2024年商场监控系统施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年商场监控系统施工协议本合同目录一览1.施工范围及内容1.1监控系统设备选型1.2施工图纸及技术要求1.3施工现场布置1.4系统集成与调试2.施工进度安排2.1施工阶段划分2.2各阶段工期要求2.3进度计划调整3.施工质量标准3.1设备质量要求3.2工程质量标准3.3质量检验与验收4.施工安全与环保4.1施工安全措施4.2环境保护要求4.3应急预案5.施工合同双方责任5.1承包方责任5.2发包方责任5.3第三方责任6.付款方式及期限6.1付款比例6.2付款方式6.3付款期限7.施工合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用8.施工合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除责任9.违约责任9.1承包方违约责任9.2发包方违约责任9.3第三方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1设计图纸12.2技术文件12.3其他附件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条施工范围及内容1.1监控系统设备选型本合同约定，监控系统设备包括但不限于高清摄像头、视频存储设备、网络交换机、监控中心服务器等，具体设备型号及数量以双方确认的设备清单为准。1.2施工图纸及技术要求施工图纸应由承包方提供，需符合国家相关标准及商场实际需求。技术要求包括但不限于设备性能指标、网络架构、系统功能等，详细要求见附件一。1.3施工现场布置施工现场布置方案由承包方提出，需充分考虑商场空间布局、人流密集区域等因素。方案需经发包方审核批准后方可实施。1.4系统集成与调试系统集成工作由承包方负责，确保各设备之间兼容、稳定运行。调试工作包括但不限于系统功能测试、性能测试、故障排除等，直至系统达到合同规定的性能指标。第二条施工进度安排2.1施工阶段划分施工阶段分为：前期准备、设备安装、系统集成、系统调试、验收交付。2.2各阶段工期要求前期准备阶段：30天；设备安装阶段：45天；系统集成阶段：30天；系统调试阶段：15天；验收交付阶段：10天。2.3进度计划调整如遇不可抗力因素或发包方要求调整施工进度，双方应协商一致，并书面确认调整后的施工进度计划。第三条施工质量标准3.1设备质量要求所有设备必须符合国家相关质量标准，并具备相应资质证书。承包方应提供设备质量检测报告。3.2工程质量标准工程质量应达到国家标准及行业规范要求。具体质量标准见附件二。3.3质量检验与验收施工过程中，承包方应定期进行自检，并邀请发包方进行抽检。系统验收合格后方可交付使用。第四条施工安全与环保4.1施工安全措施承包方应制定详细的安全施工方案，包括但不限于现场安全防护、人员培训、应急预案等。4.2环境保护要求施工过程中应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。4.3应急预案双方应共同制定应急预案，确保在发生突发事件时能够迅速、有效地应对。第五条施工合同双方责任5.1承包方责任承包方负责按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度、安全及环保要求。5.2发包方责任发包方负责提供施工所需的场地、材料、设备等，并配合承包方完成施工任务。5.3第三方责任双方应协调第三方责任，确保施工过程中各相关方责任明确，避免责任纠纷。第六条付款方式及期限6.1付款比例合同签订后，发包方支付合同总价款的30%作为预付款；系统调试合格后支付50%；项目验收合格后支付剩余的20%。6.2付款方式付款方式为银行转账，具体账户信息见附件三。6.3付款期限各付款节点应在合同约定的时间内完成付款。第七条施工合同变更7.1变更条件（1）因不可抗力因素导致合同无法按期履行；（2）经双方协商一致认为需要变更合同内容；（3）因商场实际情况发生变化，需要对合同进行变更。7.2变更程序合同变更需双方书面确认，并作为合同附件。7.3变更费用合同变更涉及的额外费用，由双方协商确定，并在变更协议中明确。第八条施工合同解除8.1解除条件（1）一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施或补救措施无效；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。8.2解除程序一方解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。对方应在收到通知后15日内确认是否接受解除。8.3解除责任（1）因违约解除的，违约方应承担相应的违约责任；（2）因不可抗力解除的，双方互不承担责任；（3）因其他原因解除的，双方应协商确定各自责任。第九条违约责任9.1承包方违约责任（1）未按合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约金；（2）施工质量不符合约定的，应负责修复或更换，并承担由此产生的费用；（3）延误工期的，应支付延误工期违约金。