版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024工程延期协调协议本合同目录一览第一条协议签订1.1协议签订日期1.2协议签订地点1.3协议签订双方第二条工程延期原因2.1延期原因概述2.2具体原因分析2.3影响程度评估第三条延期协调机制3.1协调机构及职责3.2协调流程3.3协调期限第四条延期责任划分4.1甲方责任4.2乙方责任4.3第三方责任第五条延期补偿及赔偿5.1甲方补偿5.2乙方赔偿5.3第三方责任承担第六条工程进度调整6.1工程进度计划6.2工程进度调整方案6.3工程进度调整后的验收第七条风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险应对措施第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一条合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的效力第十二条合同履行与违约责任12.1合同履行期限12.2合同履行方式12.3违约责任承担第十三条合同解除与终止后的处理13.1财务结算13.2工程移交13.3其他相关事宜第十四条合同附件14.1附件一:工程延期原因分析报告14.2附件二:工程进度调整方案14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条协议签订1.1协议签订日期:本协议签订日期为2024年4月10日。1.2协议签订地点:本协议签订地点为甲方公司所在地。第二条工程延期原因2.1延期原因概述:因不可抗力因素导致本工程延期。2.2具体原因分析:2.2.1天气原因:2024年5月,连续出现暴雨天气,影响施工现场的正常作业。2.2.2供应商原因:部分材料供应商未能按时提供所需材料,导致工程进度滞后。2.2.3设计变更:由于设计优化,部分施工内容发生变更,需要重新调整施工计划。2.3影响程度评估:工程延期导致工期延长约2个月。第三条延期协调机制3.1协调机构及职责:3.1.1甲方成立延期协调小组,负责协调解决工程延期问题。3.1.2乙方成立延期应对小组,负责配合甲方协调小组开展工作。3.2协调流程:3.2.1甲方延期协调小组收集工程延期相关资料,向乙方提交延期申请。3.2.2乙方接到延期申请后,进行核实并给出回复。3.2.3双方协商确定延期方案,并签订本协议。3.2.4乙方根据延期方案调整施工计划,确保工程按时完成。3.3协调期限:自本协议签订之日起,协调期限为2个月。第四条延期责任划分4.1甲方责任:4.1.1甲方负责协调解决因不可抗力因素导致的工程延期问题。4.1.2甲方承担因延期产生的额外费用。4.2乙方责任:4.2.1乙方积极配合甲方协调小组开展工作,确保工程按延期方案完成。4.2.2乙方承担因自身原因导致的工程延期责任。4.3第三方责任:4.3.1供应商原因导致的工程延期,供应商承担相应责任。4.3.2设计变更导致的工程延期,设计单位承担相应责任。第五条延期补偿及赔偿5.1甲方补偿:5.1.1甲方按照工程延期天数,每天向乙方支付一定数额的延期补偿金。5.2乙方赔偿:5.2.1乙方因自身原因导致的工程延期,需向甲方支付一定数额的赔偿金。5.3第三方责任承担:5.3.1供应商或设计单位因自身原因导致的工程延期,需向甲方支付赔偿金。第六条工程进度调整6.1工程进度计划:根据延期情况,乙方需重新制定工程进度计划。6.2工程进度调整方案:6.2.1重新安排施工顺序,确保关键工序优先完成。6.2.2加班加点,提高施工效率。6.3工程进度调整后的验收:工程进度调整后,由甲方组织验收。第七条风险管理7.1风险识别:识别工程延期可能存在的风险,如天气、供应商、设计变更等。7.2风险评估:评估各风险可能带来的影响程度。7.3风险应对措施:7.3.1制定应急预案,应对突发情况。7.3.2加强与供应商、设计单位的沟通,确保信息畅通。第八条争议解决8.1争议解决方式:本协议项下发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序:8.2.1双方应自争议发生之日起30日内,进行书面协商。8.2.2若协商不成,任何一方均可向争议解决机构或人民法院提起诉讼。8.3争议解决费用:8.3.1争议解决过程中产生的所有费用,包括但不限于诉讼费、律师费等,由败诉方承担。第九条保密条款9.1保密内容:本协议内容及双方在履行协议过程中所知悉的对方商业秘密和保密信息。9.2保密期限:自本协议签订之日起至协议终止后5年。9.3保密责任:9.3.1双方对本协议内容及保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.3.2违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致,决定解除本协议。10.1.2一方违约,且违约方在接到解除通知后30日内未采取补救措施或未履行合同。10.2合同终止条件:10.2.1工程按延期方案完成,且双方履行完毕各自义务。10.2.2本协议约定的其他终止条件成就。10.3合同解除与终止程序:10.3.1双方应书面通知对方解除或终止合同。10.3.2解除或终止合同后,双方应进行财务结算,并办理工程移交手续。