2024公共绿地建设劳务分包协议3篇_第1页
2024公共绿地建设劳务分包协议3篇_第2页
2024公共绿地建设劳务分包协议3篇_第3页
2024公共绿地建设劳务分包协议3篇_第4页
2024公共绿地建设劳务分包协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024公共绿地建设劳务分包协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准4.分包合同价款4.1合同总价4.2分包合同付款方式4.3付款进度及节点4.4付款条件5.分包合同工期及进度5.1合同工期5.2工期调整5.3进度计划6.技术和质量要求6.1技术标准6.2质量标准6.3质量检验7.材料和设备7.1材料供应7.2设备提供7.3材料和设备质量8.风险分担8.1分包方风险8.2总包方风险8.3不可抗力9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约赔偿12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密义务13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方地址:________1.1.3分包方法定代表人:________1.1.4分包方联系方式:电话________,邮箱________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:________1.2.2总包方地址:________1.2.3总包方法定代表人:________1.2.4总包方联系方式:电话________,邮箱________2.项目概况2.1项目名称:2024公共绿地建设项目2.2项目地点:________2.3项目规模:占地面积________平方米,绿化面积________平方米2.4项目工期:自合同生效之日起____个月3.劳务分包内容3.1分包范围:包括但不限于绿地施工、植物种植、园林小品安装、园林景观设计实施等3.2分包工作内容:详细工作内容见附件一《分包工作内容明细表》3.3分包工作标准:按照国家相关标准、行业规范和甲方要求执行4.分包合同价款4.1合同总价:人民币________元整4.2分包合同付款方式:分阶段付款,具体付款节点及金额见附件二《付款计划表》4.3付款进度及节点:根据项目进度和完成情况,按月度支付4.4付款条件:按合同约定的时间和条件支付,如遇特殊情况需提前支付或延期支付,双方另行协商确定5.分包合同工期及进度5.1合同工期:自合同生效之日起____个月5.2工期调整:如因不可抗力或其他非分包方原因导致工期延误,需经双方协商一致后调整5.3进度计划:详细进度计划见附件三《项目进度计划表》6.技术和质量要求6.1技术标准:按照国家相关标准、行业规范和甲方要求执行6.2质量标准:满足《城市绿化工程施工及验收规范》等相关标准6.3质量检验:项目完成后,由甲方组织进行验收,验收合格后方可交付使用7.材料和设备7.1材料供应:分包方负责材料和设备的采购、运输及保管,确保质量和数量符合合同要求7.2设备提供:分包方提供的设备应满足项目施工要求,并提供必要的操作和维护手册7.3材料和设备质量:材料和设备质量应符合国家相关标准和甲方要求,如出现质量问题,由分包方负责整改或更换8.风险分担8.1分包方风险:分包方承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格、安全事故等风险8.2总包方风险:总包方承担因设计变更、政策调整、不可抗力等原因造成的风险8.3不可抗力:如遇地震、洪水、台风等不可抗力因素导致工程无法正常进行,双方应协商解决,必要时可延期或终止合同9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交________仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构:________仲裁委员会9.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》及《仲裁规则》的规定进行10.合同解除10.1.1一方严重违约,另一方在合理期限内未采取措施10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3合同订立时所依据的国家政策发生变化,使合同无法履行10.2合同解除程序:解除合同需书面通知对方,并经双方签字确认10.3合同解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理剩余工作,并结算相关费用11.违约责任11.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2违约赔偿:违约方应按照合同约定或法律规定支付违约金或赔偿金,具体金额由双方协商确定12.保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等12.2保密期限:自合同签订之日起____年12.3保密义务:双方应采取必要措施,防止保密信息泄露,未经对方同意不得向任何第三方泄露13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同生效之日起生效13.2合同生效日期:________年________月________日13.3合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同13.4合同终止日期:合同终止后,双方应按照约定处理剩余工作,并结算相关费用14.