9.2发包方违约责任（1）未按合同约定支付款项的，应支付逾期付款违约金；（2）未按合同约定提供施工所需场地、材料、设备的，应承担相应的违约责任；（3）违反合同约定的其他责任，应按照合同约定承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构仲裁机构或人民法院的具体名称由双方协商确定。10.3争议解决程序争议解决机构将按照其规定程序进行审理，并作出裁决或判决。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。11.3合同终止程序合同终止时，双方应进行工程结算，并办理相关手续。第十二条合同附件12.1设计图纸12.2技术文件12.3其他附件第十三条合同签署13.1签署时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2签署地点合同签署地点为双方约定的地点。13.3签署人员本合同由双方授权的代表签字（或盖章）。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲、乙双方以外的，参与本合同执行过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、检测机构、咨询服务机构、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的范围和条件2.1第三方介入的范围（1）提供专业的设计、施工、监理、检测等服务；（2）提供咨询、评估、鉴定等服务；（3）提供材料、设备等物资供应；（4）其他经甲乙双方同意的服务。2.2第三方介入的条件（1）具备相应的资质和能力；（2）甲乙双方书面同意；（3）签订相应的服务协议或合同。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任第三方应按照服务协议或合同的约定，履行相应的责任，包括但不限于：（1）按照约定的标准和服务内容提供服务；（2）确保服务质量，承担因自身原因造成的损失；（3）遵守国家法律法规和行业标准；（4）保守商业秘密。3.2第三方的权利（1）按照约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的配合；（3）在服务过程中，对甲乙双方提出合理化建议。第四条第三方责任限额4.1责任限额的确定（1）第三方服务的内容和风险；（2）甲乙双方对服务质量的预期；（3）市场惯例。4.2责任限额的适用第三方责任限额适用于因第三方服务造成的损失，包括但不限于：（1）因第三方服务导致的工程质量问题；（2）因第三方服务导致的工期延误；（3）因第三方服务导致的安全生产事故；（4）其他因第三方服务造成的损失。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分第三方责任与甲乙双方责任应明确划分，避免责任交叉。具体划分如下：（1）第三方因自身原因造成的损失，由第三方承担；（2）因甲乙双方原因导致的损失，由甲乙双方各自承担责任；（3）因第三方与甲乙双方共同原因导致的损失，由甲乙双方按比例承担。5.2信息共享甲乙双方应与第三方保持信息共享，确保第三方了解项目进展和潜在风险，以便及时采取应对措施。第六条第三方变更及退出6.1第三方变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方及第三方，同时签订新的服务协议或合同。6.2第三方退出第三方退出时，应按照服务协议或合同的约定，办理相关手续，并确保其工作交接的顺利进行。第七条第三方介入的费用7.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据服务协议或合同的约定承担。7.2费用支付第三方介入的费用应按照约定的支付方式和期限支付。第八条本合同的解释本合同对第三方介入的修正条款，应与本合同其他条款共同解释，如有不一致之处，以本修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术要求要求：详细列出施工图纸的内容，包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、设备布局图等，以及技术要求的具体细节，如设备规格、材料标准、施工工艺等。说明：附件一为施工的重要依据，需确保图纸及技术要求的准确性。2.附件二：工程质量标准要求：详细列出工程质量的标准，包括但不限于国家及行业标准、验收规范、质量控制点等。说明：附件二为工程验收的重要依据，需确保质量标准的全面性和可操作性。3.附件三：付款方式及期限明细要求：详细列出付款比例、付款方式（如银行转账、支票等）、付款期限及具体时间节点。说明：附件三为合同中付款条款的细化，确保双方对付款细节有清晰的认识。4.附件四：施工合同变更记录要求：详细记录每次合同变更的内容、原因、双方协商结果及变更后的合同条款。说明：附件四为合同变更的正式记录，确保变更的合法性和有效性。5.附件五：第三方服务协议要求：详细列出第三方服务的具体内容、服务期限、费用、责任等。说明：附件五为第三方介入合同的细化，确保第三方服务的规范性和明确性。6.附件六：争议解决协议要求：详细列出争议解决的途径、机构、程序等。说明：附件六为争议解决的正式协议，确保争议解决的公正性和效率。