第十一条合同生效与变更11.1合同生效条件:本协议经双方签字盖章后生效。11.2合同变更程序:11.2.1双方协商一致,对合同内容进行变更。11.2.2变更内容应以书面形式签订补充协议,作为本协议的组成部分。11.3合同变更后的效力:变更后的合同内容具有同等法律效力。第十二条合同履行与违约责任12.1合同履行期限:本协议自生效之日起至工程按延期方案完成之日止。12.2合同履行方式:12.2.1双方应严格按照本协议约定履行各自义务。12.2.2任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。12.3违约责任承担:12.3.1违约方应承担违约金,违约金金额根据违约情况由双方协商确定。12.3.2违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。第十三条合同解除与终止后的处理13.1财务结算:合同解除或终止后,双方应进行财务结算,结清所有款项。13.2工程移交:合同解除或终止后,乙方应将工程移交给甲方。13.3其他相关事宜:合同解除或终止后,双方应妥善处理与合同相关的其他事宜。第十四条合同附件14.1附件一:工程延期原因分析报告14.2附件二:工程进度调整方案14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,具备相关资质和能力,为本合同提供专业服务、咨询、监督、仲裁或其他辅助性服务的独立法人、自然人或其他组织。1.2.1合同双方及其关联企业;1.2.2合同双方及其雇员、代理人;1.2.3合同双方及其合作伙伴。第二条第三方介入的适用范围2.1.1双方协商一致,需要第三方提供专业服务;2.1.2合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;2.1.3合同履行过程中出现特殊情况,需要第三方提供咨询或监督。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经双方书面同意,并签订相应的服务协议。3.2第三方介入的具体程序如下:3.2.1双方书面通知对方,说明需要第三方介入的情况及原因;3.2.2双方共同选定第三方;3.2.3第三方与双方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等;3.2.4第三方根据服务协议开展相关工作。第四条第三方的责任4.1第三方应根据服务协议履行其职责,对因其服务造成的损失承担相应的责任。4.2第三方的责任限额:4.2.1第三方责任限额应根据服务协议约定,一般不超过服务费用的10倍;4.2.2如有特殊约定,双方应另行协商确定责任限额。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分:5.1.1第三方对甲方、乙方的责任仅限于服务协议约定的范围内;5.1.2第三方对甲方、乙方的责任不因甲方、乙方的违约行为而免除。5.2第三方与合同其他相关方的责任划分:5.2.1第三方对合同其他相关方的责任,仅限于其提供服务的行为所涉及的范围;5.2.2第三方对合同其他相关方的责任,不因合同其他相关方的违约行为而免除。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入的费用包括但不限于服务费用、差旅费、通讯费等。6.2第三方费用的支付方式及期限,应在服务协议中明确约定。第七条第三方介入的期限7.1第三方介入的期限应根据服务协议约定,一般不超过合同履行期限。7.2第三方介入的期限届满后,第三方应向双方提交服务报告。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件:8.1.1服务协议约定的服务内容已完成;8.1.2双方协商一致终止第三方介入;8.1.3出现其他法定或约定终止情形。8.2第三方介入终止后,第三方应向双方提交服务报告,并办理相关手续。第九条第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中,对甲方、乙方及其他相关方的商业秘密和保密信息负有保密义务。9.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的其他规定10.1第三方介入的具体事项,应在服务协议中明确约定。10.2本条款未尽事宜,按服务协议约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因分析报告详细要求:报告应包括延期原因的详细分析、影响程度评估、延期原因的证明材料等。说明:本附件用于证明工程延期的合理性和必要性。2.附件二:工程进度调整方案详细要求:方案应包括调整后的工程进度计划、关键节点、资源配置、风险控制措施等。说明:本附件用于指导乙方调整施工计划,确保工程按时完成。3.附件三:第三方服务协议详细要求:协议应明确第三方介入的具体服务内容、费用、期限、责任限额等。说明:本附件用于规范第三方介入的行为,保护双方权益。4.附件四:财务结算报告详细要求:报告应包括合同履行过程中的费用支出、收入、结算结果等。说明:本附件用于结算合同履行过程中的财务往来。5.附件五:工程移交报告详细要求:报告应包括工程移交的时间、内容、验收结果等。