2024版抹灰施工队伍劳务分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版抹灰施工队伍劳务分包协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程量及费用4.1工程量4.2费用构成4.3工程款支付方式4.4付款进度5.技术标准与规范5.1技术标准5.2施工规范5.3质量要求6.施工组织与管理6.1施工组织6.2施工计划6.3施工现场管理6.4施工安全7.材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3材料与设备验收8.施工进度与变更8.1施工进度8.2进度调整8.3变更管理9.质量保证与验收9.1质量保证9.2验收程序9.3验收标准10.竣工与交付10.1竣工条件10.2竣工验收10.3工程交付11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他14.1法律适用14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1"抹灰施工队伍"指具备相应资质，能够承担抹灰工程施工任务的施工单位。1.1.2"劳务分包协议"指总包方与抹灰施工队伍之间签订的，约定抹灰施工队伍在项目工程中提供劳务服务，并由总包方支付相应费用的协议。1.1.3"工程量"指根据设计图纸和施工规范，经双方确认的抹灰工程所需的人工、材料、设备等资源的数量。1.1.4"费用"指抹灰施工队伍完成合同约定的工程量所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、管理费等。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称：_______2.1.2法定代表人：_______2.1.3注册地址：_______2.1.4联系方式：电话_______，邮箱_______2.2总包方信息2.2.1名称：_______2.2.2法定代表人：_______2.2.3注册地址：_______2.2.4联系方式：电话_______，邮箱_______3.项目概述3.1项目名称：_______3.2项目地点：_______3.3项目规模：_______平方米（或_______立方米）3.4项目工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日4.工程量及费用4.1工程量：根据《工程量清单》所列明的工程量，经双方确认无误。4.2费用构成：4.2.1人工费：_______元/平方米（或_______元/立方米）4.2.2材料费：_______元/平方米（或_______元/立方米）4.2.3设备租赁费：_______元/天4.2.4管理费：_______元/平方米（或_______元/立方米）4.3工程款支付方式：按月进度支付，每月支付合同总额的_______%。4.4.1开工前支付合同总额的_______%；4.4.2施工过程中每月支付合同总额的_______%；4.4.3竣工验收合格后支付合同总额的_______%；4.4.4工程保修期内支付合同总额的_______%。5.技术标准与规范5.1技术标准：按照国家相关标准和规范执行。5.2施工规范：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业施工规范执行。5.3质量要求：达到国家规定的抹灰工程质量标准。6.施工组织与管理6.1施工组织：分包方应根据合同约定和施工图纸，编制施工组织设计，并报总包方备案。6.2施工计划：分包方应编制详细的施工进度计划，并报总包方审核批准。6.3施工现场管理：分包方应加强施工现场管理，确保施工安全和工程质量。6.4施工安全：分包方应遵守国家有关施工安全的规定，确保施工安全。7.材料与设备7.1材料供应：分包方负责材料的采购、运输、验收和保管。7.2设备使用：分包方应根据施工需要，租赁或购买施工设备。7.3材料与设备验收：材料与设备进场后，由双方共同验收，确认数量和质量。8.施工进度与变更8.1施工进度：8.1.1分包方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按时完成工程。8.1.2如遇不可抗力因素导致施工进度延误，分包方应及时通知总包方，并说明原因。8.1.3总包方应在收到通知后_______日内予以确认，并可根据实际情况调整施工进度计划。8.2进度调整：8.2.1因设计变更、工程量增加等原因导致施工进度延误，分包方应提前_______天向总包方提出书面申请。8.2.2总包方应在收到申请后_______日内予以答复，同意调整进度计划时，双方应签订补充协议。8.3变更管理：8.3.1变更内容应包括但不限于工程量、施工方案、材料设备、工期等。8.3.2变更费用经双方协商一致后，按实际发生额调整合同总价。9.质量保证与验收9.1质量保证：9.1.1分包方应建立健全质量保证体系，确保工程质量符合国家规定标准。9.1.2分包方应定期对施工过程进行质量检查，发现问题及时整改。9.2验收程序：9.2.1工程分阶段完成后，分包方应通知总包方进行验收。9.2.2总包方应在收到通知后_______日内组织验收，验收不合格的，分包方应立即整改。9.3验收标准：9.3.1验收标准按照国家相关标准和规范执行。9.3.2验收不合格的部分，分包方应重新施工，直至合格为止。10.竣工与交付10.1竣工条件：10.1.1工程质量合格，符合设计要求。10.1.2工程量已完成，且符合合同约定。10.1.3施工现场清理完毕，无安全隐患。10.2竣工验收：10.2.1分包方应组织竣工自检，并向总包方提交竣工报告。10.2.2总包方应在收到竣工报告后_______日内组织竣工验收。10.3工程交付：10.3.1竣工验收合格后，分包方应在_______日内将工程交付总包方使用。