2024中央军委办公地坪工程3篇_第1页
2024中央军委办公地坪工程3篇_第2页
2024中央军委办公地坪工程3篇_第3页
2024中央军委办公地坪工程3篇_第4页
2024中央军委办公地坪工程3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024中央军委办公地坪工程本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程工期第二条工程设计2.1设计依据2.2设计要求2.3设计变更2.4设计费用第三条施工单位3.1施工单位资质3.2施工单位选择3.3施工单位职责3.4施工单位权利第四条材料设备4.1材料设备供应4.2材料设备质量4.3材料设备验收4.4材料设备费用第五条施工进度5.1施工计划5.2施工进度要求5.3施工进度调整5.4施工进度奖罚第六条施工质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量问题处理第七条工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收结论第八条风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制8.4风险转移第九条付款方式9.1付款进度9.2付款条件9.3付款方式9.4付款时间第十条合同变更10.1变更原因10.2变更程序10.3变更费用10.4变更通知第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约处理第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用第十三条合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除通知13.4解除后果第十四条合同终止与生效14.1合同终止条件14.2合同生效时间14.3合同终止程序14.4合同终止后果第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:2024中央军委办公地坪工程1.2工程地点:北京市中央军委指定区域1.3工程规模:总面积约10万平方米,包括地面硬化、绿化、排水等配套设施1.4工程工期:自合同签订之日起,预计工期为12个月第二条工程设计2.1设计依据:参照国家相关设计规范、标准及军委办公地坪建设要求2.2设计要求:确保工程符合实用、美观、安全、环保等要求2.3设计变更:设计变更需经双方协商一致,并签订设计变更协议2.4设计费用:设计费用为工程总造价的3%,由设计方一次性收取第三条施工单位3.1施工单位资质:具备国家相关主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级资质3.2施工单位选择:通过公开招标方式选定施工单位3.3施工单位职责:负责工程的组织、施工、验收等工作3.4施工单位权利:享有合同约定的工程款支付、材料设备供应等权利第四条材料设备4.1材料设备供应:由施工单位负责材料设备的采购、供应和运输4.2材料设备质量:必须符合国家相关质量标准,并取得相应质量认证4.3材料设备验收:材料设备到货后,由双方共同进行验收,并签署验收报告4.4材料设备费用:材料设备费用计入工程总造价,由业主方支付第五条施工进度5.1施工计划:施工单位需编制详细的施工进度计划,经业主方批准后执行5.2施工进度要求:按计划完成各阶段的施工任务,确保工程按期完工5.3施工进度调整:因特殊情况需调整施工进度时,需经双方协商一致5.4施工进度奖罚:按施工进度完成情况,对施工单位进行奖励或处罚第六条施工质量6.1质量标准:严格执行国家相关工程质量标准6.2质量控制:施工单位需建立完善的质量管理体系,确保工程质量6.3质量验收:工程完工后,由双方共同进行质量验收6.4质量问题处理:对发现的质量问题,施工单位需及时整改,并承担相应责任第七条工程验收7.1验收条件:工程按设计要求完成,质量合格,具备使用条件7.2验收程序:验收分为初验和终验两个阶段,由业主方组织7.3验收标准:符合国家相关工程质量验收标准7.4验收结论:验收合格后,双方签署验收报告,工程正式交付使用第八条风险管理8.1风险识别:双方需共同识别工程实施过程中可能出现的风险,包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险等8.2风险评估:对识别出的风险进行评估,确定风险等级和影响程度8.3风险控制:采取相应的风险控制措施,包括风险规避、减轻、转移和接受等8.4风险转移:通过保险或其他合同条款,将部分风险转移给第三方第九条付款方式9.1付款进度:根据工程进度分期付款,具体分期及付款比例在合同附件中明确9.2付款条件:工程进度达到约定节点,且质量、安全等符合要求9.3付款方式:采用银行转账方式支付,付款凭证需双方签字确认9.4付款时间:每个付款周期结束后5个工作日内支付第十条合同变更10.1变更原因:因政策调整、市场变化、设计变更等合理原因10.2变更程序:提出变更申请,经双方协商一致后,签订变更协议10.3变更费用:变更费用根据实际情况协商确定,并调整合同总价10.4变更通知:变更协议签订后,双方应及时通知对方,并做好相关记录第十一条违约责任11.1违约情形:包括但不限于逾期付款、工程质量不合格、未按时完成工程等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿:赔偿金额根据违约情节和损失程度确定11.4违约处理:违约方应在接到违约通知后及时采取措施,防止损失扩大第十二条争议解决12.