班组分包合同范本

班组分包合同范本本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.分包工程的范围与内容2.1分包工程的概述2.2分包工程的详细清单2.3分包工程的开始和结束时间3.分包方的义务与责任3.1分包方的施工义务3.2分包方的质量保证义务3.3分包方的安全责任3.4分包方的保密义务4.发包方的义务与责任4.1发包方的指示权4.2发包方的支付义务4.3发包方的协调与配合义务4.4发包方的变更权5.合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与支付时间5.3价格调整的条件与方法5.4工程款的结算6.工期与进度6.1工期的约定6.2进度计划的编制与审批6.3工期延误的处理7.质量与检验7.1质量标准的约定7.2检验程序与方法7.3质量问题的处理8.安全与环保8.1安全措施的制定与实施8.2安全事故的处理8.3环保要求的遵守9.变更与解除9.1变更的条件与程序9.2解除的条件与程序10.违约责任10.1分包方的违约行为及责任10.2发包方的违约行为及责任11.争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼的地点与法院12.一般条款12.1信息的保密性12.2不可抗力12.3合同的转让12.4合同的终止13.附录13.1分包工程的技术图纸13.2分包工程的施工方案13.3合同价款明细表14.签字盖章14.1分包方的签字盖章14.2发包方的签字盖章14.3合同生效的条件第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的术语和定义，如有冲突，以本合同的表述为准。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件优先顺序如下：（1）本合同；（2）合同附件；（3）技术图纸；（4）施工方案；（5）其他双方约定的文件。第二条分包工程的范围与内容2.1分包工程的概述分包工程主要包括：（1）____；（2）____；（3）____等。2.2分包工程的详细清单详见合同附件一：分包工程详细清单。2.3分包工程的开始和结束时间分包工程的开始时间为____年____月____日，结束时间为____年____月____日。第三条分包方的义务与责任3.1分包方的施工义务乙方应按照本合同约定的工程范围、质量标准、进度要求等完成分包工程。3.2分包方的质量保证义务乙方应对分包工程的质量负责，确保分包工程符合约定的质量标准。3.3分包方的安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全。3.4分包方的保密义务乙方应对在分包工程过程中获得的甲方商业秘密和知识产权予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。第四条发包方的义务与责任4.1发包方的指示权甲方有权就分包工程的相关事项向乙方提出指示。4.2发包方的支付义务甲方按照本合同约定支付乙方分包工程的价款。4.3发包方的协调与配合义务甲方应协助乙方解决分包工程施工过程中遇到的问题，确保分包工程的顺利进行。4.4发包方的变更权甲方有权根据实际情况对分包工程的范围、质量标准、进度要求等进行变更。第五条合同价格与支付5.1合同价格的确定本合同分包工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2支付方式与支付时间甲方采用____方式支付乙方合同价款，具体支付时间及金额见合同附件二：支付计划。5.3价格调整的条件与方法双方约定，在分包工程实施过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可预测因素，可按照合同附件三：价格调整条款进行价格调整。5.4工程款的结算双方按照本合同约定的支付计划和价格调整条款进行工程款的结算。第六条工期与进度6.1工期的约定乙方应按照本合同约定的时间表完成分包工程。6.2进度计划的编制与审批乙方应编制分包工程的进度计划，并提交甲方审批。甲方应在收到进度计划后____个工作日内予以审批。6.3工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此产生的合理费用。（此处省略第七条至第十四条内容，如需完整合同，请补充相关内容）第八条质量与检验8.1质量标准的约定乙方应按照甲方提供的技术要求和标准完成分包工程，确保分包工程的质量符合相关法律法规及行业标准。8.2检验程序与方法分包工程的检验程序和方法如下：____。8.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，乙方应按照甲方要求及时进行整改，直至符合质量要求。如因乙方原因导致分包工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。第九条安全与环保9.1安全措施的制定与实施乙方应制定分包工程的安全措施，并按照甲方要求进行实施，确保施工过程中的安全。9.2安全事故的处理如分包工程施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。9.3环保要求的遵守乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保分包工程施工过程中的环保要求得到满足。