2024年度工程分包合作详细合同条款6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程分包合作详细合同条款本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准第三条合作内容3.1分包范围3.2分包方式3.3分包价格3.4分包付款方式第四条权利与义务4.1分包方的权利4.2分包方的义务4.3总包方的权利4.4总包方的义务第五条合同履行与变更5.1合同履行5.2合同变更5.3合同解除第六条技术资料与设备6.1技术资料提供6.2设备提供与安装6.3设备维护与保养第七条工程验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3工程交付第八条违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约金及赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密义务的责任第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除的程序第十三条合同附件13.1附件一：工程分包协议13.2附件二：工程分包价格表13.3附件三：工程分包进度表13.4附件四：技术资料清单13.5附件五：设备清单第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效14.3合同备案第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称：工程项目2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总面积为平方米，包括栋楼2.4工程工期：自2024年1月1日至2024年12月31日2.5工程质量标准：符合国家及地方相关质量标准，达到设计要求第三条合作内容3.1分包范围：包括但不限于土建施工、水电安装、室内外装修等3.2分包方式：固定总价分包3.3分包价格：人民币万元整3.4分包付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例详见附件二第四条权利与义务4.1分包方的权利：4.1.1依照合同约定进行工程分包施工4.1.2按照工程进度申请付款4.1.3享有合同约定的其他权利4.2分包方的义务：4.2.1按照合同约定进行工程分包施工4.2.2保证工程质量、安全、进度4.2.3配合总包方进行工程管理工作4.2.4遵守国家法律法规和行业规范4.3总包方的权利：4.3.1指导分包方进行工程分包施工4.3.2监督分包方的工程进度、质量、安全4.3.3检查分包方的施工资料、设备等4.3.4享有合同约定的其他权利4.4总包方的义务：4.4.1提供必要的施工条件4.4.2按合同约定支付分包费用4.4.3协助分包方解决施工过程中的问题4.4.4遵守国家法律法规和行业规范第五条合同履行与变更5.1合同履行：双方应按照合同约定履行各自的义务5.2合同变更：如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议5.3合同解除：在合同履行过程中，如出现合同约定解除的情形，双方应协商一致解除合同第六条技术资料与设备6.1技术资料提供：总包方应向分包方提供必要的施工技术资料6.2设备提供与安装：总包方应负责设备的提供与安装，并保证设备符合施工要求6.3设备维护与保养：分包方应按照设备说明书进行日常维护与保养第七条工程验收与交付7.1验收标准：按照国家及地方相关质量标准执行7.2验收程序：工程完工后，双方应按照合同约定进行验收7.3工程交付：经双方验收合格后，分包方应按照合同约定将工程交付给总包方第八条违约责任8.1分包方违约责任：8.1.1未按合同约定完成工程，每延迟一天，按分包合同总价千分之一支付违约金。8.1.2工程质量不符合合同约定，修复后仍不合格，分包方应承担修复费用及相应损失。8.1.3遗留未处理的问题或损害，分包方应负责修复并承担相应费用。8.2总包方违约责任：8.2.1未按合同约定支付分包费用，每延迟一天，按分包合同总价千分之一支付违约金。8.2.2阻碍分包方正常施工，导致工期延误，总包方应承担相应损失。8.2.3未能提供必要的施工条件，导致分包方无法正常施工，总包方应承担相应责任。8.3违约金及赔偿：违约方应按合同约定支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：仲裁委员会9.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十条保密条款10.1保密内容：合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年。10.3违反保密义务的责任：违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件：11.1.1双方协商一致11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同11.2合同终止条件：11.2.1工程验收合格，合同目的实现11.2.2双方协商一致终止合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同解除与终止的程序：双方应书面通知对方合同解除或终止的事由，并按照合同约定处理后续事宜。第十二条合同签署与生效12.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效。12.3合同备案：双方应按照国家相关规定办理合同备案手续。第十三条合同附件13.1附件一：工程分包协议13.2附件二：工程分包价格表13.3附件三：工程分包进度表13.4附件四：技术资料清单13.5附件五：设备清单第十四条合同签署与生效14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效。14.3合同备案：双方应按照国家相关规定办理合同备案手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正、透明和高效，提高工程质量，降低风险。第三条第三方选择与授权3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的服务协议。3.2甲乙双方应向第三方明确授权，授权内容包括但不限于监督、检查、评估等。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行服务协议过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过服务协议约定的责任限额。4.2第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在服务协议中约定。第五条第三方权利与义务5.1第三方的权利：5.1.1根据服务协议的规定，对甲乙双方进行监督、检查、评估等活动。5.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和协助。5.1.3在必要时，向甲乙双方提出建议和改进措施。5.2第三方的义务：5.2.1严格按照服务协议的规定履行职责。5.2.2对甲乙双方提供的信息和资料保密。5.2.3确保提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应代替甲乙任何一方承担责任。6.2第三方在执行任务过程中，若涉及甲乙双方之间的争议，第三方应保持中立，协助解决争议。6.3第三方不得利用其在合同履行过程中的信息优势，谋取不正当利益。