




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年桥梁建设安全责任书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订背景与依据2.1签订背景2.2签订依据3.合同工期与进度3.1工期安排3.2进度要求4.安全责任主体4.1施工单位安全责任4.2监理单位安全责任4.3设计单位安全责任4.4业主单位安全责任4.5供应商安全责任5.安全管理制度与措施5.1安全管理制度5.2安全技术措施5.3安全防护设施6.安全教育与培训6.1安全教育内容6.2安全培训要求6.3培训记录与考核7.安全检查与隐患排查7.1安全检查频率7.2隐患排查方法7.3隐患整改措施8.事故报告与处理8.1事故报告要求8.2事故调查与处理8.3事故责任追究9.应急预案与演练9.1应急预案编制9.2应急演练组织9.3应急响应措施10.安全生产费用与保障10.1安全生产费用预算10.2费用使用与管理10.3保障措施11.合同履行与监督管理11.1合同履行要求11.2监督管理职责11.3监督管理方式12.违约责任与处理12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:桥梁建设有限公司(2)乙方:桥梁工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同签订背景与依据2.1签订背景根据甲方委托,乙方担任桥梁建设项目的监理工作,为确保工程建设安全,双方签订本合同。2.2签订依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。3.合同工期与进度3.1工期安排本工程计划于2024年1月1日开始施工,2025年12月31日竣工。3.2进度要求甲方应按照合同约定的时间节点完成各阶段的工程任务,乙方应按计划进行监理工作。4.安全责任主体4.1施工单位安全责任(1)施工单位应按照国家有关安全生产法律法规和本合同约定,建立健全安全生产责任制。(2)施工单位应确保施工过程中的安全措施落实到位,防止安全事故发生。4.2监理单位安全责任(1)监理单位应严格按照国家有关安全生产法律法规和本合同约定,对施工现场进行安全监理。(2)监理单位应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时督促整改。4.3设计单位安全责任(1)设计单位应按照国家有关安全生产法律法规和本合同约定,提供符合安全要求的工程设计文件。(2)设计单位应配合施工单位和监理单位,共同确保工程安全。4.4业主单位安全责任(1)业主单位应按照国家有关安全生产法律法规和本合同约定,提供必要的安全保障条件。(2)业主单位应加强对施工单位、监理单位和设计单位的安全管理。4.5供应商安全责任(1)供应商应按照国家有关安全生产法律法规和本合同约定,提供符合安全要求的产品。(2)供应商应配合施工单位和监理单位,共同确保工程安全。5.安全管理制度与措施5.1安全管理制度(1)施工单位应建立健全安全生产管理制度,包括安全生产责任制、安全操作规程等。(2)监理单位应建立健全安全监理制度,对施工现场进行安全监理。5.2安全技术措施(1)施工单位应按照设计要求和施工规范,采取必要的安全技术措施,确保施工安全。(2)监理单位应加强对施工单位安全技术措施的监督检查。5.3安全防护设施(1)施工单位应按照设计要求和施工规范,设置必要的安全防护设施。(2)监理单位应加强对施工单位安全防护设施的监督检查。6.安全教育与培训6.1安全教育内容(1)安全生产法律法规知识(2)安全操作规程(3)安全防范措施6.2安全培训要求(1)施工单位应定期对施工人员进行安全培训,提高安全意识。(2)监理单位应督促施工单位进行安全培训。6.3培训记录与考核(1)施工单位应建立培训记录,对培训情况进行考核。(2)监理单位应定期检查培训记录,确保培训效果。7.安全检查与隐患排查7.1安全检查频率(1)监理单位应每月至少进行一次安全检查。(2)施工单位应每日进行安全自查。7.2隐患排查方法(1)监理单位应采用现场巡查、抽查等方式进行隐患排查。(2)施工单位应定期进行隐患排查,及时消除安全隐患。7.3隐患整改措施(1)监理单位应督促施工单位对排查出的隐患进行整改。(2)施工单位应制定整改计划,确保隐患整改到位。8.事故报告与处理8.1事故报告要求(1)事故发生后,事故单位应在第一时间向甲方和乙方报告事故的基本情况。(2)事故报告应包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况及初步处理措施。8.2事故调查与处理(1)甲方和乙方应组织事故调查组,对事故进行调查。(2)调查组应在事故发生后7日内完成调查,并向双方提交调查报告。