11.违约责任11.1违约情形：11.1.1分包方未按合同约定完成工程量或工期延误。11.1.2分包方提供的材料或设备不符合质量要求。11.1.3分包方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格。11.2违约责任：11.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金按合同总价的_______%计算。11.3违约赔偿：11.3.1分包方应赔偿因违约给总包方造成的直接经济损失。12.争议解决12.1争议解决方式：12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序：12.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方，并给予_______日的协商期。12.3争议解决机构：12.3.1双方同意将争议提交_______仲裁委员会仲裁。13.合同解除与终止13.1合同解除条件：13.1.1因不可抗力导致合同无法履行。13.1.2一方违约，经对方催告后_______日内未履行合同义务。13.2合同终止条件：13.2.1工程竣工并交付使用。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序：13.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止事宜。13.3.2解除或终止合同后，双方应办理相关手续，结清剩余款项。14.其他14.1法律适用：14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效：14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同附件：14.3.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、施工组织设计等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1"第三方"是指在抹灰施工队伍劳务分包协议中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或执行特定任务的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方的服务范围可能包括但不限于项目管理、工程监理、材料供应、设备租赁、技术支持等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相关合作协议。2.2第三方介入前，甲乙双方应共同确定第三方资质、服务内容和责任范围。2.3第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入项目管理体系，确保其服务符合合同要求。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其服务内容和合作协议约定。3.2第三方责任限额不得超过其收取的费用总额。3.3如第三方因自身原因造成损失，甲乙双方应先行赔偿，超出赔偿部分由第三方承担。4.甲乙双方责任划分4.1甲乙双方在第三方介入后，各自的责任不变，即各自仍承担合同约定的责任。4.2第三方在执行任务过程中，如因自身原因导致损失，甲乙双方不承担责任。4.3第三方在执行任务过程中，如因甲乙双方原因导致损失，由责任方承担。5.第三方权利5.1第三方有权按照合作协议约定，独立开展服务工作。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。5.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。6.第三方义务6.1第三方应按照合作协议约定，按时、按质、按量完成工作任务。6.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保工作质量。6.3第三方应配合甲乙双方的工作，提供必要的技术支持。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应书面协商一致，并签订补充协议。7.2补充协议作为原合同的一部分，具有同等法律效力。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决。8.2协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼，或提交第三方介入前约定的争议解决机构仲裁。9.第三方介入后的合同终止9.1第三方介入期间，如发生合同终止事由，甲乙双方应按照原合同约定处理。9.2第三方介入结束后，合同终止，甲乙双方应结清剩余款项，并办理相关手续。10.第三方介入后的保密条款10.1第三方在介入过程中，应遵守保密协议，对甲乙双方的技术、商业秘密等信息予以保密。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年止。11.第三方介入后的知识产权11.1第三方在介入过程中，如自行创作或取得的知识产权，归第三方所有。11.2第三方在介入过程中，如使用甲乙双方提供的知识产权，应事先取得甲乙双方的书面同意。12.第三方介入后的其他事项12.1第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行协议义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列明抹灰工程所需的人工、材料、设备等资源的数量和单价。说明：工程量清单是计算工程款和验收工程量的依据。2.施工图纸详细要求：提供抹灰工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸是施工过程中指导施工的重要文件。