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入前，甲乙双方应协商一致，确定第三方的服务内容、期限和费用。7.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够顺利履行职责。7.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方，并要求其改正。第八条第三方介入的变更与解除8.1如第三方因自身原因无法履行服务协议，应提前通知甲乙双方，并协商解除服务协议。8.2如甲乙双方认为第三方无法满足合同履行的需要，有权要求更换第三方，并重新协商签订服务协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方在履行服务协议过程中与甲乙双方发生争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入服务协议期满或终止，甲乙双方应按照服务协议的规定进行结算。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定继续履行合同义务。第十一条第三方介入的记录与报告11.1第三方在介入过程中，应做好记录，并定期向甲乙双方提交报告。11.2报告内容应包括但不限于：工作进展、发现的问题、改进建议等。第十二条第三方介入的费用12.1第三方介入的费用包括但不限于：服务费、差旅费、资料费等。12.2费用支付方式、支付时间由甲乙双方在服务协议中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程分包协议详细要求：包括甲乙双方的基本信息、工程概况、合作内容、权利与义务、违约责任、争议解决等条款。说明：本附件为合同的主体部分，详细规定了双方的权利和义务。2.附件二：工程分包价格表详细要求：列出分包工程的具体项目、单价、总价及支付方式。说明：本附件作为价格清单，明确了分包工程的总费用及支付方式。3.附件三：工程分包进度表详细要求：列出工程各个阶段的开始和结束时间，以及对应的付款节点。说明：本附件明确了工程进度与付款的关系，确保工程按计划进行。4.附件四：技术资料清单详细要求：列出工程所需的技术资料，包括图纸、规范、标准等。说明：本附件明确了工程所需的技术资料，确保施工过程中的技术支持。5.附件五：设备清单详细要求：列出工程所需的设备，包括型号、规格、数量等。说明：本附件明确了工程所需的设备，确保施工过程中的设备供应。6.附件六：第三方服务协议详细要求：包括第三方的基本信息、服务内容、期限、费用、责任限额等。说明：本附件明确了第三方介入的具体内容和责任，确保合同履行的公正、透明。7.附件七：验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：本附件作为验收的正式文件，确保工程质量的达标。8.附件八：违约金及赔偿协议详细要求：明确违约行为的种类、违约金的计算方式、赔偿标准等。说明：本附件作为违约处理的依据，确保违约行为的严肃性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定完成工程，导致工期延误。1.2工程质量不符合合同约定，经修复仍不合格。1.3总包方未按合同约定支付分包费用。1.4分包方未按合同约定进行工程分包施工。1.5第三方在履行服务协议过程中，因自身原因造成损失。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：根据合同约定和相关法律法规进行认定。2.2违约责任的承担：根据违约行为的严重程度和损失大小进行认定。2.3赔偿标准：根据损失的实际数额进行赔偿。3.违约示例说明：3.1甲乙双方未按合同约定完成工程，导致工期延误5天。根据合同约定，甲乙双方应支付每天1000元的违约金，共计5000元。3.2工程质量不符合合同约定，经修复后仍不合格。根据合同约定，分包方应承担修复费用及相应损失，如修复费用为5000元，则分包方应承担全部责任。3.3总包方未按合同约定支付分包费用。根据合同约定，总包方应支付违约金，违约金为应付未付款的千分之一，如应付未付款为100万元，则违约金为1000元。3.4分包方未按合同约定进行工程分包施工。根据合同约定，分包方应承担违约责任，如合同总价为100万元，则分包方应支付10万元的违约金。3.5第三方在履行服务协议过程中，因自身原因造成损失。根据服务协议约定的责任限额，第三方应承担不超过5万元的赔偿责任。全文完。2024年度工程分包合作详细合同条款1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目内容3.合同签订依据及法律适用3.1合同签订依据3.2法律适用4.合同工期及进度安排4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3进度节点安排5.工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.工程款支付方式及进度6.1工程款支付方式6.2支付进度安排6.3付款条件7.材料供应及管理7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料管理责任8.技术服务及支持8.1技术服务内容8.2技术支持方式8.3技术服务费用9.风险承担及处理9.1风险承担原则9.2风险处理措施9.3保险要求10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：________1.1.2分包方法定代表人：________1.1.3分包方注册地址：________1.1.4分包方联系电话：________1.1.5分包方电子邮箱：________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：________1.2.2总包方法定代表人：________1.2.3总包方注册地址：________1.2.4总包方联系电话：________1.2.5总包方电子邮箱：________2.合同标的及范围2.1工程项目名称：________2.2工程项目地点：________2.3工程项目规模：________2.4工程项目内容：2.4.1土建工程：________2.4.2安装工程：________2.4.3装修工程：________2.4.4其他工程：________3.合同签订依据及法律适用3.1合同签订依据：3.1.1工程项目招标文件3.1.2工程项目设计文件3.1.3相关法律法规3.2法律适用：3.2.1《中华人民共和国合同法》3.2.2《中华人民共和国建筑法》3.2.3《中华人民共和国招标投标法》4.合同工期及进度安排4.1工程开工时间：________4.2工程竣工时间：________4.3进度节点安排：4.3.1第一个月进度节点：________4.3.2第二个月进度节点：________4.3.3第三个月进度节点：________4.3.4每月进度节点：________5.工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求：5.1.1符合国家及行业相关质量标准5.1.2满足设计文件及施工图纸要求5.2验收标准：5.2.1国家及行业相关验收标准5.2.2设计文件及施工图纸要求5.3验收程序：5.3.1分阶段验收5.3.2隐蔽工程验收5.3.3竣工验收6.工程款支付方式及进度6.1工程款支付方式：6.1.1预付款6.1.2进度款6.1.3竣工结算款6.2支付进度安排：6.2.1预付款：合同签订后________日内支付6.2.2进度款：每月支付6.2.3竣工结算款：竣工验收合格后________日内支付6.3付款条件：6.3.1工程进度达到约定节点6.3.2工程质量符合要求6.3.3相关手续齐全7.