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成施工任务责任认定：承包方未按合同约定完成施工任务，应支付延误工期违约金，并承担由此产生的损失。示例：承包方未按合同约定在规定时间内完成工程，导致工期延误，发包方有权要求承包方支付延误工期违约金。2.违约行为：施工质量不符合约定责任认定：承包方施工质量不符合约定，应负责修复或更换，并承担由此产生的费用。示例：承包方施工的监控设备质量不符合合同约定，发包方有权要求承包方更换设备，并承担更换费用。3.违约行为：未按合同约定支付款项责任认定：发包方未按合同约定支付款项，应支付逾期付款违约金。示例：发包方未按合同约定在规定时间内支付款项，承包方有权要求发包方支付逾期付款违约金。4.违约行为：未按合同约定提供施工所需场地、材料、设备责任认定：发包方未按合同约定提供施工所需场地、材料、设备，应承担相应的违约责任。示例：发包方未按合同约定提供施工场地，导致施工进度延误，承包方有权要求发包方承担违约责任。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定：任何一方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。示例：承包方泄露了商场的设计图纸，发包方有权要求承包方承担法律责任。全文完。2024年商场监控系统施工协议1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订时间及地点2.监控系统施工范围及内容2.1监控系统施工地点2.2监控系统施工范围2.3监控系统施工内容3.监控系统施工工期及进度安排3.1监控系统施工工期3.2监控系统施工进度安排3.3施工进度款的支付方式及时间4.监控系统施工质量要求及验收标准4.1监控系统施工质量要求4.2监控系统施工验收标准4.3验收时间及方式5.监控系统设备清单及规格型号5.1监控系统设备清单5.2监控系统设备规格型号5.3设备供应商及产地6.监控系统施工过程中的安全保障措施6.1施工现场安全管理6.2施工人员安全培训6.3施工现场应急预案7.监控系统施工过程中的环境保护措施7.1施工现场环境保护7.2施工废弃物处理7.3环保设施及设备8.监控系统施工过程中的协调配合事项8.1施工现场协调机制8.2施工过程中突发事件的协调处理8.3施工现场交通管理9.监控系统施工过程中的变更及费用调整9.1施工过程中的变更事项9.2变更费用的计算及支付方式9.3变更后的合同调整10.监控系统施工过程中的违约责任10.1违约情形及违约责任10.2违约责任的承担方式10.3违约争议解决方式11.监控系统施工过程中的保密条款11.1保密事项及保密期限11.2保密责任及违约责任11.3保密信息的处理及传递12.监控系统施工过程中的知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3知识产权侵权责任13.监控系统施工过程中的争议解决方式13.1争议解决方式13.2争议解决机构及管辖法院13.3争议解决费用承担14.合同解除及终止条款14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止后的处理事宜第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方：商场乙方：监控系统工程公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同签订时间及地点合同签订时间：2024年1月1日合同签订地点：市区路号2.监控系统施工范围及内容2.1监控系统施工地点商场内及周边区域2.2监控系统施工范围包括但不限于商场内所有出入口、通道、重点区域、地下停车场等。2.3监控系统施工内容包括监控系统设备的采购、安装、调试、验收等。3.监控系统施工工期及进度安排3.1监控系统施工工期本工程自合同签订之日起，共计60日历天完成。3.2监控系统施工进度安排第一阶段：设备采购及安装（10日历天）第二阶段：系统调试及验收（15日历天）第三阶段：系统试运行及交付（35日历天）3.3施工进度款的支付方式及时间施工进度款按工程进度分阶段支付，具体支付比例为：第一阶段：设备采购及安装完成后支付总工程款的30%第二阶段：系统调试及验收完成后支付总工程款的40%第三阶段：系统试运行及交付完成后支付总工程款的30%4.监控系统施工质量要求及验收标准4.1监控系统施工质量要求监控系统设备符合国家相关标准及甲方要求，确保系统稳定运行。4.2监控系统施工验收标准监控系统施工完成后，经甲方验收合格，方可交付使用。4.3验收时间及方式验收时间为系统调试及验收阶段完成后5个工作日内。验收方式：由甲方组织专业人员对系统进行验收，乙方应提供必要的技术支持。5.监控系统设备清单及规格型号5.1监控系统设备清单高清摄像头、录像机、网络交换机、存储设备等。5.2监控系统设备规格型号具体规格型号详见附件一。5.3设备供应商及产地设备供应商：科技有限公司设备产地：中国6.监控系统施工过程中的安全保障措施6.1施工现场安全管理乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全。6.2施工人员安全培训乙方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。