版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度开发商物业交付协议本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商住所1.3开发商法定代表人1.4业主名称1.5业主住所1.6业主法定代表人第二条物业交付条件2.1物业交付时间2.2物业交付地点2.3物业交付标准2.4物业交付资料第三条物业交付费用3.1物业交付费用总额3.2物业交付费用构成3.3物业交付费用支付方式3.4物业交付费用支付时间第四条物业交付验收4.1验收主体4.2验收时间4.3验收地点4.4验收程序4.5验收标准第五条物业交付后的管理5.1物业管理责任5.2物业管理费用5.3物业管理服务内容5.4物业管理期限第六条物业使用及维护6.1物业使用规定6.2物业维护责任6.3物业维护费用6.4物业维护方式第七条物业维修7.1维修责任7.2维修费用7.3维修期限7.4维修程序第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条合同生效及终止10.1合同生效时间10.2合同终止条件10.3合同终止程序第十一条合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二条其他约定事项12.1合同签订地点12.2合同签订日期12.3合同变更与解除12.4合同履行12.5合同解除12.6合同终止第十三条合同解除条件13.1合同解除情形13.2合同解除程序13.3合同解除责任第十四条合同终止条件14.1合同终止情形14.2合同终止程序14.3合同终止责任第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.2开发商住所:省市区路号1.3开发商法定代表人:1.4业主名称:1.5业主住所:省市区路号1.6业主法定代表人:第二条物业交付条件2.1物业交付时间:2024年6月30日2.2物业交付地点:省市区路号2.3物业交付标准:按照国家相关标准和《住宅质量保证书》执行2.4物业交付资料:包括但不限于房屋产权证、住宅质量保证书、使用说明书等第三条物业交付费用3.1物业交付费用总额:人民币壹拾万元整3.2物业交付费用构成:物业交付保证金、物业管理费首期预交款、其他相关费用3.3物业交付费用支付方式:业主于物业交付前支付至开发商指定账户3.4物业交付费用支付时间:2024年6月20日前第四条物业交付验收4.1验收主体:业主代表、开发商代表4.2验收时间:物业交付当日4.3验收地点:省市区路号4.4验收程序:双方代表到场,按照验收标准逐项检查4.5验收标准:符合国家相关标准和《住宅质量保证书》的要求第五条物业交付后的管理5.1物业管理责任:开发商负责物业的日常管理5.2物业管理费用:人民币壹拾元/平方米·月,自物业交付之日起计算5.3物业管理服务内容:包括但不限于物业维护、清洁、绿化、安保等5.4物业管理期限:自物业交付之日起至2029年6月30日第六条物业使用及维护6.1物业使用规定:业主应按照国家相关法律法规和物业管理规定合理使用物业6.2物业维护责任:业主负责自用部分的维护,开发商负责公共部分的维护6.3物业维护费用:由物业管理费用中列支6.4物业维护方式:定期检查、保养、维修第七条物业维修7.1维修责任:业主自用部分的维修责任由业主承担,公共部分的维修责任由开发商承担7.2维修费用:自用部分的维修费用由业主承担,公共部分的维修费用由物业管理费用中列支7.3维修期限:自接到维修通知之日起五个工作日内完成7.4维修程序:业主提出维修需求,开发商或物业管理处安排维修人员进行检查和维修第八条违约责任8.1违约情形8.1.1开发商未按约定时间交付物业8.1.2开发商交付的物业不符合约定标准8.1.3业主未按约定支付物业交付费用8.1.4业主违反物业使用规定,造成物业损害8.2违约责任承担8.2.1开发商违约,应向业主支付违约金,违约金为物业交付费用的百分之十8.2.2业主违约,应向开发商支付违约金,违约金为物业交付费用的百分之五8.2.3双方违约,应根据违约程度承担相应的违约责任8.3违约赔偿8.3.1开发商违约导致业主遭受损失的,应承担赔偿责任8.3.2业主违约导致开发商遭受损失的,应承担赔偿责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.1.3仲裁不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.2.2人民法院9.3争议解决程序9.3.1提交仲裁或诉讼前,双方应书面通知对方9.3.2仲裁或诉讼期间,双方应继续履行合同义务第十条合同生效及终止10.1合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效10.2合同终止条件10.2.1物业交付完成10.2.2物业管理期限届满10.2.3双方协商一致解除合同10.3合同终止程序10.3.1双方书面通知对方合同终止10.3.2终止合同后,双方应结清所有费用第十一条合同附件11.1合同附件清单11.1.1物业交付清单11.1.2物业交付费用清单11.1.3物业管理协议11.2合同附件内容11.2.1物业交付清单详细列出交付的物业及其状态11.2.2物业交付费用清单详细列出各项费用及其金额11.2.3物业管理协议详细列出物业管理服务内容、费用及期限第十二条其他约定事项12.1合同签订地点:省市区路号12.2合同签订日期:2024年6月15日12.3合同变更与解除12.3.1合同变更需经双方书面同意12.3.2合同解除需符合合同约定的条件12.4合同履行12.4.