材料供应及管理7.1材料供应方式：7.1.1分包方自行采购7.1.2总包方统一采购7.2材料质量要求：7.2.1符合国家及行业相关质量标准7.2.2满足设计文件及施工图纸要求7.3材料管理责任：7.3.1分包方负责材料采购及验收7.3.2总包方负责材料存储及发放8.技术服务及支持8.1技术服务内容8.1.1提供施工图纸及技术资料8.1.2施工过程中的技术指导8.1.3对分包方施工人员进行技术培训8.2技术支持方式8.2.1定期召开技术协调会议8.2.2及时解答分包方技术问题8.2.3随时提供必要的技术文件8.3技术服务费用8.3.1技术服务费用包含在合同总价内8.3.2额外技术服务费用另行协商9.风险承担及处理9.1风险承担原则9.1.1分包方承担自身施工过程中的风险9.1.2总包方承担因设计或图纸错误导致的风险9.2风险处理措施9.2.1针对不可抗力因素，按照国家相关法律法规处理9.2.2针对意外事件，双方协商解决9.3保险要求9.3.1分包方应购买工程保险9.3.2总包方应购买责任保险10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1分包方未按约定完成工程，应承担违约责任10.1.2总包方未按时支付工程款，应承担违约责任10.2争议解决方式10.2.1双方协商解决10.2.2仲裁或诉讼10.3争议解决机构10.3.1仲裁委员会10.3.2人民法院11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约11.1.2总包方严重违约11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格11.2.2双方协商一致解除合同12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同签订后________日内完成备案12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致12.2.2以书面形式签署变更协议13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.1.1施工图纸及技术资料13.1.2相关法律法规文件13.2补充协议13.2.1双方协商一致，可签署补充协议14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力14.3其他约定事项三14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同执行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其直接关联的亲属、公司或其下属机构。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方可以提供技术服务、项目管理、监理、咨询等支持。15.2.2第三方介入的目的是协助合同履行，提高工作效率，保证工程质量。16.第三方的选择及授权16.1第三方的选择16.1.1甲乙双方应共同选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2第三方选择后，甲乙双方应签署《第三方合作协议》。16.2第三方的授权16.2.1甲乙双方授权第三方在合同约定的范围内行使相应的权利和履行相应的义务。16.2.2第三方在授权范围内行事，其行为对甲乙双方具有约束力。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照《第三方合作协议》和本合同约定，承担相应的责任。17.1.2第三方对因其原因导致的质量问题、进度延误或经济损失承担赔偿责任。17.2第三方的义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.2.2第三方应配合甲乙双方的工作，确保合同目标的实现。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方对因自身原因造成的损失，其责任限额不超过合同总价的________%。18.1.2第三方对因不可抗力造成的损失，不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方承担的责任，甲方应向第三方追偿。19.1.2第三方与甲方的关系，甲方应直接与第三方沟通。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方承担的责任，乙方应向第三方追偿。19.2.2第三方与乙方的关系，乙方应直接与第三方沟通。19.3第三方与合同履行的关系19.3.1第三方介入合同履行，不改变甲乙双方的合同关系。19.3.2第三方的介入，不影响甲乙双方的权利和义务。20.第三方的退出及替代20.1第三方的退出20.1.1第三方如需退出，应提前________天书面通知甲乙双方。20.1.2第三方的退出，不影响本合同的继续履行。20.2第三方的替代20.2.1第三方退出后，甲乙双方应共同选择新的第三方替代。20.2.2新的第三方应具备与退出第三方相当的能力和资质。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《合同双方基本信息表》要求：包含双方的基本信息，如名称、法定代表人、注册地址、联系方式等。说明：本附件作为合同附件一，用于明确合同双方的主体资格。2.《工程项目招标文件》要求：包括招标公告、投标须知、评标标准等内容。说明：本附件作为合同附件二，用于证明合同签订的合法性。3.《工程项目设计文件》要求：包含施工图纸、设计说明书、技术规范等。说明：本附件作为合同附件三，用于指导工程实施。4.《施工图纸及技术资料》要求：包括施工图纸、技术规范、材料清单等。说明：本附件作为合同附件四，用于明确工程实施的技术要求。5.《第三方合作协议》要求：包含第三方的基本信息、服务内容、责任义务等。说明：本附件作为合同附件五，用于明确第三方在合同中的角色和责任。6.《工程款支付进度表》要求：明确工程款支付的时间节点、金额和条件。说明：本附件作为合同附件六，用于规范工程款的支付。7.《材料供应清单》要求：包括材料名称、规格、数量、质量要求等。说明：本附件作为合同附件七，用于规范材料的供应。8.《工程进度节点表》要求：明确工程各阶段的进度目标和时间节点。说明：本附件作为合同附件八，用于监督工程进度。9.《工程质量验收记录》要求：记录工程质量验收的结果和问题。说明：本附件作为合同附件九，用于证明工程质量。10.《争议解决协议》要求：明确争议解决的方式和程序。说明：本附件作为合同附件十，用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按约定完成工程责任认定标准：根据合同约定，分包方应在规定的时间内完成工程，如未按时完成，应承担违约责任。示例说明：若分包方未按合同约定的时间节点完成工程，每延误一天，应支付违约金________元。2.违约行为：总包方未按时支付工程款责任认定标准：根据合同约定，总包方应在规定的时间内支付工程款，如未按时支付，应承担违约责任。示例说明：若总包方未按合同约定的时间支付工程款，每延误一天，应支付违约金________元。3.违约行为：第三方未按约定提供技术服务责任认定标准：根据《第三方合作协议》和本合同约定，第三方应在规定的时间内提供技术服务，如未按时提供，应承担违约责任。示例说明：若第三方未按约定的时间提供技术服务，每延误一天，应支付违约金________元。4.