8.3事故责任追究(1)根据事故调查结果,对事故责任单位和个人进行责任追究。(2)事故责任单位应承担相应的经济和法律责任。9.应急预案与演练9.1应急预案编制(1)施工单位应根据工程特点,编制相应的应急预案。(2)应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急物资和设备等。9.2应急演练组织(1)施工单位应定期组织应急演练,检验应急预案的有效性。(2)应急演练应包括应急响应、应急处置和应急恢复等环节。9.3应急响应措施(1)发生紧急情况时,应急组织应立即启动应急预案,采取应急响应措施。(2)应急响应措施应包括人员疏散、现场保护、救援行动等。10.安全生产费用与保障10.1安全生产费用预算(1)施工单位应编制安全生产费用预算,包括安全培训、安全防护设施、应急救援等费用。(2)预算应经甲方和乙方审核同意后执行。10.2费用使用与管理(1)安全生产费用应专款专用,不得挪作他用。(2)费用使用情况应定期向甲方和乙方报告。10.3保障措施(1)甲方和乙方应共同保障安全生产费用的足额投入。(2)施工单位应确保安全生产费用的合理使用。11.合同履行与监督管理11.1合同履行要求(1)合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。(2)合同履行过程中,任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.2监督管理职责(1)甲方和乙方应共同对合同履行情况进行监督管理。(2)监督管理包括对工程进度、质量、安全等方面的检查。11.3监督管理方式(1)甲方和乙方可采取现场巡查、抽查、会议等方式进行监督管理。(2)监督管理结果应记录在案,并及时反馈给相关责任单位。12.违约责任与处理12.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方违反合同约定,造成对方经济损失;(3)一方故意隐瞒事故或提供虚假报告。12.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,赔偿对方经济损失。(2)违约方应承担相应的法律责任。12.3违约处理(1)违约发生后,违约方应在规定期限内采取补救措施。(2)如违约方未采取补救措施,守约方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方严重违反合同约定;(2)发生不可抗力,致使合同无法履行。13.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满;(2)工程验收合格,合同目的实现。13.3合同解除与终止程序(1)一方提出解除或终止合同,应书面通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余工程和费用结算。14.合同争议解决14.1争议解决方式(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)依法向人民法院提起诉讼。14.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在协商基础上尽快达成一致。(2)协商不成,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。14.3争议解决地点(1)仲裁委员会所在地;(2)人民法院所在地。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲方和乙方同意,参与合同相关活动的外部实体,包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构、保险机构等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲方和乙方书面同意,并签订相应的合作协议或补充协议。2.2第三方介入应符合国家法律法规和行业标准。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额由甲方和乙方在合作协议或补充协议中约定。3.2第三方责任限额应明确具体,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约责任等。4.第三方责权利4.1第三方在本合同中的权利:(1)根据合作协议或补充协议,享有合同约定的权利。(2)根据工作需要,要求甲方和乙方提供必要的资料和条件。4.2第三方在本合同中的义务:(1)按照合作协议或补充协议,履行相关职责。(2)确保其提供的服务符合国家法律法规和行业标准。(3)对工作过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密和业务信息负有保密义务。