建筑施工合同书示例_第1页
建筑施工合同书示例_第2页
建筑施工合同书示例_第3页
建筑施工合同书示例_第4页
建筑施工合同书示例_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________建筑施工合同书合同双方:第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______1.5工程总价:_______(大写:_______________________元整)第二条施工期限本工程的施工期限为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第三条质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,保证工程质量达到_______等级。第四条合同价格及支付4.1双方确认,本工程的总价为_______元(大写:_______________________元整),乙方应按照本合同约定的价格完成工程的施工。(1)工程开工后_______天内,支付合同总价款的_______%;(2)工程进度达到_______%时,支付合同总价款的_______%;(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的_______%;(4)剩余的合同总价款作为质量保证金,待工程质量保证期届满后支付。4.3甲方支付价款时,乙方应提供等额的增值税普通发票。第五条施工准备5.1甲方应在本合同签订后_______天内,向乙方提供完整的施工图纸、施工方案、施工技术要求等相关资料,并保证资料的准确性和完整性。5.2甲方应在本合同签订后_______天内,向乙方提供施工现场,并保证施工现场的通水、通电、通路等施工必备条件。5.3甲方应指派_______名代表负责工程的现场管理,协调处理工程施工过程中的有关问题。第六条施工要求6.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,确保工程质量。6.2乙方应按照约定的工期完成施工任务,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。6.3乙方应严格按照安全生产的要求进行施工,确保施工过程中的安全生产。6.4乙方应保证施工过程中产生的废弃物、废水等符合国家环保要求,不得污染环境。第七条工程验收7.1工程完成后,乙方应按照甲方的要求进行自检,自检合格后向甲方申请验收。7.2甲方应在收到乙方验收申请后_______天内组织验收,验收合格的,予以接收。7.3如有验收不合格的情况,甲方应书面通知乙方,乙方应在接到通知后_______天内整改完毕,并重新申请验收。第八条保修8.1工程验收合格后,乙方应按照国家和行业的有关规定,对工程进行保修,保修期为_______年。8.2在保修期内,如工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。第九条违约责任9.1乙方未按照约定工期完成施工任务的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_______%乘以逾期天数。9.2甲方未按照约定时间支付合同价款的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_______%乘以逾期天数。9.3双方的其他违约行为,应按照法律规定和本合同约定承担相应的违约责任。第十条争议解决双方因履行本合同发生的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他约定11.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格且保修期届满之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)合同双方应仔细阅读本合同,确保对合同条款的理解和认同。(2)合同双方应按照约定履行各自的权利和义务,确保工程的顺利进行。(3)合同双方应严格按照国家和行业的相关标准、规范进行施工和验收。(4)合同双方应遵守合同约定的保密条款,不得泄露合同内容和工程相关资料。(5)合同双方在发生纠纷时,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。2.解决办法:(1)合同双方在履行过程中发生纠纷时,应及时沟通,充分表达各自的意见和诉求。(2)合同双方可以寻求专业调解机构进行调解,调解不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。(3)在诉讼过程中,合同双方应积极配合法院的调查和审理,如实提供相关证据。关键词语的法律名词解释:1.甲方:指工程的所有权人或委托人,具有委托乙方施工的权利。2.乙方:指承担工程施工任务的法人或其他组织。3.施工期限:指合同约定的完成工程施工的时间期限。4.质量标准:指工程质量应达到的国家相关标准和要求。5.合同价格:指双方约定的工程施工总价款。6.支付进度:指合同价款的支付分为几个阶段,并约定相应的支付时间。7.施工图纸:指工程施工所需的详细设计图纸和技术资料。8.保修期:指工程验收合格后,乙方对工程提供的保修期限。9.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应向对方支付的赔偿金。10.争议解决:指双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合及补充条款:1.特殊应用场合:工程项目的规模或内容发生变更补充条款:如甲方在工程进行过程中提出变更工程规模或内容的要求,乙方应根据实际情况评估变更对工程进度、质量和成本的影响。如变更导致合同价款发生增减,双方应另行签订补充协议,明确变更后的合同价款及相关事宜。2.特殊应用场合:不可抗力因素导致工程延期补充条款:如工程因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致延期,乙方应尽快通知甲方,并提供相关证明材料。根据不可抗力因素对工程的影响,双方可协商调整工程进度和保修期。3.特殊应用场合:工程质量问题补充条款:如工程验收过程中发现质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。4.特殊应用场合:甲方支付价款延迟补充条款:如甲方未按约定时间支付合同价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。如甲方延迟支付价款导致

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论