权威建设工程施工合同书模板

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为_______项目的建设需要，经双方友好协商，就该项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______元二、合同价格2.1合同总价：_______元（大写：____________________________元整）。2.2合同价格包含：_______。2.3合同价格不包含：_______。三、合同工期3.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2工期延误的违约责任：_______。四、质量标准4.1工程质量应符合_______标准。4.2工程质量不合格的修复及费用：_______。五、合同的履行5.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、工程量清单等相关资料。5.2乙方应按合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.3甲方应按合同约定支付合同价款，支付方式为：_______。六、合同的变更和解除6.1合同变更的条件：_______。6.2合同解除的条件：_______。七、违约责任7.1甲方违约责任：_______。7.2乙方违约责任：_______。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，严格执行合同约定，共同维护合同的履行。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同前应仔细阅读合同全文，确保对合同条款的理解和同意。2.甲方应按照合同约定履行其义务，如提供施工场地、图纸等，确保工程顺利进行。3.乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。4.甲方应按合同约定支付合同价款，如逾期支付，应承担违约责任。6.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：用于标识合同的唯一编号，便于双方管理和查询。2.甲方：指合同中的发包方，即工程项目的委托方。3.乙方：指合同中的承包方，即接受委托进行工程施工的一方。4.工程概况：指工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、内容等。5.合同价格：指双方约定的工程总价款，包括工程所有费用。6.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。7.质量标准：指工程质量应达到的要求，通常为国家标准或行业标准。8.违约责任：指当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。9.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决方式，包括协商和诉讼等。10.有管辖权的人民法院：指根据法律规定，具有审理案件权限的法院。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，工程为一座新的办公楼建设。2.甲方为大型企业，乙方为指定的施工单位，工程为一条新生产线的安装。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工总承包商，工程为一座新住宅小区的建设。4.甲方为非盈利组织，乙方为志愿者团队，工程为一座社区中心的翻新。附件列表：1.施工图纸和技术规范书2.工程量清单和材料规格书3.施工组织设计和安全计划4.乙方施工团队资质证明文件5.工程进度计划和付款时间表6.质量保证书和保修条款7.合同变更记录和双方沟通纪要针对每个特殊场合的补充条款：1.政府机关办公楼建设：乙方必须遵守政府采购规定，确保公开透明。工程完成后，乙方需提供完整的竣工资料和操作手册。2.新生产线安装：乙方需提供专业工程师进行现场指导，确保生产线安装正确无误。安装完成后，乙方需提供一定期限的免费维护服务。3.住宅小区建设：乙方需按照甲方提供的设计要求进行施工，确保住