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务12.4.2合同履行过程中,如出现争议,应友好协商解决第十三条合同解除条件13.1合同解除情形13.1.1一方严重违约13.1.2合同目的无法实现13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方13.2.2接到解除合同通知的一方应在七个工作日内给予答复13.3合同解除责任13.3.1解除合同后,双方应结清所有费用第十四条合同终止条件14.1合同终止情形14.1.1合同履行完毕14.1.2合同期限届满14.1.3双方协商一致终止合同14.2合同终止程序14.2.1双方书面通知对方合同终止14.2.2终止合同后,双方应结清所有费用14.3合同终止责任14.3.1合同终止后,双方不再承担合同约定的义务第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及介入目的1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方。1.2第三方介入的目的包括但不限于提供专业咨询、中介服务、评估鉴定、担保、监管等。第二条第三方资格及选择2.1第三方应具备相应的资质和业务能力,能够独立承担法律责任。2.2第三方的选择由甲乙双方共同协商确定,并签订相应的合作协议。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的赔偿上限。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中予以明确。第四条第三方职责4.1第三方应按照合作协议和合同约定,履行其职责,确保合同履行顺利进行。4.2第三方职责包括但不限于:4.1.1提供专业咨询意见;4.1.2协助甲乙双方进行交易;4.1.3对合同履行情况进行监管;4.1.4对合同履行过程中的争议进行调解;4.1.5其他经甲乙双方约定的职责。第五条第三方权利5.1.1获取甲乙双方提供的必要信息和资料;5.1.2要求甲乙双方按照约定支付相关费用;5.1.3依法向甲乙双方提出意见和建议;5.1.4在合同履行过程中,对甲乙双方进行必要的监督和检查。第六条第三方义务6.1.1严格按照合作协议和合同约定履行职责;6.1.2保守甲乙双方的商业秘密;6.1.3对甲乙双方提供的信息和资料进行保密;6.1.4在合同履行过程中,确保自己的行为不损害甲乙双方的合法权益。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方介入后,其职责范围仅限于合同约定的相关事务,不涉及甲乙双方的其他业务。7.2第三方与甲乙双方之间是合作关系,与合同的其他相关方(如供应商、承包商等)无直接合同关系。7.3第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的独立决策权,不得干涉甲乙双方的业务决策。第八条第三方介入的额外条款及说明8.1.1第三方介入的条件和程序;8.1.2第三方介入的费用及支付方式;8.1.3第三方介入的期限及终止条件;8.1.4第三方介入过程中产生的争议解决方式。8.2在第三方介入过程中,甲乙双方应保持密切沟通,确保第三方能够有效履行其职责。第九条第三方责任承担9.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的,应按照合作协议和合同约定承担相应的赔偿责任。9.2第三方责任承担的具体范围和限额,由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中予以明确。第十条第三方介入的终止10.1当第三方不再具备履行职责的条件或达到约定的终止条件时,甲乙双方应书面通知第三方终止其介入。10.2第三方介入终止后,甲乙双方应结清所有费用,并处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.物业交付清单详细列出交付的物业及其状态,包括房屋、设施、设备等。要求附件中包含每项物业的型号、数量、规格、质量等信息。2.物业交付费用清单详细列出各项费用,包括物业交付保证金、物业管理费首期预交款等。要求附件中包含每项费用的金额、计费依据、支付时间等信息。3.物业管理协议明确物业管理服务内容、费用及期限。要求附件中包含物业管理服务的具体内容、收费标准、服务期限等信息。4.住宅质量保证书包含房屋质量保证期限、质量保证范围、质量保修责任等信息。要求附件中包含房屋质量保证期限的具体时间、质量保证范围的具体内容、质量保修责任的具体条款等信息。5.使用说明书提供房屋、设施、设备的使用说明和维护保养指南。要求附件中包含各项设备的使用方法、维护保养周期、注意事项等信息。6.合同附件清单列出所有附件的名称和数量。要求附件清单与实际附件一致,并确保所有附件齐全。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按约定时间交付物业责任认定:开发商应向业主支付违约金,违约金为物业交付费用的百分之十。示例:若开发商未能在2024年6月30日交付物业,则应向业主支付违约金。1.2开发商交付的物业不符合约定标准责任认定:开发商应负责修复或更换不合格部分,并承担由此产生的费用。示例:若交付的房屋存在质量问题,开发商应修复或更换,并赔偿业主因此遭受的损失。1.3业主未按约定支付物业交付费用责任认定:业主应向开发商支付违约金,违约金为未支付费用的百分之五。示例:若业主未在2024年6月20日前支付物业交付费用,则应向开发商支付违约金。1.4业主违反物业使用规定,造成物业损害责任认定:业主应承担修复或赔偿费用。示例:若业主擅自改变房屋结构,造成房屋损坏,业主应负责修复或赔偿。