6.3施工现场应急预案乙方应制定施工现场应急预案，应对突发事件。8.监控系统施工过程中的协调配合事项8.1施工现场协调机制甲方设立现场协调小组，负责与乙方就施工过程中的各类问题进行沟通和协调。乙方应指派专人负责与甲方协调小组对接。8.2施工过程中突发事件的协调处理遇有突发事件，双方应立即启动应急预案，共同处理。甲方协调小组负责组织应急响应，乙方负责实施应急措施。8.3施工现场交通管理乙方在施工现场应遵守交通管理规定，确保施工期间交通秩序。如需占用公共道路或停车场，乙方应提前向相关部门申请。9.监控系统施工过程中的变更及费用调整9.1施工过程中的变更事项在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要调整施工内容，双方应协商一致，签订变更协议。9.2变更费用的计算及支付方式变更费用按实际发生计算，经双方确认后，按合同约定的支付方式支付。9.3变更后的合同调整变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。变更后的合同内容，双方应严格履行。10.监控系统施工过程中的违约责任10.1违约情形及违约责任乙方未按时完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。10.2违约责任的承担方式违约方应立即采取补救措施，消除违约行为。如违约行为无法消除，违约方应承担相应的法律责任。10.3违约争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.监控系统施工过程中的保密条款11.1保密事项及保密期限双方在履行合同过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。11.2保密责任及违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任。11.3保密信息的处理及传递双方在处理和传递保密信息时，应采取必要的安全措施，确保信息不被泄露。12.监控系统施工过程中的知识产权保护12.1知识产权归属合同中涉及的知识产权归乙方所有，甲方在使用过程中不得侵犯乙方知识产权。12.2知识产权保护措施乙方应采取有效措施保护其知识产权，包括但不限于技术保密、合同限制等。12.3知识产权侵权责任如因乙方知识产权侵权导致第三方索赔，乙方应承担全部责任。13.监控系统施工过程中的争议解决方式13.1争议解决方式双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构及管辖法院争议解决机构为仲裁委员会，管辖法院为市区人民法院。13.3争议解决费用承担仲裁或诉讼费用由败诉方承担，具体费用双方另行协商。14.合同解除及终止条款14.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。14.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件，合同自行终止。14.3合同解除及终止后的处理事宜第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及类型15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为履行合同提供专业服务、技术支持、资金投入或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方类型第三方类型包括但不限于中介方、监理方、咨询方、供应商、分包商等。16.第三方介入的条件及程序16.1介入条件（1）合同中明确约定允许第三方介入；（2）第三方具备履行相应职责的能力和资质；（3）第三方介入不会对合同履行产生不利影响。16.2介入程序甲乙双方协商一致后，向第三方发出邀请，第三方接受邀请并签订相关协议后，方可成为合同第三方。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，应由其承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定责任限额根据第三方提供的服务类型、合同金额及市场行情等因素综合确定。17.3责任限额的履行（1）第三方应及时通知甲乙双方；（2）甲乙双方应在收到通知后，共同评估损失；（3）第三方应在评估结果确定后，按照责任限额承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方（1）第三方应按照合同约定，向甲方提供专业服务，确保服务质量；（2）甲方有权监督第三方的工作，并提出改进意见；（3）甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。18.2第三方与乙方（1）第三方应按照合同约定，向乙方提供技术支持或协助；（2）乙方有权监督第三方的工作，并提出改进意见；（3）乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。