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的关键文件。4.材料设备清单详细要求：列明施工所需材料的名称、规格、数量和供应商信息。说明：材料设备清单是材料采购和设备租赁的依据。5.施工验收记录详细要求：记录施工过程中的验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：施工验收记录是确保工程质量的重要记录。6.质量保证体系文件详细要求：包括质量管理制度、质量控制措施、质量检验标准等。说明：质量保证体系文件是确保施工质量的基础。7.第三方合作协议详细要求：明确第三方服务内容、责任范围、费用标准等。说明：第三方合作协议是第三方介入的依据。8.保密协议详细要求：明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要协议。9.违约金支付凭证详细要求：记录违约金支付的时间、金额、支付方式等。说明：违约金支付凭证是证明违约金已支付的证据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程量或工期延误。1.2分包方提供的材料或设备不符合质量要求。1.3分包方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格。1.4第三方未按合作协议约定提供服务。2.责任认定标准：2.1分包方未按合同约定完成工程量或工期延误，应支付违约金，违约金按合同总价的_______%计算。2.2分包方提供的材料或设备不符合质量要求，应承担相应的赔偿责任。2.3分包方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格，应重新施工，直至合格为止。2.4第三方未按合作协议约定提供服务，应支付违约金，违约金按协议总价的_______%计算。3.违约责任示例说明：3.1分包方延误工期，实际完成工期比合同约定工期延误了10天，按合同总价的1%计算，应支付违约金_______元。3.2分包方提供的材料不合格，造成工程质量问题，经鉴定，损失金额为_______元，分包方应承担赔偿责任。3.3第三方未按时提供技术支持，导致工程进度延误，按协议总价的1%计算，应支付违约金_______元。全文完。2024版抹灰施工队伍劳务分包协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.合同主体2.1承包方信息2.2分包方信息3.项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程范围与质量标准4.1工程范围4.2质量标准5.工期与进度安排5.1总工期5.2分阶段工期5.3进度控制措施6.劳务分包内容6.1分包工作内容6.2分包工作方式6.3分包工作要求7.工程款支付7.1支付方式7.2付款条件7.3付款进度8.材料供应8.1材料供应责任8.2材料质量要求8.3材料供应进度9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止的程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1本合同中“工程”指甲方委托乙方进行抹灰施工的具体项目。1.1.2“抹灰”指按照甲方要求，在墙体、顶面等部位进行的抹灰作业。1.1.3“劳务分包”指乙方按照本合同约定，向甲方提供抹灰施工劳务服务。1.1.4“工程款”指甲方支付给乙方的抹灰施工劳务费用。1.2解释原则1.2.1本合同条款的解释以本合同及附件为准。1.2.2本合同如有歧义，应以有利于维护甲方权益的原则进行解释。第二条合同主体2.1承包方信息2.1.1甲方（委托方）：[甲方名称]2.1.2分包方（承包方）：[乙方名称]2.2分包方信息2.2.1乙方（分包方）：[乙方名称]2.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2.3乙方联系人：[乙方联系人姓名]2.2.4乙方联系电话：[乙方联系电话]第三条项目概况3.1工程名称3.1.1工程名称：[具体工程名称]3.2工程地点3.2.1工程地址：[具体工程地址]3.3工程规模3.3.1工程面积：[具体工程面积]3.3.2工程量：[具体工程量]3.4工程内容3.4.1工程内容：抹灰施工，包括墙面、顶面等部位的抹灰作业。第四条工程范围与质量标准4.1工程范围4.1.1工程范围：按照甲方提供的工程图纸和施工方案，完成指定的抹灰施工任务。4.2质量标准4.2.1质量标准：符合国家相关抹灰施工质量标准及甲方要求。第五条工期与进度安排5.1总工期5.1.1总工期：[具体工期]5.2分阶段工期5.2.1第一阶段：[具体工期]5.2.2第二阶段：[具体工期]5.2.3第三阶段：[具体工期]5.3进度控制措施5.3.1乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度。5.3.2甲方有权对施工进度进行监督，必要时可要求乙方加快施工进度。第六条劳务分包内容6.1分包工作内容6.1.1分包工作内容：按照甲方要求，完成抹灰施工任务。6.2分包工作方式6.2.1分包工作方式：乙方自行组织施工，按照合同约定完成工作。6.3分包工作要求6.3.1乙方应确保施工质量、安全、进度满足合同要求。6.3.2乙方应按照甲方要求，提供必要的施工图纸、技术资料等。第七条工程款支付7.1支付方式7.1.1工程款支付方式：分阶段支付，根据实际完成工程量及质量验收情况支付。7.2付款条件7.2.1乙方完成并验收合格后，甲方应在[具体时间]内支付相应工程款。7.3付款进度7.3.1第一阶段工程款：[具体金额]7.3.2第二阶段工程款：[具体金额]7.3.3第三阶段工程款：[具体金额]第八条材料供应8.1材料供应责任8.1.1甲方负责提供抹灰施工所需的全部材料。