施工合同保证书范本

施工合同保证书范本合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的有关事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程进度：____________________1.7工程质量标准：____________________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。2.2甲方应按照合同约定提供施工所需的设计图纸、施工图纸等技术资料。2.3甲方应按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。2.4甲方应按照合同约定对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。2.5甲方应按照合同约定履行合同义务，不得干涉乙方的正常施工。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。3.2乙方应按照合同约定向甲方支付工程款。3.3乙方应按照合同约定提供施工所需的设计图纸、施工图纸等技术资料。3.4乙方应按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.5乙方应按照合同约定对施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。3.6乙方应按照合同约定履行合同义务，不得干涉甲方的正常使用。四、合同价格4.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方报价是完成本工程的完整报价，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切费用。五、支付方式5.1甲方支付工程款的支付方式为：__________。5.2甲方支付工程款的支付时间为：__________。六、工期6.1双方确认，本工程的工期为：__________天。6.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的违约责任。七、工程质量7.1双方确认，本工程的质量标准为：__________。7.2乙方应当保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担由此产生的违约责任。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2乙方未按照约定保证工程质量的，甲方有权要求乙方重新施工，并支付由此产生的费用。8.3甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工图纸3.工程预算明细4.工程进度计划5.工程质量标准规范6.施工方案和安全防护措施7.甲乙双方的公司资质证明文件8.合同履行过程中产生的所有变更文件9.工程验收报告10.工程结算报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.乙方未按照合同约定时间完成工程，或延迟交付的，视为违约。3.甲方未按照合同约定时间支付工程款的，视为违约。4.甲方提供的施工场地、基础设施不符合合同约定，导致乙方无法正常施工的，视为甲方违约。5.甲乙双方未按照合同约定履行合同义务，导致合同无法正常履行的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，根据法律规定或者合同约定向对方支付一定数额的金钱。4.工程款：是指甲方按照合同约定，向乙方支付的完成工程施工所涉及的费用总和。5.工期：是指双方约定的完成工程施工的时间总和。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程变更，双方应及时沟通，签订变更协议，明确变更内容和工程价款的调整。2.遇到施工进度延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施加快施工进度。3.遇到甲方付款延误，乙方可以催告甲方支付，必要时可以依法申请仲裁或提起诉讼。4.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。5.遇到合同争议，双方应协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设方之间的施工合同签订。2