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应服从甲方的领导和管理。(2)第三方在执行任务过程中,如遇争议,应先与甲方协商解决。5.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应服从乙方的领导和管理。(2)第三方在执行任务过程中,如遇争议,应先与乙方协商解决。5.3第三方与其他各方的关系:(2)第三方在执行任务过程中,如遇争议,应通过协商解决,必要时可提交仲裁或诉讼。6.第三方介入的额外条款6.1第三方介入时,甲方和乙方应向第三方提供必要的资质证明、授权文件等。6.2第三方介入后,甲方和乙方应确保第三方能够独立、公正地履行职责。6.3第三方介入期间,如因第三方原因导致合同无法履行,甲方和乙方有权解除合同,并要求第三方承担相应的责任。7.第三方责任追究7.1第三方在执行任务过程中,如因故意或重大过失造成甲方或乙方经济损失,应承担相应的赔偿责任。7.2第三方责任追究程序:(1)甲方或乙方向第三方提出索赔要求。(2)第三方在接到索赔要求后,应在规定期限内答复。(3)如第三方不予答复或拒绝承担责任,甲方或乙方可依法向人民法院提起诉讼。8.第三方退出8.1第三方介入结束后,如需退出,应提前向甲方和乙方提出申请。8.2第三方退出后,甲方和乙方应按照合作协议或补充协议,办理相关手续。8.3第三方退出后,如因第三方原因导致合同无法履行,甲方和乙方有权解除合同,并要求第三方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供双方有效的营业执照复印件,并加盖公司公章。说明:营业执照复印件用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,包括身份证复印件和法定代表人任职文件。说明:法定代表人身份证明文件用于证明法定代表人的合法身份。3.附件三:安全生产管理制度要求:提供施工单位、监理单位、设计单位、业主单位和供应商的安全管理制度。说明:安全生产管理制度用于规范各方在工程安全方面的行为。4.附件四:安全技术措施要求:提供施工单位、监理单位、设计单位、业主单位和供应商的安全技术措施。说明:安全技术措施用于指导各方在施工过程中的安全操作。5.附件五:安全防护设施清单要求:提供施工现场安全防护设施的清单,包括设施名称、数量、规格等。说明:安全防护设施清单用于明确施工现场的安全设施配置。6.附件六:安全生产费用预算表要求:提供安全生产费用预算表,包括费用项目、金额、用途等。说明:安全生产费用预算表用于明确安全生产费用的使用计划。7.附件七:应急预案要求:提供应急预案,包括应急组织机构、应急响应程序、应急物资和设备等。说明:应急预案用于指导各方在紧急情况下的应急处置。8.附件八:培训记录与考核表要求:提供培训记录与考核表,包括培训内容、时间、人员、考核结果等。说明:培训记录与考核表用于记录和评估各方安全培训的效果。9.附件九:安全检查与隐患排查记录要求:提供安全检查与隐患排查记录,包括检查时间、地点、内容、整改措施等。说明:安全检查与隐患排查记录用于跟踪和记录安全检查和隐患排查情况。10.附件十:事故报告及处理记录要求:提供事故报告及处理记录,包括事故时间、地点、原因、处理结果等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成工程进度;(2)工程质量不符合合同约定;(3)未按合同约定履行安全责任;(4)泄露商业秘密;(5)未按合同约定支付款项;(6)未按合同约定提供资料;(7)违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:(1)未按时完成工程进度:按照合同约定的工期延误天数,赔偿甲方相应的经济损失。(2)工程质量不符合合同约定:承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。(3)未按合同约定履行安全责任:承担由此造成的事故责任,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。(4)泄露商业秘密:赔偿甲方因泄露商业秘密遭受的经济损失。(5)未按合同约定支付款项:支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。(6)未按合同约定提供资料:支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。(7)违反合同约定的其他行为:按照合同约定的违约责任承担相应的法律责任。示例说明:1.甲方委托乙方进行桥梁建设,合同约定工期为12个月。乙方未按时完成工程,延误工期3个月。根据合同约定,乙方应赔偿甲方因延误工期造成的经济损失。2.