8.1.2乙方负责材料的保管、使用和管理。8.2材料质量要求8.2.1甲方提供的材料必须符合国家相关质量标准。8.2.2乙方在使用材料前应进行检查，确保材料合格。8.3材料供应进度8.3.1甲方应在施工前[具体时间]内将所需材料送达施工现场。8.3.2乙方应在材料送达后[具体时间]内完成材料的验收。第九条安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2乙方应制定安全生产措施，并负责现场施工安全。9.2安全生产措施9.2.1乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。9.2.2乙方应提供必要的安全防护设施和用品。9.3环境保护要求9.3.1乙方应采取措施，减少施工过程中的环境污染。9.3.2乙方应按照国家相关规定处理施工废弃物。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构：[具体名称]10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后[具体时间]内提交争议解决机构。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程量或质量不合格。11.1.2乙方未按合同约定的时间完成工程。11.1.3乙方违反安全生产规定或环境保护要求。11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。11.3违约赔偿标准11.3.1违约赔偿金额根据实际情况由双方协商确定。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期结束后，合同自然终止。12.3合同解除或终止的程序12.3.1合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商。第十三条合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序13.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。13.3合同变更内容13.3.1合同变更内容应包括但不限于工期、工程款、材料等。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担责任。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收标准等。第二部分：第三方介入后的修正第十三条（一）第三方介入概述13.1.1定义：本条款所指的“第三方”包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等，其具体身份和职责将在本合同附件中详细列明。13.1.2介入目的：第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正性、专业性和效率，维护甲乙双方的合法权益。第十三条（二）第三方介入的职责与权利13.2.1职责：13.2.1.1监理方：负责监督施工过程，确保工程质量、进度和安全。13.2.1.2咨询方：提供专业意见和方案，协助甲乙双方解决合同执行中的问题。13.2.1.3检测方：对施工材料、施工质量进行检测，确保符合国家标准和合同要求。13.2.1.4中介方：协助甲乙双方进行沟通、协调，促进合同的顺利履行。13.2.2权利：13.2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供相关信息和资料。13.2.2.2第三方有权对施工过程进行监督和检查。13.2.2.3第三方有权对不符合合同要求的工程提出整改意见。第十三条（三）第三方介入的程序13.3.1第三方介入前，甲乙双方应达成书面协议，明确第三方的职责和权利。13.3.2第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的各项工作。第十三条（四）第三方责任限额13.4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。13.4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应根据第三方的工作性质、风险程度等因素确定。13.4.3第三方责任限额的确定应遵循公平、合理原则。第十三条（五）第三方与其他各方的划分说明13.5.1第三方与甲方的关系：13.5.1.1第三方受甲方委托，对工程进行监督和管理，甲方对第三方的行为承担责任。13.5.1.2甲方应向第三方支付相应的服务费用。13.5.2第三方与乙方的关系：13.5.2.1第三方对乙方的工作进行监督和检查，乙方应接受第三方的指导和要求。13.5.2.2乙方应配合第三方的各项工作，确保工程质量和进度。13.5.3第三方与合同履行中其他方的关系：13.5.3.1第三方在履行职责过程中，与其他方（如供应商、运输单位等）发生纠纷，由第三方自行解决。13.5.3.2第三方在履行职责过程中，如需与其他方进行合作，应事先征得甲乙双方同意。第十三条（六）第三方变更13.6.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知对方及第三方。13.6.2第三方变更后，原合同条款中关于第三方的约定仍适用于新第三方。第十三条（七）第三方介入的终止13.7.1第三方介入的终止条件由甲乙双方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及施工方案详细要求：包括但不限于平面图、立面图、剖面图、施工图、施工方案等，需符合国家相关标准和规范。说明：工程图纸及施工方案是施工的重要依据，乙方应