2.其他违约行为及责任认定:违约行为包括但不限于:违反物业管理规定、未按时支付物业管理费用、未按时完成维修等。责任认定标准根据违约行为的严重程度和合同约定进行确定。示例:若业主未按时支付物业管理费用,则应支付滞纳金,并可能面临解除合同的风险。全文完。2024年度开发商物业交付协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2定义1.3术语2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.物业交付条件3.1交付时间3.2交付标准3.3交付手续3.4交付验收4.物业费用4.1物业费标准4.2物业费收取方式4.3物业费调整机制4.4物业费支付期限5.物业管理5.1物业管理范围5.2物业管理服务内容5.3物业管理人员配备5.4物业管理服务质量6.质保责任6.1质保期限6.2质保范围6.3质保责任6.4质保金7.维修与养护7.1常规维修7.2紧急维修7.3维修费用7.4维修责任8.物业安全8.1安全管理责任8.2安全设施设备8.3应急预案8.4安全教育9.法律法规遵守9.1合同法律适用9.2合同法律解释9.3合同变更与解除9.4违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.其他约定12.1附则12.2不可抗力12.3合同附件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1附件一:项目详细资料14.2附件二:物业管理服务协议14.3附件三:物业费收取明细14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方1.1.1开发商:甲方1.1.2物业管理方:乙方1.2定义1.2.1物业:指甲方开发建设的住宅小区、商业大厦等建筑物及附属设施和场地。1.2.2物业服务:指乙方为物业提供的物业管理活动,包括但不限于清洁、绿化、安保、维修、设施设备管理等。1.3术语1.3.1交付:指甲方将物业按照约定的条件移交给乙方进行管理。1.3.2业主:指在物业中拥有房产的单位或个人。2.项目概述2.1项目名称:小区2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米,住宅栋,商业栋。2.4项目性质:住宅与商业综合楼。3.物业交付条件3.1交付时间:自本合同签订之日起个工作日内。3.2交付标准:符合国家规定的住宅与商业综合楼交付标准。3.3交付手续:甲方应向乙方提供完整的物业资料,包括但不限于规划许可证、竣工验收报告、权属证明等。3.4交付验收:乙方应在交付时间内对物业进行验收,验收合格后办理交付手续。4.物业费用4.1物业费标准:按建筑面积计收,住宅每平方米元/月,商业每平方米元/月。4.2物业费收取方式:按季度预收,每年第一季度前一次性缴纳全年物业费。4.3物业费调整机制:根据国家相关政策及市场行情,每三年调整一次物业费标准。4.4物业费支付期限:每年第一季度前一次性缴纳全年物业费。5.物业管理5.1物业管理范围:包括但不限于物业的清洁、绿化、安保、维修、设施设备管理等。5.2物业管理服务内容:详见附件二:物业管理服务协议。5.3物业管理人员配备:乙方应配备足够数量的物业管理人员,确保服务质量。5.4物业管理服务质量:按照国家规定的物业管理服务质量标准执行。6.质保责任6.1质保期限:自交付之日起年内。6.2质保范围:包括但不限于房屋主体结构、屋面防水、墙体、地面、门窗等。6.3质保责任:乙方应在质保期内负责维修、更换或补偿因质量问题导致的损失。6.4质保金:甲方应按物业总建筑面积的元/平方米向乙方缴纳质保金,质保金在质保期满后无质量问题退还。7.维修与养护7.1常规维修:乙方负责物业的日常维修,包括但不限于管道疏通、电路维修、门窗维修等。7.2紧急维修:遇紧急情况,乙方应在接到报告后小时内到达现场处理。7.3维修费用:常规维修费用由业主承担,紧急维修费用由乙方承担。7.4维修责任:乙方应确保维修质量,如因维修不当造成损失,由乙方承担相应责任。8.物业安全8.1安全管理责任8.1.1甲方负责物业的安全设施建设和管理。8.1.2乙方负责物业的日常安全巡逻和安全管理。8.2安全设施设备8.2.1甲方应确保物业内的消防设施、监控系统、应急照明等安全设施设备的完善和有效。8.2.2乙方应定期检查和维护安全设施设备,确保其正常运行。8.3应急预案8.3.1甲方和乙方应共同制定物业的应急预案,包括火灾、地震、水灾等突发事件的处理措施。8.3.2应急预案应定期演练,以提高应对突发事件的能力。8.4安全教育8.4.1乙方应定期对业主和住户进行安全教育和培训,提高安全意识。8.4.2甲方应配合乙方开展安全教育活动。9.法律法规遵守9.1合同法律适用本合同适用中华人民共和国法律,并受其管辖。9.2合同法律解释合同条款如有歧义,应按照合同目的和习惯解释。9.3合同变更与解除合同的变更或解除需经双方书面同意,并明确变更或解除的具体内容和生效时间。9.4违约责任若一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议。10.2争议解决程序若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。11.合同生效与期限11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同期限本合同有效期为年,自生效之日起计算。11.3合同续签本合同期满前个月,双方可协商续签合同。12.其他约定12.1附则本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2不可抗力由于不可抗力导致合同无法履行或履行困难时,双方应相互理解,并协商解决。