说明:本附件用于确认工程移交的完成情况。6.附件六:争议解决报告详细要求:报告应包括争议的解决过程、结果、双方满意度等。7.附件七:保密协议详细要求:协议应明确保密内容、保密期限、保密责任等。说明:本附件用于保护双方商业秘密和保密信息。8.附件八:合同变更协议详细要求:协议应明确变更内容、变更生效日期、变更后的合同文本等。说明:本附件用于记录合同变更的情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:未按时支付工程款项;未按时完成工程验收;未按时提供必要的技术支持。1.2乙方违约:未按时完成工程进度;工程质量不符合约定标准;未按时提供材料或设备。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:按照合同约定支付违约金;赔偿乙方因违约造成的损失。2.2乙方违约责任:按照合同约定支付违约金;赔偿甲方因违约造成的损失。3.违约责任示例说明:3.1甲方违约示例:甲方未按时支付工程款项,应按照合同约定支付每日千分之二的违约金,并赔偿乙方因延误付款造成的利息损失。3.2乙方违约示例:乙方未按时完成工程进度,应按照合同约定支付每日千分之二的违约金,并赔偿甲方因工期延误造成的损失。全文完。2024工程延期协调协议1本合同目录一览1.协议签订背景及目的1.1工程项目概况1.2延期原因分析1.3协议目的2.延期协调原则2.1公平原则2.2合作原则2.3可行原则3.延期期限及起止时间3.1延期期限3.2延期起止时间4.延期责任划分4.1发包人责任4.2承包人责任4.3其他责任5.延期费用及补偿5.1延期费用计算方法5.2延期费用支付方式5.3延期费用补偿6.工程进度调整6.1进度计划调整6.2进度计划审批6.3进度计划执行7.工程质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:工程延期原因分析报告11.2附件二:工程进度计划11.3附件三:其他相关文件12.合同解释及适用12.1合同解释12.2合同适用13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止14.4合同争议解决14.5合同保密14.6合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条协议签订背景及目的1.1工程项目概况1.2延期原因分析经双方共同分析,导致本工程延期的主要原因是:自然灾害、政策调整、不可抗力等因素。1.3协议目的本协议旨在明确双方在工程延期期间的权利和义务,确保工程按期完成,并尽量减少延期对双方造成的损失。第二条延期协调原则2.1公平原则双方在处理工程延期问题时,应本着公平、公正的原则,充分协商,共同解决。2.2合作原则双方应积极合作,共同应对工程延期带来的困难,确保工程进度。2.3可行原则延期协调措施应具备可行性,确保工程延期后仍能按期完成。第三条延期期限及起止时间3.1延期期限根据工程实际情况,本工程延期期限为天。3.2延期起止时间延期起止时间自本工程原合同工期截止之日开始计算。第四条延期责任划分4.1发包人责任甲方因自身原因导致工程延期,应承担相应的责任。4.2承包人责任乙方因自身原因导致工程延期,应承担相应的责任。4.3其他责任因自然灾害、政策调整、不可抗力等因素导致工程延期,双方应按实际损失分担责任。第五条延期费用及补偿5.1延期费用计算方法延期费用按照工程合同总价的一定比例计算。5.2延期费用支付方式延期费用由甲方支付给乙方,支付方式为分期支付。5.3延期费用补偿乙方因延期产生的合理损失,甲方应予以补偿。第六条工程进度调整6.1进度计划调整双方应根据实际情况,对工程进度计划进行调整。6.2进度计划审批调整后的工程进度计划需经双方共同审批。6.3进度计划执行双方应按照调整后的工程进度计划执行工程。第七条工程质量保证7.1质量标准本工程的质量标准应符合国家相关规范和标准。7.2质量检验工程完成后,双方应进行质量检验。7.3质量责任若因质量问题导致工程延期,乙方应承担相应责任。第八条风险管理8.1风险识别双方应共同识别工程延期过程中可能出现的风险,包括但不限于:设计变更、材料供应延误、施工条件变化等。8.2风险评估对识别出的风险进行评估,确定其可能性和影响程度,并制定相应的风险应对措施。8.3风险应对根据风险评估结果,制定风险应对计划,包括预防措施和应急措施。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。如协商不成,可提交相关仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序争议提交仲裁后,应按照仲裁机构的规定进行程序。9.3争议解决机构争议解决机构应为本工程所在地的仲裁委员会。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条合同附件11.1附件一:工程延期原因分析报告附件一应详细列明导致工程延期的原因及分析。11.2附件二:工程进度计划附件二应包括调整后的工程进度计划及关键节点。11.3附件三:其他相关文件附件三包括但不限于合同履行过程中的重要文件、会议纪要等。第十二条合同解释及适用12.1合同解释本协议的解释以本协议的为准。