其他约定事项14.1其他约定事项一:双方应遵守国家有关法律法规,履行合同义务14.2其他约定事项二:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.3其他约定事项三:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定或双方协商一致,参与本合同履行、监督、咨询或提供服务的任何个人或单位。15.2第三方介入方式15.2.1.1监理方:负责监督工程质量和进度,确保项目按合同要求完成。15.2.1.2设计方:提供项目设计服务,确保设计质量符合规范要求。15.2.1.3造价咨询方:提供工程造价咨询服务,确保项目造价合理。15.2.1.4技术咨询方:提供专业技术咨询服务,确保技术实施效果。15.2.1.5中介方:协助甲乙双方进行合同签订、合同履行过程中的协调工作。15.3第三方责任15.3.1第三方根据本合同约定或双方委托,应承担相应的责任,包括但不限于:15.3.1.1完成其职责范围内的工作,确保工作质量符合要求。15.3.1.2遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。15.3.1.3对其工作过程中知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密等予以保密。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方在提供服务前向甲乙双方提供担保。15.4.2第三方责任限额应包括但不限于:15.4.2.1直接经济损失。15.4.2.2间接经济损失。15.4.2.3甲乙双方因此遭受的其他损失。15.5第三方与其他方的划分说明15.5.1第三方在合同履行过程中的责任与甲乙双方的责任划分如下:15.5.1.1第三方在其职责范围内的工作,由第三方自行承担。15.5.1.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的,由第三方承担。15.5.1.3因第三方原因导致甲乙双方损失的,甲乙双方有权向第三方追偿。15.5.1.4第三方在履行职责过程中,如需甲乙双方提供协助或资源,甲乙双方应予以配合。15.6第三方更换15.6.1如甲乙双方同意更换第三方,应书面通知对方,并确保新第三方具备履行合同的能力和条件。15.7第三方介入费用的承担15.7.1第三方介入费用由甲乙双方在合同中约定,或由第三方在提供服务前向甲乙双方提供担保。15.7.2第三方介入费用应包括但不限于:15.7.2.1第三方的服务费用。15.7.2.2第三方在工作过程中的合理支出。15.7.2.3第三方因履行职责产生的其他费用。15.8第三方介入的监督15.8.1甲乙双方应对第三方的介入工作进行监督,确保第三方履行其职责。15.8.2甲乙双方有权要求第三方提供工作进展报告,并对其工作进行评价。15.9第三方介入的终止15.9.1如第三方未能履行其职责,甲乙双方有权终止其介入,并追究其责任。15.9.2第三方介入的终止,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《分包工作内容明细表》要求:详细列明分包工作内容、质量标准、工期安排等。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。2.附件二:《付款计划表》要求:详细列明付款节点、付款金额、付款条件等。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。3.附件三:《项目进度计划表》要求:详细列明项目各个阶段的时间节点、工作内容、质量标准等。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。4.附件四:《材料和设备清单》要求:详细列明材料和设备的名称、规格、数量、质量标准等。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。5.附件五:《第三方介入协议》要求:详细列明第三方的名称、职责、责任限额、费用等。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。6.附件六:《违约责任认定标准》要求:详细列明各种违约行为及相应的责任认定标准。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。7.附件七:《保密协议》要求:详细列明保密内容、保密期限、保密义务等。说明:本附件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间节点完成工作。1.2分包方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。1.3分包方违反合同约定的保密义务,泄露商业秘密。1.4总包方未按合同约定的时间节点支付分包款项。1.5第三方未按合同约定履行其职责。2.责任认定标准:2.1分包方未按合同约定的时间节点完成工作,每延误一日,应向总包方支付________元违约金。2.2分包方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准,应承担相应的赔偿责任。2.3分包方违反合同约定的保密义务,泄露商业秘密,应赔偿甲乙双方因此遭受的全部损失。2.4总包方未按合同约定的时间节点支付分包款项,每延误一日,应向分包方支付________元违约金。2.5第三方未按合同约定履行其职责,应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例:3.1分包方因自身原因导致工程延误三天,应向总包方支付________元违约金。3.2分包方提供的苗木质量不符合合同要求,导致绿化效果不达标,分包方应承担修复费用________元。3.3分包方泄露了甲方的设计图纸,甲方因此遭受损失________元,分包方应全额赔偿。全文完。