第十条变更与解除10.1变更的条件与程序如因特殊情况需要变更分包工程的范围、质量标准、进度要求等，甲方应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除的条件与程序除非合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议，并按照约定办理相关手续。第十一条违约责任11.1分包方的违约行为及责任如乙方未按照合同约定完成分包工程，或分包工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。11.2发包方的违约行为及责任如甲方未按照合同约定支付价款，或未按照约定提供施工条件，甲方应承担相应的违约责任。第十二条争议解决12.1争议的解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。12.2仲裁或诉讼的地点与法院如双方约定仲裁，仲裁地点为甲方所在地；如选择诉讼，法院为甲方所在地有管辖权的人民法院。第十三条一般条款13.1信息的保密性乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和知识产权予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力因不可抗力导致分包工程无法履行或造成损失，双方应按实际情况协商解决。13.3合同的转让未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务转让给任何第三方。13.4合同的终止合同终止后，乙方应按照甲方要求完成分包工程的收尾工作，并承担相应责任。第十四条附录14.1分包工程的技术图纸详见合同附件四：分包工程技术图纸。14.2分包工程的施工方案详见合同附件五：分包工程施工方案。14.3合同价款明细表详见合同附件六：合同价款明细表。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，与分包工程有关联的各方，包括但不限于中介方、设计方、施工设备供应方、材料供应方等。15.2第三方介入的范围包括但不仅限于分包工程的施工、设计、监理、材料供应等环节。16.第三方介入的协调与配合16.1甲乙方应积极协助第三方进行分包工程的相关工作，确保工程顺利进行。17.第三方责任限额的确定17.1甲乙方与第三方之间的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于第三方责任的范围、限额金额等。17.2甲乙方应要求第三方购买相应的责任保险，以保障工程利益不受损失。18.第三方违约责任18.1如第三方未按照合同约定履行义务，导致分包工程出现质量、安全、进度等方面的问题，第三方应承担相应的违约责任。18.2第三方应按照甲乙方的要求，及时整改分包工程中存在的问题，确保工程顺利进行。19.第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方之间的合同关系应以本合同为准，第三方不应直接与甲乙方签订任何与分包工程有关的合同。19.2第三方应遵守本合同中关于质量、安全、环保等方面的约定，如有违反，应承担相应的责任。20.第三方介入的变更与解除20.1如甲方同意第三方介入分包工程，甲乙方应与第三方签订相应的补充协议，明确双方的权利与义务。20.2如第三方因故需要退出分包工程，甲乙方应重新协商确定第三方的责任与义务，并及时签订书面变更协议。21.第三方介入的争议解决21.1如第三方与甲乙方之间发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。21.2仲裁或诉讼的地点与法院应按照本合同约定的争议解决方式进行。22.第三方介入的一般条款22.1第三方应对在分包工程过程中获得的甲乙方商业秘密和知识产权予以保密，未经甲乙方同意，不得向任何第三方泄露。22.2不可抗力事件影响到第三方履行合同义务时，第三方应及时通知甲乙方，并按照甲乙方的要求采取措施减轻损失。22.3第三方不得将合同权利和义务转让给任何第三方，除非得到甲乙方的书面同意。22.4合同终止后，第三方应按照甲乙方的要求完成分包工程的收尾工作，并承担相应责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单详细列出分包工程的所有工作内容、数量、质量标准等信息。附件二：支付计划明确支付时间、支付金额等信息。附件三：价格调整条款详细说明价格调整的条件、方法等。附件四：分包工程技术图纸提供分包工程的详细技术图纸。附件五：分包工程施工方案详细列出分包工程施工的步骤、方法、要求等。附件六：合同价款明细表详细列出合同价款的构成、金额等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方的违约行为及责任认定分包方未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任，具体包括但不限于：未能按照约定的时间完成分包工程；分包工程的质量不符合约定的质量标准；分包工程的安全措施未得到有效实施，导致安全事故发生。示例：如果分包方未能在约定的时间内完成分包工程，甲方有权根据实际情况要求分包方支付逾期违约金，或解除合同并追究分包方的违约责任。2.发包方的违约行为及责任认定发包方未按照合同约定支付价款的，应承担