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行12.3争议解决机构:选择具有管辖权的中立仲裁委员会12.4争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十三条合同解除13.1解除条件:因不可抗力、违约等法定或约定情形13.2解除程序:一方提出解除合同,需书面通知对方,并说明理由13.3解除通知:解除通知送达对方后,合同自通知送达之日起解除13.4解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理剩余事宜第十四条合同终止与生效14.1合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法定终止情形等14.2合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效14.3合同终止程序:合同终止后,双方应及时办理相关手续,清理债权债务14.4合同终止后果:合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜,包括工程移交、款项结算等第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同约定事项,提供专业服务、咨询、监督等职能的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、分支机构或员工。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于设计审查、工程监理、质量检测、安全监督、造价咨询等。2.2第三方介入的具体范围和内容应在合同附件中明确。第三条第三方选定与职责3.1第三方由甲乙双方共同选定,选定过程应公开、公正、公平。3.2第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担合同约定的职责。3.3第三方的主要职责包括:3.3.1按照合同约定提供专业服务;3.3.2对工程进度、质量、安全等进行监督和检查;3.3.3对合同执行情况进行评估和报告;3.3.4协助解决合同履行过程中的争议。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额根据其服务性质、合同约定和风险评估确定,并在合同附件中明确。4.3第三方责任限额不得超过合同总价的5%。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务,不得受乙方影响;5.1.2第三方的服务费用由甲方支付,支付方式按合同约定执行;5.1.3第三方对甲方承担保密义务,不得泄露甲方商业秘密。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应协助乙方完成工程建设和合同履行;5.2.2第三方的服务费用由乙方支付,支付方式按合同约定执行;5.2.3第三方对乙方承担保密义务,不得泄露乙方商业秘密。第六条第三方介入的变更程序6.1如需变更第三方,甲乙双方应共同协商一致,并书面通知对方。6.2变更第三方后,原合同中关于第三方的条款相应失效,新第三方应重新签订服务协议。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方在履行合同过程中产生的争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入合同履行结束后,甲乙双方应共同对第三方的服务进行评估。8.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应按照合同约定支付剩余服务费用。第九条第三方介入的补充条款9.1第三方在合同履行过程中,如发现甲乙双方有违反合同约定行为,有权向甲乙双方提出书面警告。9.2第三方在履行合同过程中,如发现工程存在安全隐患,有权要求甲乙双方立即采取整改措施。第十条第三方介入的适用法律10.1第三方介入的合同履行,适用中华人民共和国相关法律法规。10.2第三方介入的合同争议,适用中华人民共和国仲裁法或相关诉讼法。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况及设计图纸要求:详细描述工程规模、设计要求、施工范围等,并附上设计图纸。说明:该附件为工程实施的基础文件,是双方协商和施工的重要依据。2.附件二:施工组织设计要求:包括施工进度计划、施工方案、施工工艺、安全措施等。说明:该附件为施工单位的施工指导文件,确保工程按计划、规范进行。3.附件三:材料设备清单及质量标准要求:详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、质量标准等。说明:该附件确保材料设备的质量,为验收和结算提供依据。4.附件四:工程进度款支付计划要求:明确每个付款周期的工程进度、付款金额及支付时间。说明:该附件确保工程款的合理分配,维护双方的权益。5.附件五:第三方服务协议要求:明确第三方的服务内容、职责、费用、期限等。说明:该附件规范第三方服务,确保第三方履行合同义务。6.附件六:工程质量验收报告要求:详细记录工程质量验收的过程、结果、存在问题及整改措施。说明:该附件作为工程质量的重要证明文件,为工程验收和保修提供依据。7.附件七:合同变更协议要求:记录合同变更的原因、内容、时间、费用等信息。说明:该附件确保合同变更的合法性和有效性。8.