12.3合同附件本合同附件包括但不限于物业管理服务协议、物业费收取明细等。13.合同签署13.1签署时间本合同于年月日签署。13.2签署地点本合同在市区路号签署。13.3签署人员甲方代表:乙方代表:14.合同附件清单14.1附件一:项目详细资料14.2附件二:物业管理服务协议14.3附件三:物业费收取明细14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方:指在本合同履行过程中,因提供专业服务、中介、咨询、监理等目的而介入合同关系的独立第三方机构或个人。1.2.1专业服务机构:如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。1.2.2中介机构:如房地产中介、物业管理中介等。1.2.3咨询机构:如技术咨询、法律咨询等。1.2.4监理机构:如工程监理、质量监理等。2.第三方的介入条件2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关合作协议。2.2第三方的介入应符合国家相关法律法规和行业规范。3.第三方的责权利3.1责任:第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和专业标准履行职责,对因自身原因导致的损失承担相应责任。3.2权利:第三方有权根据合同约定收取服务费用,并有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。3.3利益:第三方在合同履行过程中,享有合同约定的利益,包括但不限于服务费用、佣金等。4.第三方介入时的额外条款4.1第三方介入后的合同履行4.1.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方共同协商,确保合同履行不受影响。4.1.2第三方介入的协议内容应作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。4.2第三方介入时的费用承担4.2.1第三方的服务费用由甲方、乙方或双方约定的一方承担。4.2.2第三方的服务费用应在第三方介入协议中明确约定。4.3第三方介入时的沟通协调4.3.1甲乙双方应与第三方保持密切沟通,确保合同履行过程中的信息畅通。4.3.2第三方应及时向甲乙双方报告合同履行情况,并提出合理化建议。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议中的约定确定。5.2.1第三方因自身原因导致甲方或乙方损失的,应赔偿不超过合同总价%的损失。5.2.2第三方因自身原因导致甲方或乙方损失的重大责任事故,应赔偿不超过合同总价%的损失,且最高赔偿金额不超过万元。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方6.1.1第三方在合同履行过程中,应接受甲方的监督和指导。6.1.2甲方有权要求第三方提供相关证明文件,以证明其履行了合同约定的义务。6.2第三方与乙方6.2.1第三方在合同履行过程中,应与乙方保持良好合作,共同确保合同履行。6.2.2乙方有权要求第三方提供相关证明文件,以证明其履行了合同约定的义务。6.3第三方与业主6.3.1第三方在合同履行过程中,应尊重业主的合法权益,不得损害业主的利益。6.3.2第三方应向业主提供必要的咨询和服务,并及时反馈合同履行情况。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的合同履行期限届满或合同约定的终止条件成就时,第三方介入终止。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜,包括但不限于费用结算、资料移交等。8.争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.不可抗力9.1由于不可抗力导致第三方介入合同无法履行或履行困难时,第三方应立即通知甲乙双方,并采取必要措施减轻损失。9.2不可抗力事件发生后,第三方应及时提供相关证明材料,以证明其无法履行合同的原因。10.合同附件10.1第三方介入协议10.2第三方责任限额协议10.3第三方介入相关文件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目详细资料详细要求:包含项目名称、地点、规模、性质等基本信息。项目规划许可证、竣工验收报告、权属证明等法律文件。项目设计图纸、施工图纸、工程量清单等工程技术文件。附件说明:该附件为合同履行的基础资料,用于明确双方的权利义务。2.附件二:物业管理服务协议详细要求:物业管理服务内容、服务标准、服务费用等。物业管理人员的职责、权限和考核标准。业主委员会的设立和运作机制。附件说明:该附件为物业管理服务的具体约定,是合同的重要组成部分。3.附件三:物业费收取明细详细要求:物业费收费标准、计费方式、收费周期等。物业费收支情况、账目管理要求。附件说明:该附件为物业费收取的详细规定,保障业主的权益。4.附件四:第三方介入协议详细要求:第三方介入的原因、目的、职责、权利义务等。第三方介入的费用、支付方式、责任限额等。附件说明:该附件为第三方介入的具体约定,确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五:不可抗力事件证明详细要求:不可抗力事件的性质、发生时间、影响范围等。不可抗力事件发生后的应对措施和损失评估。附件说明:该附件用于证明不可抗力事件的发生,减轻合同履行中的责任。6.附件六:违约行为及责任认定证明详细要求:违约行为的性质、发生时间、影响程度等。