方支付乙方。

8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验

收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付

给甲方工程质保金后天内甲方向乙方支付（但乙方所承

担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。

三、工程进度

1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲

方开工令下达之日算起。

2、不论何种原因造戌施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，

采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调

整和修改进度计划

3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的

工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺

延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。

4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除

停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内

复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责

任由乙方承担。

5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等

造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无

权就此向甲方索赔。

6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调

剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。

四、工程质量标准及验收

1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关