12.2合同适用本协议适用于本工程的延期协调工作,并具有法律约束力。第十三条违约责任13.1违约行为任何一方违反本协议的约定,均构成违约。13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿违约赔偿金额应按照合同约定或法律规定计算。第十四条其他14.1合同变更本协议的变更需经双方书面同意,并签署书面文件。14.2合同解除合同解除需按照本协议第十条的规定执行。14.3合同终止合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.4合同争议解决本协议的争议解决方式应与本协议第九条一致。14.5合同保密双方对本协议内容及工程信息负有保密义务。14.6合同签署及生效日期本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的,根据本合同约定参与工程延期协调工作的独立法人或其他组织,包括但不限于咨询机构、监理单位、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲方和乙方解决工程延期问题,确保工程按期完成,并维护双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1介入方式1.咨询服务:提供专业意见和建议,协助甲方和乙方制定延期协调方案。2.监理服务:对工程延期过程进行监督,确保工程进度和质量。3.评估服务:对工程延期原因和损失进行评估,为赔偿提供依据。4.仲裁服务:在争议解决过程中提供仲裁服务。17.第三方介入程序17.1介入申请甲方或乙方均可向第三方提出介入申请,并提供相关资料。17.2第三方选择双方应根据第三方资质、经验、信誉等因素共同选择合适的第三方。17.3介入协议双方与第三方应签订介入协议,明确双方的权利和义务。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同约定职责所产生的一切责任,其赔偿总额不得超过约定限额。18.2责任限额约定本合同中,第三方责任限额为人民币万元。18.3责任限额适用第三方责任限额适用于第三方因履行本合同约定职责所导致的甲方或乙方的直接经济损失。19.第三方责权利19.1责任第三方应按照本合同约定履行职责,如因自身原因导致甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。19.2权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。2.第三方有权根据本合同约定,对工程延期协调工作进行监督。19.3利益第三方在履行本合同约定职责过程中,有权获得甲方和乙方支付的合理费用。20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分1.甲方和乙方对工程延期协调工作承担主要责任。2.第三方在履行本合同约定职责过程中,对自身行为负责。20.2权利划分1.甲方和乙方享有本合同约定的权利。2.第三方享有本合同约定的权利。20.3利益划分1.甲方和乙方享有本合同约定的利益。2.第三方享有本合同约定的利益。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲方、乙方和第三方共同协商一致,并签署书面文件。21.2变更内容变更内容应包括但不限于第三方介入的具体方式、责任限额、费用支付等。21.3变更生效变更后的合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因分析报告详细要求:报告应包含工程延期原因的详细分析,包括但不限于自然灾害、政策调整、不可抗力等因素,并提供相应的证据和证明材料。附件说明:此报告作为协议附件,用于支持延期原因的分析和后续的协调工作。2.附件二:工程进度计划详细要求:进度计划应详细列出工程各阶段的起止时间、关键节点、预计工期等,并附上合理的调整建议。附件说明:此进度计划用于指导工程延期后的施工安排和进度控制。3.附件三:其他相关文件详细要求:包括合同、协议、会议纪要、验收报告、变更通知等,所有与工程延期协调相关的文件。附件说明:此附件用于全面记录工程延期协调过程中的所有重要信息。4.附件四:第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方介入的方式、职责、费用、责任限额等内容。附件说明:此协议用于规范第三方在工程延期协调过程中的行为和责任。5.附件五:争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决的途径、程序、机构等。附件说明:此协议用于在发生争议时,提供明确的解决机制。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付延期费用责任认定标准:甲方未在约定的时间内支付延期费用,导致乙方遭受损失。示例说明:若甲方未按协议约定在每月月底前支付延期费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。2.违约行为:乙方未按调整后的进度计划施工责任认定标准:乙方未按照双方协商一致的调整后的进度计划施工,导致工程延期。