2024公共绿地建设劳务分包协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1承包方信息2.2招标方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容与质量要求4.1工程内容4.2质量要求4.3质量保证5.合同价格与支付方式5.1合同价格5.2价格组成5.3支付方式5.4付款进度6.工程进度与验收6.1工程进度安排6.2验收标准6.3验收程序6.4验收期限7.材料设备供应与管理7.1材料设备供应7.2材料设备质量7.3材料设备管理8.安全与环保8.1安全管理8.2环保要求8.3事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理13.3不可抗力证明14.其他14.1法律法规14.2通知与送达14.3合同生效与修改14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024公共绿地建设劳务分包协议》。1.1.2“承包方”指在本合同中承担劳务分包任务的单位。1.1.3“招标方”指发起本合同项目的单位。1.1.4“项目”指本合同中约定的公共绿地建设项目。1.1.5“劳务分包”指承包方按照招标方要求,对项目部分或全部工程进行施工、管理和服务的行为。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1承包方信息2.1.1单位名称:_______2.1.2法定代表人:_______2.1.3联系人:_______2.1.4联系电话:_______2.1.5注册地址:_______2.2招标方信息2.2.1单位名称:_______2.2.2法定代表人:_______2.2.3联系人:_______2.2.4联系电话:_______2.2.5注册地址:_______3.项目概况3.1项目名称:_______3.2项目地点:_______3.3项目规模:_______(平方米或公顷)3.4项目工期:_______(起止日期)4.工程内容与质量要求4.1工程内容:包括但不限于绿化种植、景观设计、基础设施建设等。4.2质量要求:按照国家相关质量标准和招标方要求执行。4.3质量保证:承包方需保证工程质量和安全,提供质量保证书。5.合同价格与支付方式5.1合同价格:_______(人民币元)5.2价格组成:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。5.3支付方式:分阶段支付,具体支付节点和比例详见合同附件。5.4付款进度:按照合同约定的进度和节点进行支付。6.工程进度与验收6.1工程进度安排:按照合同约定的工期和节点进行施工。6.2验收标准:按照国家相关标准和招标方要求执行。6.3验收程序:验收前需通知招标方,验收时双方共同参与。6.4验收期限:自工程竣工之日起_______日内完成验收。7.材料设备供应与管理7.1材料设备供应:由承包方负责材料设备的采购和供应。7.2材料设备质量:承包方需保证材料设备的质量符合要求。7.3材料设备管理:承包方需对材料设备进行妥善保管和使用。8.安全与环保8.1安全管理8.1.1承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包方应建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施。8.1.3承包方应定期对施工现场进行安全检查,确保安全生产。8.2环保要求8.2.1承包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。8.2.2承包方应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响。8.2.3施工现场应设置环境保护设施,确保废水、废气、噪声等达标排放。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,承包方应立即采取措施,防止事故扩大。8.3.2承包方应按规定及时报告事故,配合相关部门进行调查处理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1提起诉讼前,双方应至少书面通知对方,给予对方合理的协商期限。9.2.2诉讼期间,双方应继续履行合同,除非法院另有判决。9.3争议解决费用9.3.1诉讼费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程任务的;10.1.2招标方未按合同约定支付款项的;10.1.3双方违反合同约定,造成对方损失的;10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方损失。10.2.2违约赔偿金额按合同约定或实际损失计算。10.3违约赔偿10.3.1承包方未按合同约定完成工程任务的,每逾期一日,应支付合同总价款的_______%作为违约金。10.3.2招标方未按合同约定支付款项的,应支付_______%的滞纳金。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致解除合同的;11.1.2发生不可抗力,导致合同无法继续履行的;11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同,并说明解除原因。11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后,承包方应立即停止施工。11.3.2招标方应按合同约定支付已完成的工程款项。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工期届满,工程已按合同要求完成;12.1.2双方协商一致终止合同的;12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止,并说明终止原因。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,承包方应立即停止施工。