甲方委托乙方进行桥梁建设,合同约定工程质量标准为一级。乙方施工过程中,工程质量不符合一级标准,造成甲方经济损失。根据合同约定,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。全文完。2024年桥梁建设安全责任书1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同有效期2.安全责任主体2.1施工单位安全责任2.2监理单位安全责任2.3设计单位安全责任2.4材料供应商安全责任2.5人员配备要求3.安全管理制度3.1安全生产责任制3.2安全操作规程3.3安全教育培训3.4安全检查与隐患排查3.5应急预案与救援4.安全设施与设备4.1安全防护设施4.2安全监测设备4.3个人防护用品4.4安全设施维护保养5.施工现场安全管理5.1施工现场布置5.2施工现场安全防护5.3施工现场交通管理5.4施工现场消防安全5.5施工现场环境保护6.安全生产目标6.1安全生产目标设定6.2目标分解与落实6.3目标考核与奖惩7.事故处理与报告7.1事故报告程序7.2事故调查与处理7.3事故责任认定8.合同变更与终止8.1合同变更条件8.2合同终止条件8.3变更与终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:安全责任清单12.2附件二:安全管理制度12.3附件三:应急预案13.合同签署与见证13.1签署程序13.2见证单位13.3签署日期14.合同其他约定14.1适用法律14.2通知送达14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.1.1本合同背景基于甲方(施工单位)在2024年承担的桥梁建设项目。1.1.2乙方(监理单位)作为甲方项目的监理单位,负责对甲方施工过程进行监督和管理。1.2合同目的1.2.1确保桥梁建设项目在施工过程中的安全生产。1.2.2防范和减少安全事故,保障人员生命财产安全。1.3合同双方1.3.1甲方:[施工单位全称]1.3.2乙方:[监理单位全称]1.4合同有效期1.4.1合同自双方签署之日起生效,至桥梁建设项目竣工验收合格之日止。2.安全责任主体2.1施工单位安全责任2.1.1施工单位负责施工现场的安全管理,确保施工安全。2.1.2施工单位应制定详细的安全施工方案,并报监理单位审批。2.2监理单位安全责任2.2.1监理单位负责对施工现场的安全进行监督检查,确保安全措施落实到位。2.2.2监理单位应定期对施工单位进行安全教育培训。2.3设计单位安全责任2.3.1设计单位应提供符合安全规范的设计文件,并对设计的安全性负责。2.3.2设计单位应配合施工单位和监理单位进行安全管理工作。2.4材料供应商安全责任2.4.1材料供应商应提供符合国家标准的安全材料,并对材料的安全性负责。2.4.2材料供应商应配合施工单位和监理单位进行材料验收。2.5人员配备要求2.5.1施工单位应配备足够数量的具有相关资质的安全管理人员。2.5.2施工单位应确保所有施工人员具备必要的安全知识。3.安全管理制度3.1安全生产责任制3.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。3.1.2乙方应对甲方安全生产责任制执行情况进行监督。3.2安全操作规程3.2.1施工单位应根据施工工艺和设备特点,制定相应的安全操作规程。3.2.2施工单位应确保所有施工人员熟悉并遵守安全操作规程。3.3安全教育培训3.3.1施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。3.3.2乙方应监督施工单位安全教育培训的开展情况。3.4安全检查与隐患排查3.4.1施工单位应定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。3.4.2乙方应不定期对施工现场进行安全检查,确保安全措施落实。3.5应急预案与救援3.5.1施工单位应制定完善的应急预案,并定期进行演练。3.5.2乙方应监督施工单位应急预案的制定和实施情况。4.安全设施与设备4.1安全防护设施4.1.1施工单位应根据施工需要,设置必要的安全防护设施。4.1.2乙方应监督施工单位安全防护设施的设置和使用。4.2安全监测设备4.2.1施工单位应配备必要的安全监测设备,实时监测施工现场安全状况。4.2.2乙方应监督施工单位安全监测设备的配置和使用。4.3个人防护用品4.3.1施工单位应向施工人员提供必要的安全防护用品。4.3.2乙方应监督施工单位个人防护用品的发放和使用。4.4安全设施维护保养4.4.1施工单位应定期对安全设施进行维护保养,确保设施完好。4.4.2乙方应监督施工单位安全设施维护保养工作的开展。5.施工现场安全管理5.1施工现场布置5.1.1施工单位应根据施工图纸和安全规范,合理布置施工现场。