示例说明:若乙方未能在调整后的进度计划规定的时间内完成某阶段工作,乙方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿工期延误的损失。3.违约行为:第三方未按协议约定履行职责责任认定标准:第三方未按介入协议履行职责,导致工程延期或损失。示例说明:若第三方未能在规定时间内完成评估工作,导致工程延期,第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:不可抗力事件导致工程延期责任认定标准:因不可抗力事件导致工程延期,双方应根据实际情况分担责任。示例说明:若因地震导致工程延期,双方应按照合同约定分担因地震造成的损失。全文完。2024工程延期协调协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议有效期2.延期原因2.1天然灾害2.2政府政策变化2.3不可抗力因素3.延期责任划分3.1发包人责任3.2承包人责任3.3第三方责任4.延期期限4.1最长延期时间4.2延期时间计算方法4.3延期通知程序5.工程进度调整5.1重新制定工程进度计划5.2调整工程里程碑节点5.3修订工程合同工期6.工程费用调整6.1工程费用计算方法6.2费用调整计算公式6.3费用调整通知程序7.工程款项支付7.1工程进度款支付方式7.2延期期间款项支付7.3款项支付争议解决8.争议解决机制8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.法律适用与管辖9.1适用法律9.2管辖法院9.3争议解决地点10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.解除条款11.1协议解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达确认13.其他条款13.1合同附件13.2合同修改13.3合同生效14.附件14.1工程延期原因证明材料14.2工程进度调整计划14.3工程费用调整计算表第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.2.1本协议旨在明确因不可抗力或非甲乙双方责任原因导致的工程延期,双方应采取的协调措施及责任划分。1.3协议有效期1.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程合同约定的工期终止日止。2.延期原因2.1天然灾害2.1.1因地震、洪水、台风等自然灾害导致的工程延期,双方应提供相关灾害证明文件。2.2政府政策变化2.2.1因政府政策调整或规划变更导致的工程延期,双方应提供政府相关部门的文件或通知。2.3不可抗力因素2.3.1除自然灾害和政府政策变化外的其他不可抗力因素,如战争、疫情等,双方应提供相关证明文件。3.延期责任划分3.1发包人责任3.1.1发包人未按约定提供施工场地或相关手续不全导致的工程延期。3.2承包人责任3.2.1承包人施工组织不当或施工质量问题导致的工程延期。3.3第三方责任3.3.1因第三方原因导致的工程延期,如材料供应商、设备租赁方等。4.延期期限4.1最长延期时间4.1.1因自然灾害或政府政策变化导致的工程延期,最长延期时间不超过6个月。4.2延期时间计算方法4.2.1延期时间从实际发生延期的第一天开始计算,至恢复正常施工的第一天结束。4.3延期通知程序4.3.1双方应于发现延期原因后3日内,以书面形式相互通知对方。5.工程进度调整5.1重新制定工程进度计划5.1.1双方应根据实际情况,重新制定工程进度计划,并经双方签字确认。5.2调整工程里程碑节点5.2.1根据新的工程进度计划,双方应调整工程里程碑节点。5.3修订工程合同工期5.3.1双方应修订工程合同工期,以反映实际工程进度。6.工程费用调整6.1工程费用计算方法6.1.1工程费用按原合同约定的计算方法执行,并根据实际情况进行调整。6.2费用调整计算公式6.2.1费用调整计算公式为:调整后的费用=原费用×(1+延期天数×每日费用调整系数)。6.3费用调整通知程序6.3.1双方应于费用调整后3日内,以书面形式相互通知对方。7.工程款项支付7.1工程进度款支付方式7.1.1工程进度款按原合同约定的支付方式执行。7.2延期期间款项支付7.2.1在延期期间,双方应按约定的进度款支付比例,按月支付工程进度款。7.3款项支付争议解决7.3.1双方在款项支付过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交争议解决机制解决。8.争议解决机制8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。8.2争议解决程序8.2.1仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行仲裁。8.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。8.3争议解决期限8.3.1争议发生后,双方应在30日内达成和解或提交仲裁。9.法律适用与管辖9.1适用法律9.