施工分包协议书样本

施工分包协议书样本甲方（总包单位）：乙方（分包单位）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本协议。第一条协议项目1.1本项目的工程名称：____________________。1.2本项目的工程地点：____________________。1.3本项目的工程内容：____________________。第二条工程总价及支付方式2.1本项目的工程总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2甲方应按照下列支付方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的________%；（2）工程进度达到________%后，甲方支付乙方工程款的________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的________%；（4）剩余的工程款作为质量保证金，待质保期结束后支付。第三条工程质量与标准3.1乙方应按照甲方的要求和技术标准施工，确保工程质量。3.2乙方应严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全。3.3乙方应保证施工过程中，工程质量、安全、进度等方面满足甲方的要求。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工。4.2乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。4.3乙方若未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的________%。第五条甲乙双方的责任和义务5.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并保证乙方的合法权益。5.2乙方应按照合同约定进行施工，并保证工程质量、安全、进度等方面满足甲方的要求。5.3甲方应提供乙方施工所需的场地、材料、设备等，并确保施工顺利进行。5.4乙方应遵守国家有关法律法规，严格按照施工方案施工，确保工程安全。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束之日终止。甲方（总包单位）：______________乙方（分包单位）：______________签订日期：______________施工分包协议书样本甲方（总包单位）：乙方（分包单位）：项目的工程名称：____________________。项目的工程地点：____________________。项目的工程内容：____________________。工程总价及支付方式：本项目的工程总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。甲方应按照下列支付方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的________%；（2）工程进度达到________%后，甲方支付乙方工程款的________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的________%；（4）剩余的工程款作为质量保证金，待质保期结束后支付。工程质量与标准：乙方应按照甲方的要求和技术标准施工，确保工程质量。我们都非常清楚，工程质量是工程的生命线，也是我们双方共同的脸面。乙方应严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全。安全第一，这是我们每个人都必须时刻牢记的。乙方应保证施工过程中，工程质量、安全、进度等方面满足甲方的要求。工期：乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工。我们知道，工期对于工程来说至关重要，所以乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。如果乙方未按约定工期完成工程，那么乙方应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的________%。甲乙双方的责任和义务：甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并保证乙方的合法权益。甲方还需要提供乙方施工所需的场地、材料、设备等，并确保施工顺利进行。乙方应按照合同约定进行施工，并保证工程质量、安全、进度等方面满足甲方的要求。乙方应遵守国家有关法律法规，严格按照施工方案施工，确保工程安全。争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。其他：本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期结束之日终止。甲方（总包单位）：______________乙方（分包单位）：______________签订日期：______________重点：1.工程名称、地点、内容。2.工程总价及支付方式，包括预付款、进度付款、验收付款和质保金。3.工程质量与标准，要求乙方按照国家法律法规和行业标准施工。4.工期要求，如有特殊情况需提前申请延期。5.甲乙双方的职责与义务，包括甲方支付工程款和提供施工条件，乙方保证工程质量和安全。6.争议解决方式为友好协商，如需诉讼则向工程所在地法院提起。7.协议生效时间为签字或盖章日起，终止时间为工程验收合格且质保期结束。难点：1.工程进度的把控，确保按时完成工程。2.工程质量的保障，满足甲方要求。3.