5.1.2乙方应监督施工现场布置的合理性和安全性。5.2施工现场安全防护5.2.1施工单位应设置必要的安全防护设施,防止事故发生。5.2.2乙方应监督施工现场安全防护设施的设置和使用。5.3施工现场交通管理5.3.1施工单位应制定施工现场交通管理方案,确保交通安全。5.3.2乙方应监督施工现场交通管理方案的执行情况。5.4施工现场消防安全5.4.1施工单位应制定施工现场消防安全措施,预防火灾事故。5.4.2乙方应监督施工现场消防安全措施的落实。5.5施工现场环境保护5.5.1施工单位应采取有效措施,保护施工现场环境,减少对环境的影响。5.5.2乙方应监督施工现场环境保护工作的开展。6.安全生产目标6.1安全生产目标设定6.1.1安全生产目标应包括事故发生率、伤亡事故率等指标。6.1.2安全生产目标应根据实际情况进行分解和落实。6.2目标分解与落实6.2.1施工单位应将安全生产目标分解到各个施工阶段和责任人。6.2.2乙方应监督施工单位安全生产目标的落实情况。6.3目标考核与奖惩6.3.1乙方应定期对施工单位安全生产目标进行考核。6.3.2对达到目标的单位和个人给予奖励,对未达到目标的单位和个人进行处罚。8.合同变更与终止8.1合同变更条件8.1.1合同变更需经合同双方协商一致,并签订书面变更协议。8.1.2合同变更内容应包括但不限于工程范围、工期、质量标准、费用等。8.2合同终止条件8.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,合同可以终止。8.2.2一方严重违约,经另一方书面通知后,合同可以终止。8.3变更与终止程序8.3.1合同变更或终止需提前30日通知对方,并说明原因。9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定完成工程或未达到质量标准。9.1.2监理单位未履行监督职责,导致安全事故发生。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约责任的承担方式应在合同中明确约定。9.3违约赔偿计算9.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。9.3.2违约赔偿应在违约事实发生后30日内支付。10.合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1合同争议应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构由合同双方共同选定。10.2.2争议解决机构应具备专业性和公正性。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循争议解决机构的规定。10.3.2争议解决结果对双方具有约束力。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1合同双方签署并加盖公章后生效。11.1.2合同生效前,双方应完成必要的审批手续。11.2合同解除条件11.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,合同可以解除。11.2.2一方严重违约,经另一方书面通知后,合同可以解除。11.3合同解除程序11.3.1合同解除需提前30日通知对方,并说明原因。12.合同附件12.1附件一:安全责任清单12.1.1列明合同双方及各相关方的安全责任。12.1.2清单中应详细说明各责任的具体内容和要求。12.2附件二:安全管理制度12.2.1包含安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等内容。12.2.2制度应结合实际情况,确保可操作性和实用性。12.3附件三:应急预案12.3.1包括火灾、坍塌、中毒等常见事故的应急预案。12.3.2应急预案应明确事故发生时的应急程序和责任人。13.合同签署与见证13.1签署程序13.1.1合同应由合同双方法定代表人或授权代表签署。13.1.2签署时应检查合同内容无误,并确认签字盖章。13.2见证单位13.2.1合同签署可邀请相关单位或个人作为见证人。13.2.2见证人应具备相应资质,并保证见证过程的公正性。13.3签署日期13.3.1合同签署日期应为合同生效日期。14.合同其他约定14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国相关法律法规。14.1.2合同双方应遵守国家政策,确保合同合法有效。14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式送达,送达地址为合同中约定的地址。14.2.2通知送达后,视为已送达对方。14.3其他约定14.3.1本合同未尽事宜,由合同双方协商解决。