违约行为：第三方提供的技术服务不符合要求责任认定标准：根据《第三方合作协议》和本合同约定，第三方提供的技术服务应符合约定的质量标准，如不符合，应承担违约责任。示例说明：若第三方提供的技术服务不符合约定的质量标准，每发生一次，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度工程分包合作详细合同条款2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释1.3术语表2.合同双方信息2.1分包方信息2.2主承包方信息2.3合作双方代表信息3.工程项目概述3.1工程项目名称3.2工程项目地点3.3工程项目规模3.4工程项目进度4.分包工作内容4.1工程分包范围4.2分包工作详细描述4.3分包工作技术要求5.合同金额与支付条款5.1合同总价5.2支付方式5.3付款进度5.4付款条件6.工程进度与验收6.1工程进度计划6.2验收标准6.3验收程序6.4验收报告7.质量要求与责任7.1质量标准7.2质量责任7.3质量保证措施8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求8.3安全事故处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.附件与补充条款13.1附件清单13.2补充条款14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义a)"分包方"指承担本工程部分施工任务的单位。b)"主承包方"指负责整个工程项目的建设和管理单位。c)"工程项目"指本合同约定的施工项目。d)"合同金额"指本合同约定的工程总价款。e)"验收标准"指国家相关标准、行业标准及双方约定的质量标准。f)"安全生产责任"指分包方在施工过程中应遵守的安全生产法规和标准。1.2解释a)本合同中的术语及定义如无特殊说明，均按照国家标准、行业标准和约定解释。b)本合同未尽事宜，按相关法律法规及行业惯例执行。2.合同双方信息2.1分包方信息a)分包方名称：__________b)分包方地址：__________c)分包方联系人：__________d)分包方联系电话：__________2.2主承包方信息a)主承包方名称：__________b)主承包方地址：__________c)主承包方联系人：__________d)主承包方联系电话：__________2.3合作双方代表信息a)分包方代表姓名：__________b)主承包方代表姓名：__________3.工程项目概述3.1工程项目名称：__________3.2工程项目地点：__________3.3工程项目规模：__________3.4工程项目进度：自合同签订之日起至__________完成。4.分包工作内容4.1工程分包范围：__________4.2分包工作详细描述：a)施工内容：__________b)施工方法：__________c)施工设备：__________d)施工材料：__________4.3分包工作技术要求：a)质量标准：__________b)安全生产要求：__________c)环境保护要求：__________5.合同金额与支付条款5.1合同总价：人民币__________元整。5.2支付方式：a)预付款：合同签订后__________日内支付合同总价的__________%。b)进度款：按照工程进度分阶段支付，每完成__________%支付一次。c)结算款：工程验收合格后__________日内支付合同总价的__________%。5.3付款进度：具体支付进度详见附件一。5.4付款条件：分包方提交符合要求的发票、验收报告等相关文件。6.工程进度与验收6.1工程进度计划：详见附件二。6.2验收标准：a)符合国家相关标准、行业标准及双方约定的质量标准。b)工程质量达到设计要求，无安全隐患。6.3验收程序：a)分包方按照工程进度计划完成施工。b)主承包方组织验收，验收合格后进行下一阶段施工。c)验收不合格，分包方需按照主承包方要求整改，直至合格为止。6.4验收报告：验收合格后，双方签署验收报告。7.质量要求与责任7.1质量标准：a)施工质量必须符合国家相关标准、行业标准及双方约定的质量标准。b)工程质量达到设计要求，无安全隐患。7.2质量责任：a)分包方对施工过程中的质量问题负责。b)主承包方对工程的整体质量负责。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任a)分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。b)分包方应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。c)分包方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患立即整改。8.2环境保护要求a)分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，保护施工现场环境。b)分包方应采取措施减少施工对周边环境的影响，如噪音、粉尘等。c)分包方应按规定处理施工过程中产生的废弃物。8.3安全事故处理a)发生安全事故时，分包方应立即采取应急措施，并立即报告主承包方。b)分包方应配合主承包方进行调查和处理，承担相应的责任。9.合同变更与解除9.1合同变更条件a)因不可抗力导致工程进度延迟或合同内容变更。b)双方协商一致，对合同内容进行修改。9.2合同解除条件a)分包方严重违约，经主承包方催告后仍未纠正。b)主承包方严重违约，经分包方催告后仍未纠正。c)因不可抗力导致合同无法履行。9.3变更与解除程序a)双方协商一致，签署书面变更协议或解除合同通知。b)变更或解除合同后，双方应按照协议或通知执行。10.违约责任10.1违约情形a)分包方未按时完成工程进度。b)分包方工程质量不符合约定。c)分包方未按约定支付工程款。d)主承包方未按时支付进度款。e)主承包方未按约定履行验收义务。10.2违约责任承担a)违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。b)违约金按合同总价的__________%计算。10.3违约赔偿计算a)赔偿金额根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失。b)双方协商确定赔偿金额，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式a)双方协商解决。b)争议提交仲裁委员会仲裁。c)争议提交有管辖权的人民法院诉讼。11.2争议解决程序a)双方应在争议发生后__________日内协商解决。b)协商不成，任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。c)仲裁或诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款继续履行。11.3争议解决机构a)争议提交__________仲裁委员会仲裁。b)争议提交__________人民法院诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效条件a)双方签署本合同。b)合同经双方代表签字盖章。12.2合同终止条件a)工程验收合格，合同约定的义务履行完毕。b)双方协商一致解除合同。c)合同约定的终止条件成就。12.3合同终止程序a)双方签署合同终止协议。b)合同终止协议生效后，双方进行合同解除手续。13.附件与补充条款13.1附件清单a)附件一：付款进度表。b)附件二：工程进度计划。c)附件三：安全生产责任制。13.2补充条款a)本合同未尽事宜，按相关法律法规及行业惯例执行。