附件八:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:该附件为解决争议提供明确的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期付款责任认定:违约方应向守约方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金,并赔偿守约方因此造成的损失。示例:若约定每月5日支付工程款,但乙方未在约定日期支付,则乙方需支付违约金及赔偿损失。2.违约行为:逾期完成工程责任认定:违约方应向守约方支付每日工程总价的千分之一作为违约金,并赔偿守约方因此造成的损失。示例:若合同约定工期为12个月,但乙方未在约定时间内完成工程,则乙方需支付违约金及赔偿损失。3.违约行为:工程质量不合格责任认定:违约方应返工、修复,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的费用。示例:若工程验收不合格,乙方需负责整改,直至合格。4.违约行为:未按约定提供材料设备责任认定:违约方应向守约方支付材料设备费用的一倍作为违约金,并赔偿守约方因此造成的损失。示例:若乙方未按时提供合同约定的材料设备,则乙方需支付违约金及赔偿损失。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定:违约方应承担侵权责任,包括但不限于停止侵权、赔偿损失、消除影响等。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,则乙方需承担相应法律责任。6.违约行为:擅自变更设计责任认定:违约方应承担由此产生的额外费用,并赔偿守约方因此造成的损失。示例:若乙方未经甲方同意擅自变更设计,则乙方需承担由此产生的费用及赔偿损失。全文完。2024中央军委办公地坪工程1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程工期1.6工程总投资2.工程设计2.1设计依据2.2设计标准2.3设计文件2.4设计变更3.工程施工3.1施工单位3.2施工组织设计3.3施工进度计划3.4施工质量保证3.5施工安全管理3.6施工环境保护4.材料设备供应4.1材料设备供应商4.2材料设备质量4.3材料设备交货4.4材料设备验收5.工程监理5.1监理单位5.2监理内容5.3监理方法5.4监理报告6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收组织6.4验收报告7.工程结算7.1结算依据7.2结算方式7.3结算程序7.4结算争议8.付款方式8.1付款进度8.2付款条件8.3付款方式8.4付款期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除11.4合同终止后的处理12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3材料设备清单12.4监理合同12.5其他相关文件13.合同签署13.1签署主体13.2签署日期13.3签署地点14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同份数14.4合同解释第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024中央军委办公地坪工程1.2工程地点:北京市区街道1.3工程规模:占地面积约10000平方米,建筑面积约5000平方米1.4工程类型:办公地坪工程,包括地面铺设、防水处理、排水系统等1.5工程工期:自合同签订之日起,预计工期为12个月1.6工程总投资:人民币2000万元整第二条工程设计2.1设计依据:国家及地方相关设计规范、标准、法规2.2设计标准:按照国家一级设计标准执行2.3设计文件:包括总平面图、地坪结构图、材料清单、施工图等2.4设计变更:如遇设计变更,由设计单位提出变更方案,经双方协商一致后实施第三条工程施工3.1施工单位:建筑工程有限公司3.2施工组织设计:施工单位需编制详细的施工组织设计,包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施等3.3施工进度计划:施工进度计划需明确各阶段的时间节点,确保工程按期完成3.4施工质量保证:施工单位需建立健全质量保证体系,确保工程质量符合设计要求和规范标准3.5施工安全管理:施工单位需严格执行国家及地方相关安全生产法规,确保施工安全3.6施工环境保护:施工单位需采取措施,确保施工过程中对环境的影响降到最低第四条材料设备供应4.1材料设备供应商:材料设备有限公司4.2材料设备质量:供应商提供的材料设备需符合国家及行业质量标准4.3材料设备交货:供应商按合同约定的时间、地点交货,并负责卸货及运输4.4材料设备验收:验收标准参照国家及行业相关标准执行,验收不合格的,供应商负责退货或更换第五条工程监理5.1监理单位:工程监理有限公司5.2监理内容:包括施工过程、质量、进度、安全等方面的监理5.3监理方法:采用现场监理、旁站监理、抽样检测等方式第六条工程验收6.1验收标准:按照国家及行业相关标准执行6.2验收程序:由建设单位组织验收,监理单位、施工单位、设计单位等相关单位参与6.3验收组织:验收组由建设单位指定,负责组织验收工作6.4验收报告:验收合格后,验收组出具验收报告,确认工程合格第七条工程结算7.1结算依据:合同约定、设计变更、工程量清单、市场价格等7.2结算方式:分阶段结算,按工程进度支付7.3结算程序:施工单位提交结算申请,建设单位审核后支付7.4结算争议:如发生结算争议,双方协商解决,协商不成可提交仲裁机构或人民法院解决第八条付款方式8.1付款进度:根据工程进度分为四个阶段支付,分别为工程开工前、主体结构封顶、竣工验收前、工程竣工后8.2付款条件:各阶段付款条件为工程进度达到合同约定比例,且相关验收合格8.3付款方式:采用银行转账的方式进行支付8.4付款期限:付款期限为收到付款申请后的15个工作日内完成支付第九条违约责任9.1违约情形:包括但不限于逾期付款、工程延期、质量不合格、材料设备不符合要求等9.