14.3.2合同双方在履行合同过程中,应相互配合,共同维护合同利益。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询机构、检测机构、监理单位等。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,如需第三方介入,应由合同双方协商一致,并书面通知对方。15.2.2第三方介入的情形包括但不限于项目咨询、技术支持、质量检测、安全生产监督等。15.3第三方选择与委托15.3.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。15.3.2合同双方应共同委托第三方,并签订委托协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合同过程中,应承担相应的责任,确保其提供的服务符合合同要求。16.1.2第三方责任包括但不限于服务质量、服务时效、服务成本等。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、范围和重要性确定。16.2.2责任限额应在委托协议中明确约定,并在合同中予以确认。17.第三方与其他方的划分17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方应接受甲方的委托,并按照甲方的要求履行职责。17.1.2第三方在履行职责过程中,应与甲方保持密切沟通,及时报告工作进展。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方应接受乙方的监督,并配合乙方对甲方施工过程的安全管理。17.2.2第三方在履行职责过程中,应遵守乙方制定的各项规章制度。17.3第三方与其他相关方的关系17.3.1第三方应与其他相关方(如设计单位、材料供应商等)保持良好沟通,确保各项工作协调一致。17.3.2第三方在履行职责过程中,应尊重其他相关方的合法权益。18.第三方介入的程序18.1第三方介入申请18.1.1甲方或乙方可根据项目需要,向对方提出第三方介入申请。18.1.2申请内容应包括第三方介入的必要性、第三方选择标准、预期效果等。18.2第三方介入审批18.2.1对方应在收到申请后5个工作日内,书面回复是否同意第三方介入。18.2.2不同意的,应说明理由。18.3第三方介入实施18.3.1第三方介入后,应按照委托协议和合同要求,履行相关职责。18.3.2第三方在履行职责过程中,应主动与甲方、乙方及其他相关方沟通。18.4第三方介入终止18.4.1第三方介入期满或合同终止,第三方应立即停止介入工作。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。19.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构由合同双方共同选定。19.3争议解决程序19.3.1争议解决程序应遵循争议解决机构的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全责任清单详细要求:列出合同双方及各相关方的安全责任,包括具体内容、要求及责任范围。附件说明:安全责任清单是合同履行过程中的重要依据,有助于明确各方安全责任,确保安全生产。2.附件二:安全管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等内容,确保安全管理制度的完善和实施。附件说明:安全管理制度是合同履行过程中的重要组成部分,有助于规范施工过程中的安全管理。3.附件三:应急预案详细要求:包括火灾、坍塌、中毒等常见事故的应急预案,明确事故发生时的应急程序和责任人。附件说明:应急预案是合同履行过程中的重要保障,有助于提高事故应急处理能力。4.附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的情形、第三方选择标准、预期效果等,确保第三方介入的合法性和有效性。附件说明:第三方介入协议是合同履行过程中的重要补充,有助于规范第三方介入行为。5.附件五:合同履行过程中的变更记录详细要求:记录合同履行过程中的变更情况,包括变更原因、变更内容、变更日期等。附件说明:变更记录是合同履行过程中的重要依据,有助于了解合同履行过程中的变更情况。6.附件六:合同履行过程中的争议解决记录详细要求:记录合同履行过程中的争议解决情况,包括争议原因、解决方式、解决结果等。附件说明:争议解决记录是合同履行过程中的重要依据,有助于了解合同履行过程中的争议解决情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程或未达到质量标准。监理单位未履行监督职责,导致安全事故发生。