建筑抗震改造浮动价施工合同

建筑抗震改造浮动价施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为提高建筑物的抗震能力，决定对建筑物进行抗震改造；2.承包商具备相关的专业资质和经验，愿意承担上述抗震改造工程的施工；3.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，协商确定本合同条款。经甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程为__________建筑物的抗震改造工程，包括但不限于：（1）结构加固；（2）建筑物的抗震设计及相关施工；（3）拆除和重建工作；（4）施工期间的保护措施；（5）施工后的验收及保修。1.2工程地点为：__________。1.3工程预算为：__________元（大写：____________________________元整）。第二条合同价格2.1承包商应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程的施工。2.2合同价格为浮动价，根据实际工程量及材料价格波动进行调整。合同价格的调整按照双方约定的方式进行。2.3业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。第三条合同履行3.1承包商应按照合同约定的工期完成本工程的施工。3.2承包商应保证工程质量，确保建筑物改造后的抗震能力符合相关法律法规和标准要求。3.3业主应提供施工所需的现场条件，并协助承包商完成施工。3.4双方应共同参加工程验收，验收合格的，业主应支付合同约定的尾款。第四条付款方式4.1业主根据承包商的施工进度，分阶段支付合同款项。具体支付比例和时间双方另行约定。4.2业主支付的合同款项，承包商应按照合同约定的工程内容和质量要求进行施工。4.3业主有权对已支付的款项进行审计，承包商应予以配合。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包商如未能按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金。5.3业主如未能按照约定支付合同款项，应按照逾期天数向承包商支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：__________年__________月__________日乙方（承包商）：__________年__________月__________日附件：1.工程设计文件；2.施工方案和施工组织设计；3.材料合格证明文件；4.相关法律法规和标准要求。一、附件列表：1.工程设计文件2.施工方案和施工组织设计3.材料合格证明文件4.相关法律法规和标准要求二、违约行为及认定：1.承包商未能按照约定工期完成工程，视为违约。2.业主未能按照约定支付合同款项，视为违约。3.工程质量不符合相关法律法规和标准要求，视为违约。4.双方未能履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指承担工程的一方，负责提供施工场地、协调相关事宜等。2.乙方（承包商）：指承担施工的一方，负责完成工程、保证工程质量等。3.工程设计文件：指根据工程需求制定的设计方案和相关图纸。4.施工方案和施工组织设计：指为实现设计方案而制定的施工方法和组织架构。5.材料合格证明文件：指证明所使用材料符合国家标准的文件。6.相关法律法规和标准要求：指国家和行业规定的施工标准和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，按约定办理。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，承包商承担整改费用，必要时解除合同。3.款项支付问题：解决办法：双方协商支付事宜，如需调整支付比例和时间，按约定办理。4.现场条件不符合要求：解决办法：业主负责改善现场条件，确保施工顺利进行。5.法律法规变化：解决办法：双方按变化后的法律法规执行，