b)本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效14.1签署日期：__________14.2生效日期：自合同签署之日起生效。14.3合同份数：本合同一式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方指本合同约定之外的，为合同履行提供咨询、评估、监理、检验、鉴定、仲裁、调解等服务的独立法人或其他组织。a)工程咨询与设计；b)工程监理与施工管理；c)工程检验与质量评估；d)工程鉴定与争议解决；e)其他合同约定或法律法规要求的服务。2.第三方选择与授权2.2第三方选择后，甲乙双方应签署书面协议，明确第三方的服务内容、责任范围、费用支付等事项。2.3第三方授权：甲乙双方应向第三方出具书面授权，明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。3.第三方责任与权利3.1第三方的责任：a)第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。b)第三方在服务过程中应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德。c)第三方对因自身原因造成的错误、遗漏或损害承担责任。3.2第三方的权利：a)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。b)第三方有权根据服务内容提出合理的意见和建议。c)第三方有权按照合同约定收取服务费用。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额：a)第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总价的__________%。b)若第三方责任造成损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方按比例分担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：a)第三方对甲方提供的服务，甲方应支付相应的服务费用。b)第三方在服务过程中造成的损失，甲方有权要求第三方赔偿。5.2第三方与乙方的划分：a)第三方对乙方提供的服务，乙方应支付相应的服务费用。b)第三方在服务过程中造成的损失，乙方有权要求第三方赔偿。5.3第三方与甲乙双方共同责任的划分：a)若第三方在服务过程中因甲乙双方原因造成损失，甲乙双方应承担相应的责任。b)甲乙双方应根据各自过错程度，分担损失责任。6.第三方介入的流程6.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的服务内容、责任范围和费用支付等事项。6.2甲乙双方签署书面协议，明确第三方的权利和义务。6.3第三方根据协议提供相关服务，甲乙双方配合第三方工作。6.4第三方服务结束后，甲乙双方对第三方的工作进行评估和验收。7.第三方介入的终止7.1第三方介入服务结束后，甲乙双方应根据合同约定或实际情况终止第三方介入。8.第三方介入的争议解决8.1若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：付款进度表要求：a)详细列明每个付款阶段的工程进度节点。b)明确每个付款阶段的付款比例和金额。c)明确每个付款阶段的支付条件。说明：付款进度表作为合同附件，用于规范甲乙双方的付款行为，确保工程进度与付款进度相匹配。2.附件二：工程进度计划要求：a)列明整个工程项目的进度安排，包括关键节点和里程碑。b)明确每个阶段的工程内容、预期完成时间和责任人。c)包含对工程进度的监控和调整措施。说明：工程进度计划作为合同附件，用于指导施工过程中的时间管理，确保工程按期完成。3.附件三：安全生产责任制要求：a)明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。b)列明各级人员的安全职责和权限。c)规定安全生产事故的报告、调查和处理程序。说明：安全生产责任制作为合同附件，用于加强施工现场的安全管理，保障施工人员的人身安全。4.附件四：质量保证措施要求：a)列明工程质量保证的具体措施和方法。b)明确质量控制的各个环节和责任人。c)规定质量检查和验收的标准。说明：质量保证措施作为合同附件，用于确保工程质量达到合同约定标准。5.附件五：环境保护措施要求：a)列明施工现场环境保护的具体措施。b)明确环境保护的责任人和监督机制。c)规定废弃物处理和环境保护的验收标准。说明：环境保护措施作为合同附件，用于规范施工现场的环境保护行为，减少对周边环境的影响。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)分包方未按时完成工程进度。b)分包方工程质量不符合约定。c)分包方未按约定支付工程款。d)主承包方未按时支付进度款。e)主承包方未按约定履行验收义务。2.责任认定标准：a)违约行为发生时，由甲乙双方根据实际情况和合同约定进行认定。b)违约行为一经认定，违约方应承担相应的违约责任。示例说明：a)若分包方未按时完成工程进度，经核实后，分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。b)若主承包方未按时支付进度款，经核实后，主承包方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度工程分包合作详细合同条款3本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包范围与内容4.1分包范围4.2分包内容4.3分包标准5.工程量与计量5.1工程量清单5.2计量方法5.3计量周期6.工程进度与节点6.1工程进度计划6.2工程节点时间表6.3工程节点验收标准7.质量要求与保证7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量验收与整改8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3工程款结算8.4预付款8.5逾期付款违约金9.保险与责任9.1保险责任范围9.2保险费用承担9.3责任范围与承担10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形12.3合同解除与终止程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同生效日期14.其他条款14.1合同附件14.2合同签署14.3合同生效日期14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）本合同中，“分包方”指接受总包方委托，承担工程分包任务的单位。（2）本合同中，“总包方”指委托分包方承担工程任务的单位。（3）本合同中，“工程”指分包方按照本合同约定承担的具体工程内容。（4）本合同中，“工程量”指工程实施过程中，实际完成的工程量。（5）本合同中，“工程款”指总包方根据合同约定支付给分包方的款项。1.2解释（1）本合同中，对于合同条款有不同理解的，以双方协商一致的解释为准。（2）本合同中，如合同条款存在歧义或漏洞，以有利于保护非过错方利益的原则进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）地址：____________________（4）联系电话：____________________2.2总包方信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）地址：____________________（4）联系电话：____________________3.