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿:违约金按合同总价的千分之五计算,损失赔偿按实际损失计算第十条争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决10.2争议解决机构:协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.3争议解决程序:仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同终止条件:合同约定的工程竣工日期到达,且双方确认工程完成验收11.3合同解除:在合同履行过程中,任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同11.4合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及资料等第十二条合同附件12.1设计图纸:包括总平面图、地坪结构图、材料清单、施工图等12.2施工图纸:包括详细施工图、材料设备清单等12.3材料设备清单:包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价等12.4监理合同:监理单位与建设单位签订的监理合同12.5其他相关文件:包括工程变更单、验收报告、付款凭证等第十三条合同签署13.1签署主体:合同由建设单位和施工单位法定代表人或授权代表签署13.2签署日期:合同签署日期为双方达成一致意见之日13.3签署地点:合同签署地点为双方约定的地点第十四条其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.3合同份数:本合同一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力14.4合同解释:对本合同的解释以书面形式为准,如有歧义,由双方协商解决第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.2第三方介入范围:包括但不限于工程设计、施工监理、材料设备采购、工程审计、法律咨询等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序:甲乙双方协商一致,签订第三方介入协议,明确第三方介入的具体内容、职责、权利和义务。a)具有国家规定的相关资质证书;b)具备完成介入任务所需的专业能力;c)没有违法记录;d)双方认为的其他条件。第三条第三方的责任及权利3.1第三方的责任:a)第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,认真履行职责,确保介入任务的完成;b)第三方对介入过程中产生的后果承担相应责任;c)第三方应遵守国家相关法律法规,不得损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方的权利:a)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;b)第三方有权按照合同约定收取费用;c)第三方有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:a)第三方应向甲方提供相关服务,甲方应按照合同约定支付费用;b)第三方对甲方提供的服务质量负责,甲方对第三方的服务质量进行监督。4.2第三方与乙方的划分:a)第三方应向乙方提供相关服务,乙方应按照合同约定支付费用;b)第三方对乙方提供的服务质量负责,乙方对第三方的服务质量进行监督。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额:a)第三方对甲乙双方承担的责任,以合同约定的金额为限;b)如第三方责任超过合同约定的金额,超出部分由第三方自行承担。第六条第三方介入的变更及解除6.1第三方介入的变更:甲乙双方协商一致,可对第三方介入协议进行变更。a)第三方无法履行合同约定;b)双方协商一致;c)出现不可抗力因素;d)法律法规规定。第七条第三方介入的费用及支付7.1第三方介入费用:根据第三方介入协议的约定,由甲乙双方支付。7.2第三方介入费用的支付:按照合同约定的时间和方式支付。第八条第三方介入协议的签署及生效8.1第三方介入协议的签署:由甲乙双方法定代表人或授权代表签署。8.2第三方介入协议的生效:签署后,经双方签字盖章后生效。第九条第三方介入协议的争议解决9.1争议解决方式:发生争议时,甲乙双方应友好协商解决。9.2争议解决机构:协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。第十条第三方介入协议的附件10.1第三方介入协议附件:包括但不限于第三方资质证书、第三方介入协议等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸:要求:包含总平面图、地坪结构图、材料清单、施工图等,图纸需符合国家及地方相关设计规范和标准。说明:设计图纸为工程实施的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.施工图纸:要求:详细施工图、材料设备清单等,施工图纸需清晰、准确、易于施工人员理解。