18.3第三方与甲乙双方（1）第三方应遵守合同约定，履行合同义务；（2）甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保合同履行；（3）第三方在履行合同过程中，如发生争议，甲乙双方应共同协商解决。19.第三方介入合同条款的变更及补充19.1变更及补充条件（1）合同中明确约定允许变更或补充；（2）变更或补充内容不违反法律法规；（3）变更或补充内容对甲乙双方均无不利影响。19.2变更及补充程序甲乙双方协商一致后，向第三方发出通知，第三方接受通知并签订相关协议后，变更或补充条款生效。20.第三方介入合同条款的终止20.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除或终止；（3）第三方不再履行合同义务。20.2终止程序（1）通知第三方；（2）解除或终止相关协议；（3）清算第三方在合同履行过程中产生的费用和损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监控系统施工图纸及说明详细要求：包含监控系统布局、设备安装位置、线路走向等，需由专业设计人员提供。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，确保施工质量。2.监控系统设备清单及规格型号详细要求：列出所有监控设备名称、规格型号、数量、产地等信息。说明：设备清单是合同履行的基础，确保设备质量及数量。3.监控系统施工进度计划表详细要求：明确各阶段施工内容、时间节点、验收标准等。4.监控系统施工安全措施及应急预案详细要求：包括施工现场安全管理、施工人员安全培训、突发事件应急预案等。说明：安全措施是保障施工人员及现场安全的重要依据。5.监控系统施工环境保护措施详细要求：包括施工现场环境保护、废弃物处理、环保设施及设备等。说明：环境保护措施是履行社会责任的重要体现。6.监控系统施工变更协议详细要求：明确变更事项、变更原因、变更费用、变更后的合同调整等。说明：变更协议是合同履行过程中的重要补充，确保双方权益。7.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入条件、责任、权利、费用等。说明：第三方介入协议是合同履行过程中的重要补充，确保各方权益。8.违约责任协议详细要求：明确违约情形、违约责任、责任认定标准等。说明：违约责任协议是合同履行过程中的重要补充，确保双方权益。9.合同解除及终止协议详细要求：明确合同解除及终止条件、程序、处理事宜等。说明：合同解除及终止协议是合同履行过程中的重要补充，确保双方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成施工任务责任认定标准：每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例：若合同工期为60日历天，乙方逾期5天，则应支付3000元违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：若因乙方施工质量问题导致设备损坏，乙方应负责更换设备并赔偿损失。3.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例：若甲方逾期支付工程款15天，则应支付相应利息及违约责任。4.违约行为：第三方违约责任认定标准：第三方应按照合同约定承担相应的违约责任。示例：若监理方未按时完成监理任务，则应承担违约责任。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：双方可根据实际情况协商解决，如协商不成，可依法解除合同。示例：若发生自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或依法解除合同。全文完。2024年商场监控系统施工协议2本合同目录一览1.1.合同双方基本信息1.2.合同签订目的及依据1.3.监控系统设备清单及规格要求1.4.施工范围及工期安排1.5.施工质量及验收标准1.6.付款方式及进度1.7.保修期限及责任1.8.违约责任及处理1.9.争议解决方式1.10.合同生效及终止条件1.11.合同附件及补充说明1.12.合同签署日期及地点1.13.合同份数及保管1.14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.1.2甲方地址：[甲方详细地址]1.1.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.1.4甲方联系电话：[甲方联系电话]1.1.5乙方（施工单位）：[乙方全称]1.1.6乙方地址：[乙方详细地址]1.1.7乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.1.8乙方联系电话：[乙方联系电话]1.2合同签订目的及依据1.2.1本合同旨在明确甲方委托乙方进行商场监控系统施工的具体事宜，确保施工质量和进度。1.2.2本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。1.3监控系统设备清单及规格要求1.3.1监控系统设备清单如下：摄像机：[品牌][型号]，[数量]台，[像素]万像素，[功能]功能。防护罩：[品牌][型号]，[数量]套。视频存储设备：[品牌][型号]，[容量]TB，[存储方式]存储方式。