项目概述3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目规模：____________________3.4项目工期：____________________4.分包范围与内容4.1分包范围：____________________4.2分包内容：（1）施工图纸及技术要求（2）材料供应（3）施工组织设计（4）现场管理（5）质量控制4.3分包标准：____________________5.工程量与计量5.1工程量清单：____________________5.2计量方法：____________________5.3计量周期：____________________6.工程进度与节点6.1工程进度计划：____________________6.2工程节点时间表：____________________6.3工程节点验收标准：____________________8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式（1）预付款：合同签订后5个工作日内，总包方支付分包方合同总价的10%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度和计量结果，每月支付已完成工程量的80%作为进度款。（3）结算款：工程完工并经总包方验收合格后，支付剩余20%的工程款。8.2工程款支付节点（1）预付款支付节点：合同签订后5个工作日内。（2）进度款支付节点：每月的一个工作日。（3）结算款支付节点：工程验收合格后30个工作日内。8.3工程款结算（1）结算依据：以双方认可的工程量清单、计量结果及合同约定的结算标准为准。（2）结算程序：分包方提交结算报告，总包方审核后进行结算。8.4预付款（1）预付款不计息。（2）预付款在工程完工并验收合格后，从结算款中扣除。8.5逾期付款违约金（1）如总包方未按时支付工程款，应向分包方支付逾期付款违约金。（2）违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算。9.保险与责任9.1保险责任范围（1）分包方应为其施工人员办理意外伤害保险。（2）总包方应为其施工设备办理财产保险。9.2保险费用承担（1）意外伤害保险费用由分包方承担。（2）财产保险费用由总包方承担。9.3责任范围与承担（1）分包方在施工过程中造成他人人身伤害或财产损失的，由分包方承担相应的法律责任。（2）因总包方提供的材料或设计问题导致的损失，由总包方承担相应的法律责任。10.违约责任10.1违约情形（1）分包方未按合同约定完成工程。（2）分包方提供的材料或施工质量不符合合同要求。（3）总包方未按时支付工程款。10.2违约责任承担（1）分包方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）总包方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约金计算（1）违约金按违约金额的千分之五每日计算。（2）违约金总额不超过合同总价的10%。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议。（2）协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构（1）____________________仲裁委员会。11.3争议解决程序（1）提交仲裁申请。（2）仲裁委员会受理并组成仲裁庭。（3）仲裁庭进行审理并作出裁决。12.合同解除与终止12.1合同解除情形（1）双方协商一致解除合同。（2）一方违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止情形（1）合同约定的工期届满，工程已完工并验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同解除与终止程序（1）书面通知对方。（2）办理合同解除或终止手续。13.合同生效与变更13.1合同生效条件（1）双方签字盖章。（2）合同签订后5个工作日内，总包方支付预付款。13.2合同变更程序（1）书面提出变更请求。（2）双方协商一致后，签订变更协议。13.3合同生效日期（1）合同签订之日起生效。14.其他条款14.1合同附件（1）施工图纸及技术要求。（2）工程量清单。（3）工程进度计划。14.2合同签署（1）双方代表签字盖章。（2）合同一式两份，双方各执一份。14.3合同生效日期（1）合同签署之日起生效。14.4合同附件清单（1）施工图纸及技术要求。（2）工程量清单。（3）工程进度计划。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同中，“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方。（2）第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中，因甲乙双方协商一致，需要第三方提供专业服务。（2）合同履行过程中，因甲乙双方无法达成一致意见，需要第三方进行调解或仲裁。（3）合同履行过程中，因不可抗力或其他原因，需要第三方协助解决。15.3第三方责任限额（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。（2）第三方责任限额为合同总价的_________%，超过部分由甲乙双方共同承担。15.4第三方责权利划分15.4.1责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保其提供的服务符合合同要求。（2）第三方对其提供的服务质量、进度、安全等承担相应责任。15.4.2权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。（2）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。15.4.3利益（1）第三方有权在合同约定范围内，获得甲乙双方提供的利益。（2）第三方有权在合同履行过程中，根据实际情况，提出合理化建议。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方介入的合法性，并承担因第三方介入产生的相关费用。（2）甲方应与第三方签订保密协议，确保合同内容不被泄露。16.2乙方额外条款（1）乙方应积极配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。（2）乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的服务费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分（1）第三方在合同履行过程中，应服从甲方的管理，并接受甲方的监督。（2）第三方与甲方之间发生争议，应先由双方协商解决，协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。17.2第三方与乙方的划分（1）第三方在合同履行过程中，应服从乙方的管理，并接受乙方的监督。（2）第三方与乙方之间发生争议，应先由双方协商解决，协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。17.3第三方与甲乙双方的划分（1）第三方在合同履行过程中，应服从甲乙双方的管理，并接受甲乙双方的监督。（2）第三方与甲乙双方之间发生争议，应先由三方协商解决，协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。