说明:施工图纸是施工过程中必须遵循的文件,对施工质量和进度有重要影响。3.材料设备清单:要求:包括材料设备名称、规格、型号、数量、单价等,清单需与实际供应情况相符。说明:材料设备清单是材料设备采购和验收的依据,需确保清单的准确性和完整性。4.监理合同:要求:监理单位与建设单位签订的监理合同,明确监理内容、方法、报告等。说明:监理合同是监理单位履行监理职责的依据,对工程质量、进度、安全有监督作用。5.工程变更单:要求:记录工程变更的内容、原因、影响、处理措施等。说明:工程变更单是处理工程变更的重要文件,需确保变更的合理性和合法性。6.验收报告:要求:验收组对工程进行验收后,出具验收报告,包括验收结果、存在问题等。说明:验收报告是确认工程是否达到合同约定标准的依据,对工程结算有重要影响。7.付款凭证:要求:记录付款金额、时间、方式等。说明:付款凭证是支付款项的证明,需确保付款凭证的真实性和完整性。8.合同协议书:要求:包括合同双方的基本信息、合同内容、签订日期等。说明:合同协议书是合同的主要文件,需确保合同内容的准确性和合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款:责任认定:逾期付款的,应支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。示例:若合同约定付款日期为每月5日,但乙方于每月10日支付,则应支付千分之五的违约金。2.工程延期:责任认定:因乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应支付工程总价的千分之一作为违约金。示例:若合同约定工期为12个月,但实际工期为15个月,则乙方应支付千分之一乘以工程总价乘以延期时间(3个月)的违约金。3.质量不合格:责任认定:因乙方施工导致工程质量不合格,乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。示例:若乙方施工的地面出现裂缝,乙方需无条件返工,并承担返工产生的费用。4.材料设备不符合要求:责任认定:因供应商原因导致材料设备不符合要求,供应商应负责退货或更换,并承担由此产生的全部费用。示例:若供应商提供的防水材料不符合合同约定标准,供应商需负责退货或更换,并承担退货或更换产生的费用。5.违反保密条款:责任认定:泄露合同内容或项目信息的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例:若第三方泄露了项目信息,需承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024中央军委办公地坪工程2本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程建设标准1.5工程建设内容第二条工程建设工期2.1工程总工期2.2各阶段工期安排2.3工期延误及违约责任第三条工程投资及资金管理3.1工程总投资3.2投资来源及资金拨付3.3资金管理及监督第四条施工单位4.1施工单位资质要求4.2施工单位选择及中标4.3施工单位履约责任第五条设计单位5.1设计单位资质要求5.2设计单位选择及中标5.3设计单位履约责任第六条工程监理6.1监理单位资质要求6.2监理单位选择及中标6.3监理单位履约责任第七条工程质量7.1工程质量标准7.2质量检测及验收7.3质量问题处理及整改第八条工程安全8.1工程安全标准8.2安全管理及措施8.3安全事故处理及责任第九条环境保护9.1环境保护要求9.2环境监测及验收9.3环境污染处理及责任第十条人员配备10.1施工人员配备10.2设计人员配备10.3监理人员配备第十一条合同变更11.1合同变更范围11.2合同变更程序11.3合同变更责任第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任第十三条违约责任13.1违约情形及责任13.2违约赔偿及处理第十四条争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决费用第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024中央军委办公地坪工程1.2工程地点:北京市区路号1.3工程规模:占地面积约为10,000平方米1.4工程建设标准:按照国家一级办公建筑标准设计、施工1.5工程建设内容:包括地坪硬化、绿化景观、排水系统、照明设施等第二条工程建设工期2.1工程总工期:12个月2.2各阶段工期安排:2.2.1设计阶段:2个月2.2.2施工准备阶段:1个月2.2.3施工阶段:9个月2.2.4竣工验收阶段:1个月2.3工期延误及违约责任:2.3.1施工单位未能按期完成工程,每延误一天,应向业主支付违约金人民币10万元第三条工程投资及资金管理3.1工程总投资:人民币5,000万元3.2投资来源及资金拨付:3.2.1业主自筹资金3.2.2银行贷款3.2.3资金拨付:按工程进度分期拨付3.3资金管理及监督:3.3.1业主设立专款账户,用于工程资金管理3.3.2会计师事务所对资金使用情况进行监督第四条施工单位4.1施工单位资质要求:4.1.1具有建筑工程施工总承包一级资质4.1.2近三年内有类似工程施工业绩4.2施工单位选择及中标:4.2.1通过公开招标方式选择施工单位4.2.2中标单位需提交完整的投标文件及履约保证金4.3施工单位履约责任:4.3.1按合同约定完成工程建设任务4.3.2确保工程质量、安全、环保第五条设计单位5.1设计单位资质要求:5.1.1具有建筑工程设计甲级资质5.1.2近三年内有类似工程设计业绩5.2设计单位选择及中标:5.2.1通过公开招标方式选择设计单位5