违约方的责任认定、赔偿金额等。附件说明:该附件用于证明违约行为的发生,明确违约方的责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定时间交付或接收物业。物业管理服务质量不符合合同约定。物业费用收取不符合合同约定。第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为发生,且对对方造成实际损失的,违约方应承担赔偿责任。违约行为未造成损失,但影响合同履行的,违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿实际损失等。3.违约责任示例:甲方未按合同约定时间交付物业,导致乙方无法按时入住,乙方有权要求甲方支付违约金元/天,并承担实际损失。乙方未按合同约定提供物业管理服务,导致业主投诉,甲方有权要求乙方支付违约金元,并承担实际损失。第三方未按协议约定履行职责,导致工程延误,甲方有权要求第三方支付违约金元/天,并承担实际损失。全文完。2024年度开发商物业交付协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2业主信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.交付条件4.1完成条件4.2质量标准4.3安全标准5.交付时间与程序5.1交付时间5.2交付程序5.3验收流程6.交付费用与支付6.1费用明细6.2支付方式6.3逾期支付7.交付后的责任与义务7.1开发商责任7.2业主责任8.维修与保养8.1维修范围8.2保养要求8.3维修费用9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1生效条件10.2生效日期10.3终止条件10.4终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.其他约定12.1法律适用12.2不可抗力12.3通知方式12.4附件13.合同附件13.1附件一:项目图纸13.2附件二:交付清单13.3附件三:维修保养手册14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期14.3签署地点第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年度开发商物业交付协议》。1.1.2“开发商”指甲方,即负责开发项目的公司。1.1.3“业主”指乙方,即购买并接收物业的个人或单位。1.1.4“物业”指甲方根据本合同交付给乙方的住宅或商业房产。1.1.5“交付”指甲方按照本合同约定将物业交付给乙方使用。1.1.6“交付条件”指物业在交付时应当满足的条件,包括但不限于质量、安全和法律法规要求。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1公司名称:________________________2.1.2注册地址:________________________2.1.3联系人:________________________2.1.4联系电话:________________________2.2业主信息2.2.1姓名:________________________2.2.2身份证号码:________________________2.2.3联系电话:________________________2.2.4邮箱地址:________________________3.项目概况3.1项目名称:________________________3.2项目地点:________________________3.3项目规模:________________________(包括总建筑面积、住宅数量、商业面积等)4.交付条件4.1完成条件4.1.1物业已按照规划批准文件、设计文件和施工图纸完成建设。4.1.2物业已通过相关部门的验收,取得相应的合格证书。4.1.3物业已达到交付使用的条件。4.2质量标准4.2.1物业应符合国家现行质量标准。4.2.2物业应满足设计文件和施工图纸的要求。4.3安全标准4.3.1物业应符合国家现行安全标准。4.3.2物业应具备必要的安全设施和警示标志。5.交付时间与程序5.1交付时间5.1.1甲方应在本合同约定的交付时间内将物业交付给乙方。5.1.2交付时间以甲方通知乙方的日期为准。5.2交付程序5.2.1甲方应在交付前将物业交付清单及相关文件交付给乙方。5.2.2乙方应在收到交付清单后进行验收。5.3验收流程5.3.1乙方应在规定时间内对物业进行验收。5.3.2验收合格后,双方应在验收记录上签字确认。6.交付费用与支付6.1费用明细6.1.1本合同涉及的交付费用包括但不限于物业交付费、物业管理费、相关税费等。6.1.2具体费用明细见附件一。6.2支付方式6.2.1乙方应在交付前支付全部交付费用。6.2.2支付方式为银行转账,具体账户信息见附件一。6.3逾期支付6.3.1乙方逾期支付交付费用,应按每日万分之五支付违约金。6.3.2甲方有权采取法律手段追讨逾期支付的费用。8.维修与保养8.1维修范围8.1.1物业在正常使用条件下,因施工质量、材料缺陷等原因导致的损坏,由甲方负责维修。8.1.2维修范围包括但不限于房屋主体结构、地基基础、屋面防水、管道、线路、门窗等。8.1.3乙方在使用过程中造成的损坏,不属于维修范围。8.2保养要求8.2.1乙方应按照甲方提供的使用说明书和保养手册进行日常保养。8.2.2乙方应定期对物业进行检查,发现损坏应及时通知甲方进行维修。8.2.3保养费用由乙方承担,但甲方指定的保养项目除外。