12.3.2招标方应按合同约定支付已完成的工程款项。13.不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件;13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并提供相关证明。13.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。13.3不可抗力证明13.3.1双方应提供不可抗力事件的官方证明文件。14.其他14.1法律法规14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知与送达14.2.1双方通知应以书面形式进行,送达地址以合同约定为准。14.3合同生效与修改14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同如有修改,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.4合同附件14.4.1本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,因特定需求或约定,被甲乙双方邀请或委托介入合同执行过程中的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1项目管理:招标方或承包方可邀请具备资质的第三方担任项目经理或项目管理公司,负责项目的整体管理。15.2.2专业咨询:招标方或承包方可邀请专业机构提供技术咨询、设计、监理等服务。15.2.3材料设备供应:招标方或承包方可委托第三方供应商提供材料设备。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,明确第三方介入的目的、职责和权限。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。16.第三方责任16.1责任范围16.1.1第三方应根据协议约定,在自身职责范围内承担责任。16.1.2第三方的责任不涉及合同主体甲乙双方的权利义务。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在协议中约定,不得超过合同总价款的_______%。16.2.2第三方责任限额不包括因自身故意或重大过失造成的损失。17.第三方权利17.1第三方权利范围17.1.1第三方有权根据协议约定,获取项目相关信息和资料。17.1.2第三方有权根据协议约定,对项目进行监督检查。17.2第三方权利行使17.2.1第三方在行使权利时,应遵守国家法律法规和合同约定。17.2.2第三方在行使权利过程中,应尊重甲乙双方的权利。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系由双方协议约定,甲方应按照协议约定支付费用。18.1.2第三方不得直接与甲方发生合同关系,除非甲方书面同意。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系由双方协议约定,乙方应按照协议约定支付费用。18.2.2第三方不得直接与乙方发生合同关系,除非乙方书面同意。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1第三方变更需经甲乙双方书面同意。19.1.2第三方变更后,原协议终止,双方应根据变更后的协议继续履行合同。19.2第三方退出19.2.1第三方退出需提前_______天书面通知甲乙双方。20.本合同修正20.1本合同中关于第三方介入的条款,如有与本修正不符之处,以本修正为准。20.2本合同修正自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的身份证明文件要求:提供双方的有效营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。说明:用于证明合同签订双方的合法身份和授权。2.附件二:项目施工图纸及技术规范要求:提供详细的施工图纸、设计说明、技术规范等。说明:用于指导施工过程,确保工程质量。3.附件三:工程量清单及计价规则要求:提供详细的工程量清单、计价规则等。说明:用于确定工程量、计价标准和合同价格。4.附件四:材料设备采购合同要求:提供材料设备采购合同的详细内容。说明:用于规范材料设备采购过程,确保材料设备质量。5.附件五:工程进度计划表要求:提供详细的工程进度计划表。说明:用于监督工程进度,确保工程按时完成。6.附件六:工程验收报告要求:提供工程验收报告,包括质量、安全、环保等方面的验收结果。说明:用于证明工程已按合同要求完成。7.附件七:合同履行过程中的变更文件要求:提供合同履行过程中的变更文件,包括变更原因、变更内容、变更后的合同等。说明:用于记录合同履行过程中的变更情况。8.附件八:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议的详细内容。说明:用于明确第三方介入的目的、职责、权限等。9.附件九:争议解决文件要求:提供争议解决过程中的相关文件,包括协商记录、诉讼材料等。说明:用于记录争议解决过程,维护双方合法权益。10.附件十:合同终止文件要求:提供合同终止的书面文件,包括终止原因、终止后的处理等。说明:用于证明合同已终止,明确双方权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程任务。责任认定标准:每逾期一日,承包方应支付合同总价款的_______%作为违约金。示例说明:若合同约定工期为120天,承包方实际工期超过150天,则应支付30天的违约金。2.违约行为:招标方未按合同约定支付款项。责任认定标准:每逾期一日,招标方应支付_______%的滞纳金。示例说明:若合同约定款项应在每月底支付,招标方实际支付日为次月第10天,则应支付10天的滞纳金。