第三方未按委托协议和合同要求履行职责。任何一方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准:违约行为的认定应根据合同约定和实际情况进行。违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任认定示例:监理单位未对施工现场进行有效监督,导致安全事故发生。根据合同约定,监理单位应承担相应的赔偿责任。第三方未按委托协议和合同要求履行职责,导致工程质量问题。根据合同约定,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年桥梁建设安全责任书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所地2.合同签订背景和依据2.1项目背景2.2法律法规依据2.3相关政策依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期3.5项目投资4.安全责任主体4.1施工单位4.2监理单位4.3设计单位4.4材料供应商4.5其他相关单位5.安全责任内容5.1施工现场安全管理5.2施工人员安全培训5.3安全防护设施5.4施工现场交通管理5.5应急预案5.6事故处理6.安全责任考核与奖惩6.1考核标准6.2奖励措施6.3惩罚措施7.责任保险7.1险种7.2保险金额7.3保险期限7.4保险公司8.安全费用8.1费用构成8.2费用支付方式8.3费用调整机制9.监督管理9.1监督机构9.2监督方式9.3监督内容10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止日期13.其他约定事项13.1违约责任13.2合同份数13.3合同附件14.合同签订与生效14.1签订日期14.2生效日期14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:桥梁建设有限公司(2)乙方:监理有限公司1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式1.4住所地(1)甲方住所地:省市区路号(2)乙方住所地:省市区路号2.合同签订背景和依据2.1项目背景本合同签订基于省市县桥建设项目,该项目为政府投资的基础设施建设项目。2.2法律法规依据本合同签订及履行依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。2.3相关政策依据本合同签订及履行依据国家及地方有关桥梁建设、安全生产、环境保护等政策。3.项目概况3.1项目名称省市县桥建设项目3.2项目地点省市县3.3项目规模桥梁全长米,宽度米,双向车道。3.4项目工期自合同生效之日起,工期为个月。3.5项目投资项目总投资为人民币亿元。4.安全责任主体4.1施工单位甲方为桥梁建设有限公司,负责项目的施工建设。4.2监理单位乙方为监理有限公司,负责项目的监理工作。4.3设计单位工程设计研究院,负责项目的设计工作。4.4材料供应商建筑材料有限公司,负责项目所需材料供应。4.5其他相关单位市县交通运输局、市县安全生产监督管理局等。5.安全责任内容5.1施工现场安全管理(1)施工现场必须设置安全警示标志,确保施工安全。(2)施工人员必须佩戴安全帽,使用安全带等防护用品。5.2施工人员安全培训(1)施工单位应对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。(2)新入场施工人员必须经过安全教育培训合格后方可上岗。5.3安全防护设施(1)施工现场必须配备必要的安全防护设施,如防护栏、安全网等。(2)安全防护设施应定期检查、维护,确保其安全有效。5.4施工现场交通管理(1)施工现场交通必须遵守相关交通规定,确保交通安全。(2)施工现场应设置交通标志、标线,引导车辆通行。5.5应急预案(1)施工单位应制定应急预案,应对突发安全事故。(2)应急预案应定期演练,提高应急处置能力。5.6事故处理(1)发生安全事故,应立即启动应急预案,进行事故处理。(2)事故处理过程中,应确保人员安全、减少损失。6.安全责任考核与奖惩6.1考核标准(1)安全责任考核依据国家及地方相关法律法规、政策及行业标准。(2)安全责任考核内容包括安全管理制度、安全教育培训、安全防护设施、事故处理等方面。6.2奖励措施(1)对在安全责任考核中表现突出的单位或个人,给予物质奖励或荣誉称号。(2)奖励措施应与考核结果挂钩,确保奖励的公正性。6.3惩罚措施(1)对违反安全责任规定的单位或个人,根据情节轻重,给予警告、罚款等处罚。(2)处罚措施应与违反规定的行为挂钩,确保处罚的严肃性。8.安全费用8.1费用构成(1)安全防护设施费用(2)安全教育培训费用(3)安全监督检查费用(4)安全应急准备费用8.2费用支付方式(1)安全费用由甲方承担,乙方根据实际发生情况提出费用报销申请。