8.3维修费用8.3.1甲方负责的维修费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。8.3.2乙方负责的维修费用,应按实际发生费用支付。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为甲方所在地人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,双方应书面通知对方,并尽力在收到通知后的30日内协商解决。9.3.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同生效与终止10.1生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2甲方按照本合同约定完成物业交付,乙方接受物业后,本合同生效。10.2生效日期10.2.1本合同生效日期为甲方交付物业的日期。10.3终止条件10.3.1本合同因甲方违约而被解除。10.3.2本合同因乙方违约而被解除。10.3.3本合同约定的终止条件成就。10.4终止程序10.4.1双方协商一致解除本合同。10.4.2任何一方违约,另一方有权解除本合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1甲方未按约定时间交付物业。11.1.2乙方未按约定支付费用。11.1.3任何一方违反本合同约定的其他条款。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据违约情形和实际损失确定。11.3.2违约赔偿金额最高不超过本合同总金额的20%。12.其他约定12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2不可抗力12.2.1因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行,双方互不承担责任。12.2.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.3通知方式12.3.1双方间的通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、电子邮件、传真等方式送达。12.4附件12.4.1本合同附件包括但不限于交付清单、项目图纸、维修保养手册等。13.合同附件13.1附件一:项目图纸13.2附件二:交付清单13.3附件三:维修保养手册14.合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同生效日期为甲方交付物业的日期。14.3签署地点14.3.1本合同签署地点为甲方公司所在地。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入本合同关系的外部实体或个人,包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位、法律顾问等。15.2第三方介入情形15.2.1甲方或乙方在履行本合同过程中,可能需要第三方的专业服务或协助。15.2.2双方协商一致,认为有必要引入第三方进行监督、评估或提供专业意见。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务或协助。15.3.2第三方在提供服务或协助过程中,应遵守相关法律法规和行业规范。15.3.3第三方的服务或协助费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业机构或个人,其职责仅限于执行甲方委托的任务,不参与甲乙双方的权利义务关系。15.4.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方聘请的专业机构或个人,其职责仅限于执行乙方委托的任务,不参与甲乙双方的权利义务关系。15.4.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,其职责是协助甲乙双方履行合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国油溶性香精行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年铜阀芯体项目投资价值分析报告
- 2024至2030年足底排毒贴项目投资价值分析报告
- 2024至2030年中国数控轮毂车床行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国工业模型行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国大型平面磨床行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年日式茶壶加漏斗项目投资价值分析报告
- 2024年老人智力玩具项目可行性研究报告
- 2024至2030年储存管项目投资价值分析报告
- 2024至2030年I/C模具零件项目投资价值分析报告
- 物理课堂教学评价表
- 石头在幼儿园教育中的运用研究课题
- 财务审批权限管理办法
- 固体氧化物燃料电池项目建议书范文
- JG-T-413-2013-建筑用集成吊顶
- 有趣的英语短剧本
- 舟山港航道与锚地专项规划
- 项目文件管理检查记录表
- 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表
- 新产品研发计划进度表模板
- 手工活动幼儿创造力思维幼儿主体性
评论
0/150
提交评论