2024年劳务工程分包安全合同范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年劳务工程分包安全合同范本版B版本合同目录一览1.劳务工程分包范围及内容1.1工程分包项目的具体内容1.2分包工程的施工地点1.3分包工程的施工期限2.分包方的义务与责任2.1分包方应遵守的法律法规2.2分包方应具备的资质条件2.3分包方应承担的安全责任3.工程安全要求3.1安全施工方案的制定与执行3.2安全生产措施的落实3.3安全事故的处理4.质量管理4.1工程质量标准4.2质量检查与验收4.3质量问题的处理5.合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式的约定5.3价款调整的条件6.工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处理6.3工期延误的赔偿7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3合同变更与解除的后果处理8.违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的形式8.3违约赔偿的计算方式9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的时效9.3争议解决的地域管辖10.保密条款10.1保密信息的范围与界定10.2保密信息的保护措施10.3保密信息的违约责任11.合同的生效、终止与解除11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同解除的条件与后果12.合同的签署与备案12.1合同签署的时间与地点12.2合同备案的程序与时间12.3合同备案的有效期13.其他条款13.1合同的解释权归属13.2合同的附件内容13.3合同的修改与补充14.合同的附录14.1工程分包项目的详细描述14.2分包工程的施工图纸14.3分包工程的施工技术要求第一部分：合同如下：第一条劳务工程分包范围及内容1.1工程分包项目的具体内容1.2分包工程的施工地点乙方应在甲方指定的施工地点进行分包工程的施工，具体地点详见附件二《施工地点说明》。1.3分包工程的施工期限乙方应按照甲方提供的施工进度计划和工程量清单，保证分包工程的施工期限。具体施工期限以附件三《施工进度计划》为准。若乙方因特殊情况无法按照约定的施工期限完成工程，应提前甲方书面申请延期，延期时间双方协商确定。第二条分包方的义务与责任2.1分包方应遵守的法律法规乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方有关工程建设、安全生产、环境保护等方面的法律、法规和标准。2.2分包方应具备的资质条件乙方应具备约定的资质条件，并提供相关资质证书复印件给甲方备案。乙方应保证其雇佣的施工人员具备相应的技能和资格。2.3分包方应承担的安全责任乙方应严格按照甲方提供的安全生产措施进行施工，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任。第三条工程安全要求3.1安全施工方案的制定与执行乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工技术要求，制定安全施工方案，并报送甲方审批。经甲方批准后，乙方应严格按照安全施工方案进行施工。3.2安全生产措施的落实乙方应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施，并定期进行安全生产教育和培训。3.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时采取措施防止事故扩大，并立即报告甲方。乙方应承担因安全事故导致的全部责任。第四条质量管理4.1工程质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工技术要求和工程量清单进行施工，保证分包工程的质量。分包工程的质量标准应符合国家相关质量标准和甲方的要求。4.2质量检查与验收乙方应按照甲方的要求，接受甲方或其委托的第三方进行的质量检查和验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改，并承担整改费用。4.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。第五条合同价格与支付5.1合同价格的确定合同总价根据附件三《施工进度计划》和附件四《工程量清单》确定。合同总价为本合同约定的完成分包工程所需的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。5.2支付方式的约定甲方采用按工程进度支付的方式向乙方支付合同价款。具体支付方式及进度以附件五《支付方式及进度》为准。5.3价款调整的条件除双方另有约定外，合同价款不因工程量增减或施工周期变化而调整。如因特殊情况导致工程量或施工周期发生较大变化，双方可协商调整合同价款。第六条工期延误6.1工期延误的责任乙方应按合同约定的时间完成分包工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担工期延误的责任。6.2工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应按照附件五《支付方式及进度》的约定，向甲方支付工期延误的违约金。6.3工期延误的赔偿如乙方原因导致工期延误，乙方应承担因工期延误导致的甲方损失，包括但不限于人员费用、设备租赁费用、临时设施费用等。具体赔偿金额双方协商确定。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件任何一方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应向对方提出书面的变更请求。经双方协商一致，可以对合同进行变更。8.2合同解除的条件双方同意，在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他无法预见、无法克服的情况，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。8.3合同变更与解除的后果处理合同变更或解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担因合同变更或解除而产生的费用和损失。第九条违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括但不限于：不履行合同义务、履行合同义务不符合约定、迟延履行、拒绝履行等。9.2违约责任的形式违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.3违约赔偿的计算方式违约赔偿金额应根据违约方的违约程度、违约时间、合同金额等因素，由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决的方式（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼；（2）向乙方所在地的人民法院提起诉讼；（3）提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构进行仲裁。10.2争议解决的时效双方在发生争议后，应在30日内协商解决。协商不成的，双方可以选择上述争议解决方式，并在选择争议解决方式后30日内提起诉讼或仲裁。10.3争议解决的地域管辖双方同意，争议解决的地域管辖为甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院。第十一条保密条款11.1保密信息的范围与界定保密信息是指在合同履行过程中，双方接触到的一切商业秘密、技术秘密、经营策略等不宜公开的信息。11.2保密信息的保护措施双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.3保密信息的违约责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第十二条合同的签署与备案12.1合同签署的时间与地点本合同于____年____月____日，在____（地点）签署。12.2合同备案的程序与时间双方应在合同签署后30日内，将合同副本报送各自所在地的建设行政主管部门备案。12.3合同备案的有效期合同备案有效期为5年，自合同备案之日起计算。第十三条其他条款13.1合同的解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。13.2合同的附件内容本合同的附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、支付方式及进度等。13.3合同的修改与补充本合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十四条合同的附录14.1工程分包项目的详细描述详见附件一《工程分包项目详细描述》。14.2分包工程的施工图纸详见附件二《施工图纸》。14.3分包工程的施工技术要求详见附件三《施工技术要求》。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程分包项目详细描述本附件详细描述了分包工程的范围、工程量、施工标准等内容，是乙方进行施工的依据。附件二：施工图纸本附件包含了分包工程的详细施工图纸，是乙方进行施工的直接依据。附件三：施工技术要求本附件详细列出了分包工程施工过程中的技术要求，包括施工方法、材料要求、质量标准等。附件四：支付方式及进度本附件详细列出了合同价款的支付方式、支付进度和支付条件。附件五：工期延误违约金计算方式本附件详细列出了工期延误违约金的计算方式。附件六：质量违约金计算方式本附件详细列出了质量违约金的计算方式。附件七：安全事故应急预案本附件详细描述了在发生安全事故时，乙方应采取的应急措施和处理流程。附件八：保密信息清单本附件列出了双方在合同履行过程中应保密的信息清单。说明二：违约行为及责任认定：1.不履行合同义务：乙方未按照合同约定完成分包工程，或完成的工程不符合合同约定。2.履行合同义务不符合约定：乙方完成的工程质量、进度、安全等方面不符合合同约定。3.迟延履行：乙方未按照合同约定的时间完成分包工程。4.拒绝履行：乙方明确表示不履行合同约定的义务。违约责任认定标准：1.违约金：根据附件五《支付方式及进度》和附件六《质量违约金计算方式》的约定，对工期延误和质量问题进行违约金的计算。2.损失赔偿：根据违约方的违约程度、违约时间、合同金额等因素，由双方协商确定赔偿金额。示例说明：如乙方因自身原因导致工期延误，根据附件五的约定，乙方需向甲方支付工期延误违约金。如乙方完成的工程质量不符合合同约定，根据附件六的约定，乙方需向甲方支付质量违约金，并承担因质量问题导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务工程分包：指甲方将施工图纸、施工技术要求和工程量清单提供给乙方，乙方按照甲方的要求完成分包工程的劳务