.2.2中标单位需提交完整的投标文件及履约保证金5.3设计单位履约责任:5.3.1按合同约定完成工程设计任务5.3.2确保设计质量、符合规范第六条工程监理6.1监理单位资质要求:6.1.1具有建筑工程监理甲级资质6.1.2近三年内有类似工程监理业绩6.2监理单位选择及中标:6.2.1通过公开招标方式选择监理单位6.2.2中标单位需提交完整的投标文件及履约保证金6.3监理单位履约责任:6.3.1按合同约定对工程实施监理6.3.2确保工程质量、安全、环保第七条工程质量7.1工程质量标准:7.1.1符合国家及行业标准7.1.2按照合同约定进行质量检测7.2质量检测及验收:7.2.1施工过程中,施工单位需进行自检,监理单位进行抽检7.2.2工程竣工后,由业主组织验收7.3质量问题处理及整改:7.3.1对发现的质量问题,由施工单位负责整改7.3.2严重质量问题需经业主、监理、施工单位共同确认整改方案7.3.3整改完成后,由监理单位进行验收第八条工程安全8.1工程安全标准:8.1.1符合国家有关建筑工程安全法律法规和标准8.1.2采取必要的安全防护措施,确保施工人员安全8.2安全管理及措施:8.2.1施工单位应设立安全管理部门,负责日常安全管理工作8.2.2制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任8.2.3定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患8.3安全事故处理及责任:8.3.1发生安全事故,立即启动应急预案,组织救援8.3.2对事故原因进行调查,明确责任,追究相关责任人8.3.3对事故造成的损失进行赔偿第九条环境保护9.1环境保护要求:9.1.1严格遵守国家有关环境保护法律法规9.1.2施工过程中采取有效措施,减少对环境的影响9.2环境监测及验收:9.2.1施工单位应定期对施工现场进行环境监测9.2.2工程竣工后,由业主组织环境验收9.3环境污染处理及责任:9.3.1对施工过程中产生的固体废弃物、废水等进行分类处理9.3.2对环境污染事故进行及时处理,并承担相应责任第十条人员配备10.1施工人员配备:10.1.1施工单位应按工程规模配备足够的技术、管理人员10.1.2确保施工人员具备相应的技能和资格10.2设计人员配备:10.2.1设计单位应按工程规模配备足够的设计人员10.2.2设计人员应具备相应的专业知识和经验10.3监理人员配备:10.3.1监理单位应按工程规模配备足够的监理人员10.3.2监理人员应具备相应的监理资质和经验第十一条合同变更11.1合同变更范围:11.1.1因不可抗力导致工程延期或合同内容变更11.1.2因设计变更、工程量增减等原因导致的合同内容变更11.2合同变更程序:11.2.1双方协商一致,签订变更协议11.2.2变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力11.3合同变更责任:11.3.1变更后的合同价款、工期等由双方协商确定第十二条合同解除12.1合同解除条件:12.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序:12.2.1提前通知对方,说明解除合同的理由12.2.2双方协商确定合同解除后的处理事宜12.3合同解除责任:12.3.1解除合同后,双方应按合同约定处理已发生的费用和责任第十三条违约责任13.1违约情形及责任:13.1.1施工单位未按期完成工程,每延误一天,支付违约金人民币10万元13.1.2设计单位未按期提交设计文件,每延误一天,支付违约金人民币5万元13.1.3监理单位未履行监理职责,每发生一次,支付违约金人民币2万元13.2违约赔偿及处理:13.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失13.2.2双方协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁第十四条争议解决14.1争议解决方式:14.1.1双方应友好协商解决争议14.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁14.2争议解决机构:14.2.1争议解决机构为北京仲裁委员会14.3争议解决费用:14.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁定第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特殊需要或特定目的,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于:咨询机构、监理公司、检测机构、评估机构、金融机构、法律顾问等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量和安全、降低风险、优化资源配置等。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.2第三方介入后,应向甲乙双方提供其资质证明文件,确保其具备履行相关职责的能力。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中的责任限额,应根据其合作协议及专业领域的行业标准确定。4.2第三方责任限额包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、因第三方原因导致的合同违约责任等。第五条第三方职责5.1.1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论