机场工程结算合同样本

机场工程结算合同样本一、工程概况1.1项目名称：机场工程1.2工程地点：市区1.3工程规模：新建航站楼、跑道、停车场、附属设施等1.4工程总投资：人民币亿元1.5工程承包单位：工程有限公司1.6工程发包单位：机场管理局二、合同主体2.1发包人：机场管理局2.2承包人：工程有限公司三、合同内容3.1承包人承担本工程的施工、设备供应及安装调试等任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标顺利实现。3.2发包人按照合同约定支付工程价款，并对承包人的施工过程进行监督管理。四、工程价款及支付4.1工程价款：人民币亿元（大写：X元整）4.2支付方式：（1）工程进度款：按照工程实际进度，每月支付工程进度款的80%。（2）工程验收合格后，支付工程价款的20%。（3）质量保证金：合同价款的5%，工程验收合格后无质量问题一次性支付。五、工程质量与保修5.1承包人应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担工程质量问题的修复及维修责任。5.2工程验收合格后，承包人应承担合同约定的保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。六、工期要求6.1承包人应按照合同约定的工期完成工程，工程期限为个月。6.2因承包人原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。七、违约责任7.1承包人未按照合同约定完成工程，应支付违约金。7.2发包人未按照合同约定支付工程价款，应支付违约金。7.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。9.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：机场管理局乙方（承包人）：工程有限公司签订日期：年月日机场工程结算合同样本一、工程概况这个项目，那是我们的大手笔，全新的航站楼、先进的跑道、宽敞的停车场，还有那些让人眼花缭乱的附属设施，全都是我们干的。总投资？才亿元而已。工程承包单位，是我们业界闻名的工程有限公司，而发包单位，自然是我们实力强大的机场管理局。二、合同主体发包人，就是我们刚才提到的那个机场管理局，而承包人，就是我们的老朋友工程有限公司。三、合同内容我们的合作很简单，承包人负责把工程做好，包括施工、设备供应、安装调试，等等。发包人呢，就负责按照约定付钱。说白了，就是我出钱，你出力，大家一起把这件事儿办好。四、工程价款及支付工程价款，一共是人民币亿元，不多不少。至于支付方式，那更是简单明了。工程进度款，每个月支付工程进度款的80%。工程验收合格后，再支付20%。还有，质量保证金，合同价款的5%，工程验收合格后无质量问题一次性支付。五、工程质量与保修质量，那是我们的生命线。承包人必须按照合同约定的质量标准完成工程，并且承担工程质量问题的修复及维修责任。验收合格后，还要保修，保修期自工程验收合格之日起计算。六、工期要求工期，那是我们的硬指标。承包人必须按照合同约定的工期完成工程，一共是个月。如果因为承包人原因导致工程延期，那可得支付违约金了。七、违约责任如果承包人未按照合同约定完成工程，或者我们发包人未按照合同约定支付工程价款，那都得支付违约金。当然了，双方因履行合同发生纠纷，还是希望我们能通过友好协商解决。实在不行，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应该通过友好协商解决。如果协商不成，那任何一方都有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定合同签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：机场管理局乙方（承包人）：工程有限公司签订日期：年月日这就是我们的机场工程结算合同样本，简单明了，一看就懂。我们双方都看好啦，觉得没问题，那就签字盖章，开始愉快的合作吧！重点：1.工程概况：项目名称、地点、规模、总投资、承包单位和发包单位。2.合同主体：发包人为机场管理局，承包人为工程有限公司。3.工程价款及支付：工程总价、进度款支付、验收合格支付和质量保证金。4.工程质量与保修：承包人负责工程质量，包括修复和维修责任，以及保修期。5.工期要求：承包人按合同规定完成工程，否则需支付违约金。6.违约责任：双方未履行合同约定的责任，需支付违约金。7.争议解决：双方应友好协商解决争议，如协商不成可提起诉讼。8.其他约定：合同生效时间、有效期限、补充协议同等法律效力。难点：1.工程量的准确计算和工程进度的有效控制。2.工程质量的严格把控和保修责任的明确。3.工期管理的紧张性和违约金的计算。4.合同条款的细致理解和正确执行。注意事项：1.确保合同双方授权代表签字，盖章齐全。