机场跑道扩建条石堡坎施工合同

机场跑道扩建条石堡坎施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主需要对机场跑道进行扩建，以满足日益增长的航空需求；2.施工方具备相关的施工资质和经验，愿意承担机场跑道扩建条石堡坎施工工程；3.双方希望通过平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成本工程；双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程包括但不限于：机场跑道扩建区域的土石方开挖、运输、堆放；1.2本工程的质量标准和要求：按照相关法律法规、行业标准和设计文件要求，确保工程质量达到优良等级；1.3本工程的施工期限：自开工之日起，至____年__月__日竣工交付使用；1.4本工程的施工地点：____省____市____县（区）____机场。第二条工程价款2.1本工程的合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元；2.2合同价款的支付方式：（1）施工过程中，业主按照工程进度支付工程款，支付比例为已完成工程量的70%；（2）工程竣工验收合格后，业主支付剩余的30%工程款；（3）支付方式：银行转账。第三条施工方的义务3.1施工方应按照合同约定的工程内容、质量标准和要求进行施工；3.2施工方应按照合同约定的施工期限完成工程；3.3施工方应保证工程安全，防止安全事故的发生；3.4施工方应按照合同约定的支付方式，及时接收业主支付的工程款；3.5施工方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。第四条业主的义务4.1业主应按照合同约定的付款时间节点支付工程款；4.2业主应协助施工方完成施工所需的各项手续和准备工作；4.3业主应提供施工所需的现场办公和生活设施；4.4业主应对施工过程中的重大问题进行协调和解决；4.5业主应按照合同约定，对施工方的施工过程和工程质量进行监督。第五条违约责任5.1施工方未按照合同约定的质量标准和要求完成工程的，业主有权要求施工方返工、赔偿损失；5.2施工方未按照合同约定的施工期限完成工程的，业主有权要求施工方支付违约金；5.3业主未按照合同约定的付款时间节点支付工程款的，施工方有权拒绝交付工程，并要求业主支付逾期付款的违约金；5.4双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；6.4本合同的解除、终止、修改或补充，必须经过甲乙双方协商一致，并书面确认。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工资质证明2.设计文件3.工程量清单4.工程进度计划5.质量检验报告6.安全事故应急预案7.施工期间的气象预报8.施工现场示意图9.施工合同履行过程中产生的其他相关文件和资料。二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的质量标准和要求完成工程的，视为违约。2.施工方未按照合同约定的施工期限完成工程的，视为违约。3.业主未按照合同约定的付款时间节点支付工程款的，视为违约。4.双方因履行合同发生纠纷，经协商不成，未能达成书面补充协议的，视为违约。5.任何一方违反合同约定的其他条款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中约定的有权对工程进行监督、协调和解决问题的当事人。2.乙方（施工方）：指合同中约定的承担工程施工的当事人。3.工程价款：指合同中约定的为完成工程而应支付的金额。4.违约金：指合同中约定的因违约行为而应支付的惩罚性赔偿。5.工程量清单：指合同中约定的列出各项工程内容的详细清单。6.质量检验报告：指合同中约定的对工程质量进行检验的报告。7.安全事故：指合同履行过程中发生的人员伤亡、财产损失的事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向施工方支付违约金，并要求施工方采取措施加快进度。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方按照合同约定进行返工，并承担相应费用。3.安全事故发生：解决办法：立即启动安全事故应急预案，及时报告相关部门，并按照合同约定承担相应责任。4.付款争议：解决办法：双方协商解决，协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于机场跑道扩建项目的条石堡坎施工合同