2024建设工程施工合同条件

合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经协商一致，特订立本施工合同，以便共同遵守。第一章定义与解释1.1本合同所述词汇的含义如下：（1）甲方：指合同第一页所列明的甲方全称。（2）乙方：指合同第一页所列明的乙方全称。（3）工程：指本合同附件中描述的建设工程项目。（4）合同价款：指双方约定的乙方完成本合同项下的工程所需的价款，具体金额详见合同附件。（5）工期：指本合同约定的乙方完成工程的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。1.2本合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二章工程范围与内容2.1乙方应按合同约定完成本工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部工作，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标符合甲方的要求。2.2乙方应按照合同约定的时间节点向甲方提交工程进度报告、工程质量报告、安全生产报告等相关资料。第三章合同价款与支付3.1合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%。（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方已完工程价款的70%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%合同价款作为质量保证金，质保期满后无息退还。第四章工期与进度4.1乙方应按合同约定的工期完成本工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应确保工程进度符合甲方要求，按期完成各阶段工程。第五章质量与验收5.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格标准如下：（1）工程实体质量符合国家标准、行业标准和设计要求。（2）工程安全、功能、性能符合设计文件和合同要求。（3）工程环境保护、节能、智能化等指标达到约定要求。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第六章违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约天数×1%。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约天数×1%。第七章争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：______年______月______日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律法规。解决办法：双方在签订合同前，应仔细阅读合同条款，确保合同内容符合法律法规的要求，避免因违法行为导致的合同无效或纠纷。2.双方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。解决办法：甲方应按照约定的工期提供施工条件，乙方应严格按照施工方案和质量标准进行施工，确保工程进度和质量。3.合同价款的支付和违约金的计算应严格按照合同约定执行。解决办法：甲方按照工程进度和质量要求支付合同价款，乙方在发生违约情况时，按照合同约定支付违约金。4.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。解决办法：乙方在工程验收过程中，如发现不合格情况，应立即进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担。5.双方在履行合同过程中应保持沟通，如发生争议，应通过友好协商解决。解决办法：双方建立定期沟通机制，及时解决合同履行过程中的问题。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同第一页所列明的甲方全称，即建设工程项目的业主。2.乙方：指合同第一页所列明的乙方全称，即具备相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：指双方约定的乙方完成本合同项下的工程所需的价款，具体金额详见合同附件。4.工期：指本合同约定的乙方完成工程的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全、功能、性能等方面的检查、试验和评定。7.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程进行质量保修的期限。通常为一年，具体期限由双方在合同中约定。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于房屋建筑、市政工程、交通设施、水利设施等。2.适用于乙方为具备相应资质和能力的施工单位，甲方为建设工程项目的业主或投资方。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款和工期的调整，双方应签订补充协议，明确变更内容、价款和工期等。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商确定不可抗力对工程的影响，并根据实际情况调整工期和合同价款。3.保密条款：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。4.知识产权：乙方应保证工程设计、施工技术等不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。5.环境保护：乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规，确保工程环保指标达到要求。附件列表：1.工程设计文件：包括工程设计图纸、技术说明书、施工图等。2.工程量清单：详细列明工程项目的工程量、材料、人工等费用。3.乙方资质证明：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。4.甲方授权书：如甲方代表非法定代表人，需提供授权书。5.工程进度计划：双方约定的工程进度计划和关键节点。6.