3.违约行为:第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准:第三方应根据协议约定承担相应的违约责任,赔偿甲乙双方的损失。示例说明:若第三方未按时提供技术咨询,导致工程延误,则应赔偿甲乙双方的损失。4.违约行为:发生安全事故。责任认定标准:根据事故原因和损失程度,由责任方承担相应的赔偿责任。示例说明:若事故由承包方原因导致,则承包方应承担全部或部分赔偿责任。5.违约行为:违反合同约定的其他行为。责任认定标准:根据违约行为的性质和后果,由责任方承担相应的违约责任。示例说明:若承包方在施工过程中擅自改变设计,导致工程质量不合格,则承包方应承担违约责任。全文完。2024公共绿地建设劳务分包协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.工程内容与范围3.1工程内容3.2工程范围3.3工程量清单4.工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验与验收4.3质量保证期5.工程进度安排5.1施工计划5.2进度控制措施5.3进度调整机制6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2费用支付方式6.3费用结算与支付时间7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.工程变更及索赔9.1工程变更程序9.2索赔处理9.3变更费用及工期调整10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护要求10.3事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.违约责任13.1违约行为界定13.2违约责任承担13.3违约赔偿计算14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_______1.1.2分包方法定代表人:_______1.1.3分包方住所:_______1.1.4分包方联系电话:_______1.1.5分包方开户行及账号:_______1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_______1.2.2总包方法定代表人:_______1.2.3总包方住所:_______1.2.4总包方联系电话:_______1.2.5总包方开户行及账号:_______1.3监理方信息1.3.1监理方名称:_______1.3.2监理方法定代表人:_______1.3.3监理方住所:_______1.3.4监理方联系电话:_______1.3.5监理方开户行及账号:_______2.项目概况2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______平方米或_______公顷2.4项目周期:_______年_______月_______日至_______年_______月_______日3.工程内容与范围3.1工程内容:包括但不限于绿化种植、景观建设、道路铺设、给排水工程等。3.2工程范围:_______区域内的绿化及配套设施建设。3.3工程量清单:详见附件一《工程量清单》。4.工程质量标准4.1质量要求:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到优良等级。4.2质量检验与验收:详见附件二《工程质量检验与验收标准》。4.3质量保证期:自竣工验收合格之日起,工程保修期为_______年。5.工程进度安排5.1施工计划:详见附件三《施工进度计划》。5.2进度控制措施:采取分段施工、分阶段验收的方式,确保工程进度按计划进行。5.3进度调整机制:因不可抗力等原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可调整工程进度计划。6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。6.2费用支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间节点如下:6.2.1预付款:合同签订后_______个工作日内支付总额的_______%。6.2.2进度款:每月支付上月完成工程量的_______%,每月支付一次。6.2.3验收款:竣工验收合格后_______个工作日内支付总额的_______%。6.2.4结算款:竣工结算完成后_______个工作日内支付剩余款项。6.3费用结算与支付时间:详见附件四《费用结算与支付时间表》。7.甲方权利与义务7.1甲方权利:7.1.1按照合同约定支付工程款;7.1.2监督乙方按照合同约定进行施工;7.1.3组织竣工验收;7.1.4在乙方违约时,有权要求解除合同。7.2甲方义务:7.2.1在合同约定的期限内支付工程款;7.2.2提供施工图纸、施工场地等施工条件;7.2.3协助乙方办理相关手续;7.2.4按时组织竣工验收。8.乙方权利与义务8.1乙方权利:8.1.1按照合同约定完成工程;8.1.2要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等;8.1.3在工程变更或合同履行过程中,有权提出合理化建议;8.1.4在工程验收合格后,获得相应的工程款。8.2乙方义务:8.2.1按照合同约定的时间、质量和标准完成工程;8.2.2严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律、法规;8.2.3配合甲方进行工程变更和验收;8.2.4对工程质量和安全承担全部责任。9.工程变更及索赔9.1工程变更程序:9.1.1任何一方提出工程变更,需书面通知对方;9.1.2双方协商一致后,签订工程变更协议;9.1.3工程变更需经监理方确认,并调整工程量和费用。