控制中心设备：[品牌][型号]，[数量]台，[功能]功能。1.3.2设备规格要求：摄像机需具备红外夜视功能，适应不同光照环境。视频存储设备需支持长时间录像，具备录像回放功能。控制中心设备需具备远程监控和控制功能。1.4施工范围及工期安排摄像机安装：在商场内外安装指定数量的摄像机。线路敷设：按照设计图纸要求敷设视频传输线路。控制中心建设：建设符合要求的监控控制中心。1.4.2工期安排：施工准备期：[时间]天。施工期：[时间]天。验收期：[时间]天。1.5施工质量及验收标准1.5.1施工质量要求：严格按照设计图纸和设备技术要求进行施工。施工过程中确保设备安装牢固，线路连接正确。确保监控系统的功能完善，运行稳定。1.5.2验收标准：按照国家相关标准及行业标准进行验收。摄像机图像清晰，无模糊、抖动等现象。视频传输线路无故障，信号稳定。控制中心设备运行正常，功能完善。1.6付款方式及进度1.6.1付款方式：预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的[比例]%作为预付款。进度款：按照施工进度支付合同总价的[比例]%。竣工验收合格后支付合同总价的[比例]%。保修期满后支付合同总价的[比例]%。1.6.2付款进度：预付款：[金额]元。进度款：[金额]元/阶段。竣工验收合格款：[金额]元。保修期满款：[金额]元。1.7保修期限及责任1.7.1保修期限：监控系统设备自竣工验收合格之日起，保修期为[时间]年。1.7.2保修责任：乙方负责在保修期内对监控系统设备进行维修、保养。因乙方施工质量原因造成的设备损坏，乙方应免费进行维修或更换。保修期内，因甲方使用不当或自然灾害等原因造成的设备损坏，乙方应在接到通知后[时间]小时内响应，并告知甲方处理方案。8.违约责任及处理8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付逾期付款的[比例]%违约金。8.1.2甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担由此造成的工期延误和额外费用。8.1.3甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定完成施工的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因工期延误造成的损失。8.2.2乙方提供的设备或材料不符合合同约定的，应负责更换或修复，并承担由此产生的费用。8.2.3乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3违约处理8.3.1任何一方违约，守约方有权要求违约方立即纠正违约行为，并赔偿因此造成的损失。8.3.2双方应友好协商解决违约争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决方式9.1双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.合同生效及终止条件10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：合同约定的工程完工并经验收合格。双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。11.合同附件及补充说明施工图纸及设计说明书。设备清单及技术参数。付款计划表。保修承诺书。11.2本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同签署日期及地点12.1本合同于[签署日期]在[签署地点]签署。13.合同份数及保管13.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商解决。14.2本合同自签署之日起，对双方具有法律约束力。14.3本合同如有变更或补充，应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方介入的概念：本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、资金投入或监督管理的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入的类型：技术支持方：提供专业技术咨询、设备调试、系统维护等服务。资金投入方：提供项目资金支持，参与投资或融资。监督管理方：负责对合同执行过程进行监督，确保合同条款的履行。16.第三方介入的流程16.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，并达成一致意见。16.2甲乙双方应将第三方介入的具体事宜以书面形式通知对方，并取得对方的同意。16.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利义务。17.甲乙方增加的额外条款及说明技术支持方：明确技术支持的范围、标准、费用及违约责任。资金投入方：明确资金投入的金额、用途、支付方式及违约责任。监督管理方：明确监督管理的范围、方式、费用及违约责任。17.2甲乙方应确保第三方介入不影响合同履行，并对第三方的行为进行监督。18.第三方的责任限额