17.4第三方与其他第三方的划分（1）第三方与其他第三方之间发生争议，应各自解决，不得影响合同履行。（2）如争议涉及合同履行，应提交____________________仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术要求详细要求：包含工程的具体设计图纸、技术参数、材料规格等。说明：施工图纸及技术要求是分包方施工的重要依据，应清晰、完整。2.工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、规格、数量、计量单位及单价。说明：工程量清单是计算工程款和进行工程结算的依据。3.工程进度计划详细要求：包括各工程节点的具体时间安排、施工顺序和关键线路。说明：工程进度计划是确保工程按期完成的重要文件。4.保险合同详细要求：包括保险类型、保险期限、保险金额、保险费率等。说明：保险合同是保障施工过程中人员伤亡和财产损失的重要文件。5.预付款支付凭证详细要求：包括预付款金额、支付日期、收款人信息等。说明：预付款支付凭证是证明预付款已支付的凭证。6.进度款支付凭证详细要求：包括进度款金额、支付日期、收款人信息等。说明：进度款支付凭证是证明进度款已支付的凭证。7.结算报告详细要求：包括工程量、工程款、违约金、其他费用等计算过程和结果。说明：结算报告是进行工程款结算的依据。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为分包方未按合同约定完成工程：分包方未按约定的时间、质量完成工程，导致工程延期或质量不达标。总包方未按时支付工程款：总包方未按约定的时间支付工程款，导致分包方资金周转困难。第三方未按合同约定提供服务：第三方未按约定的时间、质量提供服务，导致工程进度延误或质量不达标。2.责任认定标准分包方违约：分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。总包方违约：总包方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三方违约：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明分包方违约示例：分包方因施工质量问题导致工程返工，造成总包方额外损失人民币10万元，分包方应赔偿总包方损失。总包方违约示例：总包方未按约定支付进度款，导致分包方停工，造成分包方损失人民币5万元，总包方应赔偿分包方损失。第三方违约示例：第三方未按约定时间完成监理工作，导致工程进度延误2个月，造成总包方损失人民币20万元，第三方应赔偿总包方损失。全文完。2024年度工程分包合作详细合同条款4本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及目的1.3合同有效期1.4工程项目概述1.5分包工程范围及内容1.6分包工程进度安排1.7分包工程质量要求1.8分包工程安全要求1.9分包工程验收标准1.10分包工程结算方式1.11付款方式及期限1.12违约责任及处理1.13争议解决方式1.14合同解除条件及程序1.15其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.2合同双方地址、联系人及联系方式：甲方：地址：________联系人：________联系电话：________电子邮箱：________乙方：地址：________联系人：________联系电话：________电子邮箱：________第二条合同签订依据及目的2.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。2.2本合同签订目的为明确双方在2024年度工程分包合作中的权利、义务及责任，确保工程项目的顺利进行。第三条合同有效期3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至2024年度工程分包合作结束之日止。第四条工程项目概述4.1工程项目名称：________4.2工程地点：________4.3工程规模：________4.4工程类型：________第五条分包工程范围及内容5.1乙方分包工程范围包括但不限于：5.1.1工程施工、安装、调试等工作5.1.2工程材料供应5.1.3工程验收、保修等工作5.2分包工程具体内容详见附件一《分包工程详细清单》。第六条分包工程进度安排6.1分包工程进度安排如下：6.1.1分包工程启动时间：____年____月____日6.1.2分包工程完工时间：____年____月____日6.1.3分包工程各阶段节点时间及验收标准详见附件二《分包工程进度计划》。第七条分包工程质量要求7.1乙方分包工程必须符合国家及行业相关质量标准。7.2.1施工方案合理，施工工艺先进，施工质量可靠7.2.2材料选用符合设计要求，质量合格7.2.3施工现场管理规范，安全文明施工7.2.4工程验收合格，符合合同约定质量标准第八条分包工程安全要求8.1乙方在分包工程过程中必须遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。8.2乙方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任，确保施工安全。8.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患立即整改。8.4乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.5乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高安全意识。第九条分包工程验收标准9.1分包工程验收应按照国家及行业相关标准进行。9.2分包工程验收分为初验和最终验收两个阶段。9.3初验应在工程完工后进行，由甲方组织，乙方配合。9.4最终验收应在初验合格后进行，由甲方组织，乙方配合。9.5验收不合格的工程，乙方应在接到通知后及时整改，直至合格。第十条分包工程结算方式10.1分包工程结算按实际完成工程量及合同约定价格计算。10.2结算周期为每月一次，乙方应在每月一个工作日前向甲方提交结算申请。10.3甲方应在收到乙方结算申请后15个工作日内完成审核并支付工程款。10.4乙方应提供完整、真实的结算资料，包括但不限于工程量清单、发票等。第十一条付款方式及期限11.1付款方式：甲方按分包工程结算金额的百分比分期支付，具体支付比例及时间节点详见附件三《付款计划表》。11.2付款期限：甲方应在合同约定的付款期限内支付工程款。11.3逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期付款利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。第十二条违约责任及处理12.1若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的_____%。12.3双方因违约产生的损失超过违约金的，应承担相应的赔偿责任。第十三条争议解决方式13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同解除条件及程序14.1合同解除条件：14.1.1双方协商一致，且不违反法律法规的约定14.1.2甲方有权因乙方严重违约而解除合同14.1.3乙方有权因甲方严重违约而解除合同14.2合同解除程序：14.2.1提出解除合同的一方应提前____日以书面形式通知对方14.2.2双方应在接到解除合同通知之日起____日内完成合同解除手续第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，为协助合同双方完成合同目的而介入的独立主体，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入合同应当遵循公平、公正、公开的原则，并不得损害合同双方的合法权益。