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院9.2.1双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应提交至合同签订地的人民法院管辖。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。10.2保密期限10.2.1保密期限自本协议签订之日起至合同终止后3年。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的,违约方应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。11.解除条款11.1协议解除条件11.1.1因不可抗力导致本协议无法履行。11.1.2一方严重违约,另一方在合理期限内未能得到合理补救。11.2解除程序11.2.1解除协议需书面通知对方,并经双方确认。11.3解除后的责任11.3.1解除协议后,双方应立即停止履行本协议项下的权利和义务。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真或电子邮件等方式送达。12.2送达地址12.2.1双方的送达地址应在协议中明确约定。12.3送达确认12.3.1送达后,收件方应在收到通知后的3个工作日内予以确认。13.其他条款13.1合同附件13.1.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。13.2合同修改13.2.1本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出,并由双方签字确认。13.3合同生效13.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。14.附件14.1工程延期原因证明材料14.1.1包括但不限于灾害报告、政府文件、第三方责任证明等。14.2工程进度调整计划14.2.1包括新的工程进度计划表和里程碑节点调整表。14.3工程费用调整计算表14.3.1包括调整后的工程费用明细和计算过程。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本协议中所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,在协议履行过程中可能介入合同关系的任何个人、组织或机构,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、鉴定机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应通过书面协议或双方认可的文件进行明确。15.2.2第三方介入的具体方式和权限应在介入协议中详细规定。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据介入协议的规定,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方应遵守相关法律法规,尊重甲乙双方的权利。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时,甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。16.2甲乙双方应根据第三方介入协议的约定,承担相应的责任和义务。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据介入协议的约定和第三方自身的业务规定确定。17.2第三方的责任限额应在介入协议中明确,并在本协议中予以确认。17.3如第三方责任超过其责任限额,甲乙双方应按责任划分承担相应的赔偿责任。18.第三方权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。18.2第三方有权根据介
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年超额保险合同赔付限制
- 2025版城市更新改造项目投标承诺书规范范本3篇
- 2025版木雕工艺品制作木工分包合同范本4篇
- 2025版企业销售业务员合作协议范本3篇
- 2025年度猪圈建造与农业循环经济合同4篇
- 二零二五版电影院装修升级合同范本3篇
- 2025版学校教师聘用合同范本:职称晋升条款详解3篇
- 2025年度体育场馆草坪铺设与维护服务合同4篇
- 2025年度货车司机劳动合同(附交通事故责任及赔偿)
- 2025年度智能科技股权众筹协议书模板
- 高考语文复习【知识精研】《千里江山图》高考真题说题课件
- 河北省承德市2023-2024学年高一上学期期末物理试卷(含答案)
- 高中物理斜面模型大全(80个)
- 012主要研究者(PI)职责药物临床试验机构GCP SOP
- 农耕研学活动方案种小麦
- 2024年佛山市劳动合同条例
- 污水管网规划建设方案
- 城镇智慧排水系统技术标准
- 采购管理制度及流程采购管理制度及流程
- 五年级美术下册第9课《写意蔬果》-优秀课件4人教版
- 节能降耗课件
评论
0/150
提交评论