社区运动场建设协议

社区运动场建设协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方拟建设社区运动场，乙方具有建设社区运动场的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，就社区运动场建设事项达成如下协议：一、建设内容1.1甲方同意乙方在__________地进行社区运动场的建设。1.2乙方负责社区运动场的规划和设计，并按照甲方的要求进行施工。1.3社区运动场的建设内容包括：__________（具体内容详见附件）。二、建设标准2.1乙方应按照__________（建设标准或规范）进行社区运动场的建设。2.2乙方应选用合格的材料和设备，确保社区运动场的质量和安全。2.3乙方应按照约定的工期完成社区运动场的建设。三、合同价格3.1社区运动场的建设价格为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。3.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后据此进行施工。3.3乙方应向甲方提供正式的发票。四、工期4.1社区运动场的建设期限为__________个月，自乙方进场之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成社区运动场的建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量保证5.1乙方应保证社区运动场的建设质量，确保符合约定的建设标准。5.2社区运动场建设完成后，乙方应负责一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责及时修复。六、付款方式a)合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%；b)社区运动场建设进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；c)社区运动场建设完成后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。6.2乙方应按照约定的付款方式接受甲方支付的价款。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2如乙方未按照约定的工期完成社区运动场的建设，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。八、争议解决8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至社区运动场建设完成并验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.社区运动场建设规划及设计方案2.施工预算明细表3.建设标准或规范4.合格材料和设备供应商名录5.施工进度计划6.质量保证措施及验收标准7.付款凭证及支付时间表8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定标准进行建设或使用不合格材料、设备，导致质量问题。2.乙方未按照约定工期完成建设。3.乙方未按照约定标准进行施工或提供的服务不符合约定。4.甲方未按照约定时间支付合同价款。5.甲方未履行配合义务，导致乙方无法正常施工。6.双方未按照约定解决争议，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.社区运动场：指供社区居民进行体育锻炼、休闲娱乐的场所。2.建设标准或规范：指国家和地方有关部门制定的关于建筑施工的强制性标准。3.合格材料和设备：指符合国家产品质量标准、安全性能要求及建设标准的材料和设备。4.违约金：指一方违约时，根据违约程度向对方支付的金钱赔偿。5.质保期：指乙方对社区运动场建设质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商，合理调整工期。如属乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。2.质量问题：乙方应严格按照建设标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应在质保期内负责修复，并承担修复费用。3.支付问题：甲方应按照约定时间支付合同价款，如甲方逾期支付，乙方有权依法追讨违约金。4.争议解决：双方应通过友好协商解决履行过程中的争议。如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为社区运动场建设项目的业主，乙方为具有建设资质的施工单位。2.甲方委托乙方进行社区运动场的规划和设计，乙方按照甲方要求进行施