建筑施工合同范例工期延误

建筑施工合同范例工期延误第一篇范文：合同编号：__________

一、合同双方

1.1承包方（以下简称“甲方”）：____________________

1.2业主方（以下简称“乙方”）：____________________

二、项目概况

2.1项目名称：____________________

2.2项目地点：____________________

2.3工程规模：____________________

2.4工程类别：____________________

2.5预算投资：____________________

三、工期延误责任及处理

3.1工期延误责任划分

3.1.1甲方原因导致的工期延误

因甲方原因导致的工期延误，包括但不限于以下情况：

（1）提供的设计图纸、技术资料等不符合合同约定，导致工期延误；

（2）未按合同约定支付工程款，导致工期延误；

（3）未按时提供施工场地、施工条件等，导致工期延误；

（4）其他因甲方原因导致的工期延误。

3.1.2乙方原因导致的工期延误

因乙方原因导致的工期延误，包括但不限于以下情况：

（1）施工组织不力，导致工期延误；

（2）施工质量不符合合同约定，导致工期延误；

（3）施工过程中出现安全事故，导致工期延误；

（4）其他因乙方原因导致的工期延误。

3.2工期延误的处理

3.2.1甲方原因导致的工期延误处理

因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担以下责任：

（1）支付违约金：按合同约定支付违约金；

（2）赔偿损失：赔偿乙方因工期延误所造成的损失；

（3）其他责任：按照合同约定承担其他责任。

3.2.2乙方原因导致的工期延误处理

因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担以下责任：

（1）支付违约金：按合同约定支付违约金；

（2）赔偿损失：赔偿甲方因工期延误所造成的损失；

（3）其他责任：按照合同约定承担其他责任。

四、合同附件

4.1设计图纸及技术资料

4.2工程量清单

4.3工程进度计划

4.4工程款支付计划

4.5其他相关附件

五、合同生效及终止

5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

5.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同双方

1.1甲方（承包方）：____________________

1.2乙方（业主方）：____________________

1.3第三方（监理方）：____________________

二、项目概况

2.1项目名称：____________________

2.2项目地点：____________________

2.3工程规模：____________________

2.4工程类别：____________________

2.5预算投资：____________________

三、第三方监理职责与权利

3.1监理方职责

3.1.1监督工程施工质量、进度和安全；

3.1.2审核设计图纸和技术资料；

3.1.3对施工过程中出现的问题提出整改意见；

3.1.4检查施工材料的合格性；

3.1.5协调甲方、乙方及施工队伍之间的关系。

3.2监理方权利

3.2.1对工程施工过程中的违法行为进行制止；

3.2.2对不符合质量、进度、安全要求的工程提出整改要求；

3.2.3要求乙方提供必要的技术资料和施工条件；

3.2.4要求施工队伍按照设计图纸和技术要求进行施工。

四、甲方权益保障与责任

4.1甲方权益

4.1.1甲方享有工程质量、进度、安全的最终决定权；

4.1.2甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务；

4.1.3甲方有权要求监理方公正、客观地履行职责。

4.2甲方责任

4.2.1甲方应按照合同约定支付工程款；

4.2.2甲方应按时提供施工场地、施工条件；

4.2.3甲方应配合监理方的工作，确保监理工作顺利进行。

五、乙方违约及限制条款

5.1乙方违约责任

5.1.1乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；

5.1.2乙方未按设计图纸和技术要求施工，导致工程质量不合格，应承担相应的责任。

5.2乙方限制条款

5.2.1乙方不得擅自改变工程设计和施工方案；

5.2.2乙方不得以任何理由拒绝监理方的监督和检查；

5.2.3乙方不得擅自停工或复工。

六、第三方监理责任与限制

6.1监理方责任

6.1.1监理方应严格按照合同约定履行职责，确保工程质量、进度、安全；

6.1.2监理方应公正、客观地履行职责，不得偏袒任何一方。

6.2监理方限制条款

6.2.1监理方不得接受与工程相关的任何不正当利益；

6.2.2监理方不得泄露工程秘密。

七、合同附件

7.1设计图纸及技术资料

7.2工程量清单

7.3工程进度计划

7.4工程款支付计划

7.5其他相关附件

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、第三方介入的意义和目的

10.1第三方监理的介入，有利于确保工程质量和进度，保障甲方权益；

10.2第三方监理的介入，有利于规范工程施工行为，提高施工质量；

10.3第三方监理的介入，有利于协调各方关系，降低工程风险。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1甲方作为承包方，主导合同履行，有利于保障自身权益；

11.2甲方主导合同履行，有利于确保工程质量和进度；

11.3甲方主导合同履行，有利于提高工程施工效率，降低成本。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

第三方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

一、合同双方

1.1甲方（承包方）：____________________

1.2乙方（业主方）：____________________

1.3第三方（监理方）：____________________

二、项目概况

2.1项目名称：____________________

2.2项目地点：____________________

2.3工程规模：____________________

2.4工程类别：____________________

2.5预算投资：____________________

三、第三方监理职责与权利

3.1监理方职责

3.1.1对工程施工进行全面监督，确保工程质量、进度和安全；

3.1.2审查设计图纸和技术文件，确保其符合规范和乙方要求；

3.1.3定期对施工过程进行检查，并提出整改意见；

3.1.4确保施工材料符合质量标准；

3.1.5协调甲方、乙方及施工队伍之间的关系，确保项目顺利进行。

3.2监理方权利

3.2.1要求甲方提供必要的施工条件和资源；

3.2.2要求施工队伍按照设计图纸和技术要求进行施工；

3.2.3对不符合要求的施工行为提出警告或停工要求；

3.2.4在必要时，要求甲方和施工队伍提供额外的工作报告或解释。

四、乙方权益保障与责任

4.1乙方权益

4.1.1乙方享有工程项目的最终决策权；

4.1.2乙方有权要求甲方按照合同约定履行施工义务；

4.1.3乙方有权要求监理方提供公正、客观的监理服务。

4.2乙方责任

4.2.1乙方应按照合同约定支付工程款；

4.2.2乙方应按时提供施工场地、设计图纸和技术文件；

4.2.3乙方应配合监理方的工作，确保监理工作不受干扰。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；

5.1.2甲方未按设计图纸和技术要求施工，导致工程质量不合格，应承担相应的责任。

5.2甲方限制条款

5.2.1甲方不得擅自改变工程设计和施工方案；

5.2.2甲方不得以任何理由拒绝监理方的监督和检查；

5.2.3甲方不得擅自停工或复工。

六、第三方监理责任与限制

6.1监理方责任

6.1.1监理方应严格按照合同约定履行职责，确保工程质量、进度和安全；

6.1.2监理方应公正、客观地履行职责，不得偏袒任何一方。

6.2监理方限制条款

6.2.1监理方不得接受与工程相关的任何不正当利益；

6.2.2监理方不得泄露工程秘密。

七、合同附件

7.1设计图纸及技术资料

7.2工程量清单

7.3工程进度计划

7.4工程款支付计划

7.5其他相关附件

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、乙方为主导的目的和意义

10.1乙方作为业主方，主导合同履行，有利于保障自身对工程项目的控制和权益；

10.2乙