(2)费用报销申请经甲方审核同意后,甲方应在10个工作日内支付。8.3费用调整机制(1)如国家政策或行业标准发生变化,导致安全费用发生较大变动,双方应协商调整费用。(2)费用调整需书面通知对方,并经双方签字确认后生效。9.监督管理9.1监督机构(1)甲方设立安全监督管理部门,负责对施工现场的安全进行监督管理。(2)乙方设立安全监理部门,负责对施工单位的安全生产进行监理。9.2监督方式(1)定期检查:每月至少进行一次全面安全检查。(2)专项检查:针对特定问题或风险进行专项安全检查。(3)现场巡查:安全管理人员现场巡查,及时发现和纠正安全隐患。9.3监督内容(1)施工现场安全管理制度执行情况(2)安全教育培训记录(3)安全防护设施配置及使用情况(4)安全事故处理及报告情况10.合同变更与解除10.1变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行或无法继续履行。(2)双方协商一致,经书面同意变更合同内容。10.2解除条件(1)一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同。(2)合同约定的解除条件成就。10.3变更与解除程序(1)变更:双方协商一致后,应以书面形式变更合同。(2)解除:一方提出解除合同,另一方应在收到通知后30日内予以答复。11.争议解决11.1争议解决方式(1)协商:双方应通过协商解决争议。(2)调解:协商不成时,可申请第三方调解。(3)仲裁:调解不成时,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构(1)省市仲裁委员会11.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。12.合同生效与终止12.1生效条件(1)双方签字盖章后生效。(2)合同经甲方审核批准后生效。12.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止条件(1)合同约定的工程完工。(2)合同约定的解除条件成就。12.4终止日期本合同自终止条件成就之日起终止。13.其他约定事项13.1违约责任(1)违反合同约定的,应承担违约责任。(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。13.3合同附件本合同附件包括但不限于:安全生产管理制度、安全教育培训记录、安全防护设施清单等。14.合同签订与生效14.1签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。14.2生效日期本合同自签订之日起生效。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要介入的任何个人或机构,包括但不限于设计单位、材料供应商、施工设备租赁方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高工程质量、确保工程进度、提升安全性能、优化资源配置等。16.第三方责任与义务16.1第三方责任(1)按照合同约定提供设计、材料、设备或服务。(2)保证其提供的设计、材料、设备或服务的质量符合要求。(3)在合同约定的范围内,承担相应的安全责任。16.2第三方义务(1)配合甲乙双方进行工程管理,确保工程顺利进行。(2)及时解决合同履行过程中出
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年医用超声诊断设备合作协议书
- 天津2025年天津市机关后勤事务服务中心招聘6人笔试历年参考题库附带答案详解
- 保险 入职合同范例
- 公司外聘人员合同范例
- 公司会策划合同范例
- 养护月结合同范例
- 代理-商业合同范例
- 兑店铺定金合同范例
- 企业ui设计合同范例
- 企业对外租赁合同范例
- 2025教科版六年级科学下册全册教案【含反思】
- 2025年常州机电职业技术学院单招职业技能测试题库含答案
- 南充经济开发区投资集团有限公司2024年招聘笔试参考题库附带答案详解
- 甘肃四年级信息技术下册教学设计(简版)(含核心素养)
- 作文复习:破茧成蝶逆天改命-《哪吒2》现象级成功的高考写作启示 课件
- 2025年湖南机电职业技术学院单招职业倾向性测试题库1套
- 2025中建三局(中原)社会招聘高频重点模拟试卷提升(共500题附带答案详解)
- 【生 物】光合作用课件-2024-2025学年人教版生物七年级下册
- 人教版 七年级英语下册 UNIT 2 单元综合测试卷(2025年春)
- 2024年湖北省武汉市中考数学试题(解析版)
- 2024年“新能源汽车装调工”技能及理论知识考试题与答案
评论
0/150
提交评论