9.2索赔处理:9.2.1任何一方因不可抗力等原因造成损失,有权向对方提出索赔;9.2.2索赔方需提供相关证明材料;9.2.3双方协商解决索赔,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。9.3变更费用及工期调整:9.3.1工程变更引起的费用增加,由变更方承担;9.3.2工期调整需经双方协商一致,并书面通知监理方。10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任:10.1.1乙方负责施工现场的安全生产;10.1.2乙方需遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。10.2环境保护要求:10.2.1乙方需遵守国家有关环境保护的法律法规,采取措施减少施工对环境的影响;10.2.2乙方需对施工现场产生的固体废物、废水、废气等进行处理。10.3事故处理:10.3.1发生安全事故,乙方应及时上报,并采取有效措施处理;10.3.2事故原因调查、责任认定及处理由监理方或相关部门负责。11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决合同争议;11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序:11.2.1任何一方提出仲裁申请,需向仲裁委员会提交书面仲裁申请;11.2.2仲裁委员会受理仲裁申请后,组织仲裁庭进行仲裁;11.2.3仲裁庭作出仲裁裁决后,双方应遵守裁决结果。12.合同解除与终止12.1合同解除条件:12.1.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同;12.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行,双方协商一致可解除合同。12.2合同终止条件:12.2.1工程竣工并验收合格;12.2.2双方协商一致解除合同。12.3解除或终止后的处理:12.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜;12.3.2双方应相互配合,确保工程移交顺利进行。13.违约责任13.1违约行为界定:13.1.1任何一方未按合同约定履行义务,均视为违约行为;13.1.2违约行为包括但不限于:逾期付款、质量不合格、未按时完成工程等。13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;13.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。13.3违约赔偿计算:13.3.1违约赔偿金额根据违约行为的具体情况,按照合同约定或法律规定计算。14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件:14.1.1双方签字盖章后生效;14.1.2本合同经双方协商一致,并报送相关部门备案。14.2合同变更程序:14.2.1任何一方提出合同变更,需书面通知对方;14.2.2双方协商一致后,签订合同变更协议。14.3合同解除程序:14.3.1任何一方提出合同解除,需书面通知对方;14.3.2双方协商一致后,签订合同解除协议。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指第三方,包括但不限于监理方、审计方、评估方、检测方、咨询方、仲裁机构、司法机关等。2.第三方介入的情形2.1乙方在履行合同过程中,如需第三方提供专业服务,应事先征得甲方同意,并签订相应协议。2.2第三方介入的情形包括但不限于:工程质量检测、工程进度监督、工程变更评估、争议调解等。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,其责任限额由双方在签订第三方协议时明确约定。3.2第三方责任限额不得超过其收取的服务费用总额。4.第三方责任划分4.1第三方在履行职责过程中,其责任范围仅限于其专业领域,不得超越其职责范围。4.2第三方不得因自身原因,导致甲方或乙方损失扩大。5.第三方权利与义务5.1第三方权利:5.1.1按照合同约定,收取服务费用;5.1.2在其专业领域内,独立履行职责;5.1.3享有合同约定的其他权利。5.2第三方义务:5.2.1按照合同约定,履行职责,确保服务质量;5.2.2遵守国家法律法规,维护甲方、乙方合法权益;5.2.3对其履行职责过程中获取的甲方、乙方信息,负有保密义务。6.第三方介入的流程6.1乙方提出第三方介入需求,向甲方提交书面申请;6.2甲方审核乙方申请,同意后,双方与第三方签订协议;6.3第三方介入后,按照协议约定履行职责;6.4第三方履行职责过程中,如发现甲方、乙方违约行为,应向甲方、乙方提出书面报告。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用,由乙方承担,并纳入工程总费用;7.2第三方介入的费用,应在第三方协议中明确约定。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中,如发生争议,应由甲方、乙方协商解决;8.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。9.第三方介入的终止9.1第三方介入完成后,其职责随之终止;9.2第三方介入终止后,甲方、乙方应按照协议约定支付剩余服务费用。10.第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中,对甲方、乙方提供的信息,负有保密义务;10.2未经甲方、乙方同意,第三方不得泄露其获取的任何信息。11.第三方介入的持续监督11.1甲方、乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论