16.1第三方责权利划分16.1.1第三方责任：16.1.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，确保其提供的咨询、监理、检测等服务的质量和效率。16.1.1.2第三方应对其提供的服务的准确性、完整性承担责任。16.1.1.3第三方在执行职责过程中，如因自身原因导致合同双方利益受损，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方权利：16.1.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。16.1.2.2第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，对分包工程进行监督检查。16.1.2.3第三方有权在合同约定范围内，独立作出决策。16.1.3第三方义务：16.1.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密。16.1.3.2第三方应遵守合同双方的保密协议。16.1.3.3第三方应按照合同约定的时间节点，提交工作报告或验收报告。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额是指第三方在执行职责过程中，因自身原因导致合同双方利益受损时，应承担的最高赔偿金额。17.2.2第三方责任限额应在本合同中明确约定，并在合同附件中详细列明。17.2.3第三方责任限额的计算方式如下：17.2.3.1以分包工程合同金额的_____%为基准。17.2.3.2结合第三方提供服务的性质、范围及潜在风险等因素，由合同双方共同商定。17.2.4第三方责任限额的调整：17.2.4.1如合同双方认为有必要调整第三方责任限额，应书面通知对方，并经双方同意后生效。17.2.4.2调整后的第三方责任限额应在合同附件中予以更新。18.3第三方介入的额外条款及说明18.3.1第三方介入合同：18.3.1.1.1第三方的基本信息，包括名称、地址、联系人等。18.3.1.1.2第三方的职责范围和具体工作内容。18.3.1.1.3第三方的服务标准和质量要求。18.3.1.1.4第三方的责任限额。18.3.1.1.5第三方的报酬及支付方式。18.3.1.1.6第三方介入合同的生效日期和终止条件。18.3.1.1.7双方约定的其他条款。18.3.2第三方介入合同的签订：18.3.2.1第三方介入合同由合同双方与第三方协商一致后签订。18.3.2.2第三方介入合同的签订应采用书面形式。18.3.2.3第三方介入合同的签订日期不得晚于本合同签订日期。18.3.3第三方介入合同的变更：18.3.3.1如需变更第三方介入合同，应经合同双方和第三方协商一致，并书面通知对方。18.3.3.2变更后的第三方介入合同应作为本合同附件。18.3.4第三方介入合同的解除：18.3.4.1.1合同双方协商一致。18.3.4.1.2第三方严重违约。18.3.4.1.3本合同解除。18.3.4.1.4法律法规规定的其他情形。18.3.4.2第三方介入合同的解除程序如下：18.3.4.2.1提出解除合同的一方应提前____日以书面形式通知对方。18.3.4.2.2双方应在接到解除合同通知之日起____日内完成合同解除手续。18.3.4.2.3合同解除后，双方应按照合同约定处理与第三方相关的遗留问题。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《分包工程详细清单》详细要求：包含分包工程的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：此附件用于明确分包工程的详细内容和价格。2.附件二：《分包工程进度计划》详细要求：列出分包工程的各个阶段、时间节点、验收标准等。说明：此附件用于指导分包工程的进度安排和验收。3.附件三：《付款计划表》详细要求：明确分期付款的比例、金额、时间节点等。说明：此附件用于规范分包工程的付款流程。4.附件四：《安全生产管理制度》详细要求：规定施工过程中的安全操作规程、安全责任等。说明：此附件用于确保施工过程中的安全生产。5.附件五：《第三方介入合同》详细要求：包含第三方的基本信息、职责、服务内容、责任限额等。说明：此附件用于明确第三方在合同中的角色和责任。6.附件六：《保密协议》详细要求：规定合同双方的保密义务和保密期限。说明：此附件用于保护合同双方的商业秘密。7.附件七：《争议解决协议》详细要求：明确争议解决的方式、程序和地点。说明：此附件用于指导合同双方的争议解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定支付工程款。未按时提供施工所需材料或设备。未按时进行工程验收。乙方违约行为：未按时完成分包工程。工程质量不符合合同约定。工程安全不符合规定。第三方违约行为：未按合同约定履行职责。提供的服务不符合质量要求。2.责任认定标准：甲方违约责任：逾期付款违约金：按逾期付款金额的_____%计算。未按时提供材料或设备：承担乙方因等待而产生的额外费用。未按时验收：承担乙方因等待而产生的额外费用。乙方违约责任：逾期完成工程：按逾期天数计算违约金，每日金额为合同金额的_____%。工程质量不合格：承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。工程安全事故：承担相应法律责任，并赔偿因此造成的人员伤亡和财产损失。第三方违约责任：未履行职责：按合同约定的责任限额赔偿损失。服务质量不合格：承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。示例说明：甲方逾期支付工程款：如甲方逾期支付工程款，应向乙方支付逾期付款金额的_____%作为违约金。乙方未按时完成工程：如乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日合同金额的_____%作为违约金。第三方提供的服务质量不合格：如第三方提供的服务质量不合格，应承担修复费用，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度工程分包合作详细合同条款5本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释原则1.3合同术语优先级2.合同双方信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3双方联系方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.分包范围与内容4.1分包工程范围4.2分包工程内容4.3分包工程量清单5.分包工程价格5.1分包工程总价5.2分包工程结算方式5.3分包工程付款方式6.技术规范与质量标准6.1技术规范要求6.2质量标准要求6.3质量检测与验收7.工程进度与节点7.1工程进度计划7.2工程节点时间表7.3工程进度调整机制8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与应急预案9.人员配备与培训9.1人员配备要求9.2培训内容与要求9.3人员变更与调整10.材料设备供应10.1材料设备清单10.2材料设备供应要求10.3材料设备验收与保管11.合同履行与监督11.1合同履行义务11.2合同履行监督机制