外围装修工程合同范例

外围装修工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于：

一、发包方需要对其位于_________________的房屋进行外围装修，以改善居住环境，提高生活品质；

二、承包方具有从事外围装修工程的资质和能力，愿意为发包方提供装修服务；

三、经双方友好协商，就本外围装修工程的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：________________________

1.4工程规模：________________________

1.5工期：自合同签订之日起______天内完成。

二、工程费用

2.1工程总费用：人民币______元整（大写：______________________元整）。

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

三、工程质量管理

3.1承包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合发包方要求。

3.2发包方有权对工程进行监督检查，发现问题应及时向承包方提出，承包方应在接到通知后______日内予以整改。

四、工程进度管理

4.1承包方应按照合同约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工程延期，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币______元整的违约金。

4.2发包方应按照合同约定的时间提供施工所需材料、设备等，如因发包方原因导致工程延期，每延误一日，发包方应向承包方支付人民币______元整的违约金。

五、工程验收

5.1工程完工后，双方应共同进行验收，验收合格后，发包方应在验收合格之日起______日内支付剩余工程款。

5.2如验收不合格，承包方应在接到通知后______日内进行整改，直至验收合格。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2本合同项下产生的纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

八、附件

1.本合同副本两份，甲乙双方各执一份。

2.施工图纸及技术资料。

3.本合同签订前，双方已就工程概况、费用、工期等事项进行充分协商，并达成一致意见。

4.其他与本合同相关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

一、发包方需要对其位于_________________的房屋进行外围装修，以改善居住环境，提高生活品质；

二、承包方具有从事外围装修工程的资质和能力，愿意为发包方提供装修服务；

三、为保证工程质量和进度，确保发包方利益，特邀请丙方担任监理方，对整个装修工程进行监督管理；

四、经三方友好协商，就本外围装修工程的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：________________________

1.4工程规模：________________________

1.5工期：自合同签订之日起______天内完成。

二、工程费用

2.1工程总费用：人民币______元整（大写：______________________元整）。

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

三、监理方职责

3.1监理方应严格按照国家相关标准和规范，对整个装修工程进行监督管理，确保工程质量符合发包方要求。

3.2监理方有权对工程进行定期或不定期的检查，发现问题应及时向承包方和发包方提出。

3.3监理方应确保工程进度符合合同约定，如因监理方原因导致工程延期，每延误一日，监理方应向发包方支付人民币______元整的违约金。

四、承包方责任

4.1承包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合发包方要求。

4.2承包方应按照合同约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工程延期，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币______元整的违约金。

4.3承包方应提供施工所需材料、设备等，如因承包方原因导致工程延期，每延误一日，承包方应向发包方支付人民币______元整的违约金。

五、甲方权益

5.1甲方有权对工程进行监督检查，发现问题应及时向承包方和监理方提出。

5.2甲方有权要求承包方和监理方在工程过程中提供相关资料和报告。

5.3甲方有权要求承包方和监理方在工程结束后进行工程验收，并对验收结果进行确认。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2本合同项下产生的纠纷，三方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

7.2本合同签订前，三方已就工程概况、费用、工期等事项进行充分协商，并达成一致意见。

八、附件

1.本合同副本三份，甲乙丙三方各执一份。

2.施工图纸及技术资料。

3.本合同签订前，三方已就工程概况、费用、工期等事项进行充分协商，并达成一致意见。

九、总结

本合同引入第三方监理方，旨在确保工程质量和进度，维护发包方利益。甲方作为主导方，通过增加权利条款和利益条款，确保在工程过程中享有更高的权益保障。同时，对乙方的违约及限制条款进行严格规定，以约束乙方行为，保障甲方权益。通过三方合作，共同完成本外围装修工程，实现甲方预期目标。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工单位”）：____________________

丙方（以下简称“监理单位”）：____________________

鉴于：

一、业主拟对其位于_________________的房产进行室内改造，以提高居住舒适度和功能性；

二、乙方具备室内改造工程的专业能力和资质，愿意为业主提供施工服务；

三、为确保施工质量和安全，特聘请丙方作为监理单位，对施工过程进行监督和指导；

四、经三方友好协商，就本室内改造工程的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：________________________

1.4工程规模：________________________

1.5工期：自合同签订之日起______天内完成。

二、工程费用

2.1工程总费用：人民币______元整（大写：______________________元整）。

2.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

三、监理单位职责

3.1监理单位应按照国家相关标准和规范，对整个室内改造工程进行监督管理，确保施工质量和安全。

3.2监理单位有权对施工过程进行现场检查，发现问题应及时通知乙方进行整改。

3.3监理单位应定期向业主汇报工程进度和质量情况。

四、施工单位责任

4.1施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合业主要求。

4.2施工单位应按照合同约定的工期完成工程，如因施工单位原因导致工程延期，每延误一日，施工单位应向业主支付人民币______元整的违约金。

4.3施工单位应确保施工过程中的人身安全和财产安全。

五、业主权益

5.1业主有权要求监理单位对施工过程进行监督，确保工程质量和安全。

5.2业主有权要求施工单位提供施工图纸、材料清单等相关资料。

5.3业主有权要求监理单位和施工单位在工程结束后进行工程验收，并对验收结果进行确认。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2本合同项下产生的纠纷，三方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

7.2本合同签订前，三方已就工程概况、费用、工期等事项进行充分协商，并达成一致意见。

八、附件

1.本合同副本三份，甲乙丙三方各执一份。

2.施工图纸及技术资料。

3.材料清单及预算表。

九、总结

本合同以乙方（施工单位）的权益为主导，通过增加乙方权利条款和利益条款，确保施工单位在工程过程中的权益得到充分保障。监理单位的引入，旨在对施工过程进行监督，维护业