2024年工程监理与施工单位合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程监理与施工单位合作协议。本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方地址1.3协议双方法定代表人1.4协议双方联系方式2.协议标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期3.监理单位职责3.1质量控制3.2进度控制3.3安全管理3.4合同管理3.5技术服务3.6信息管理4.施工单位职责4.1施工组织4.2质量保证4.3进度保证4.4安全施工4.5施工资料管理4.6验收与交付5.付款方式及进度款支付5.1付款方式5.2进度款支付条件5.3进度款支付时间5.4逾期付款责任6.质量保证金的缴纳与退还6.1质量保证金缴纳6.2质量保证金退还条件6.3质量保证金退还时间7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同解除后的处理8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约责任9.2违约金的计算与支付10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.合同生效及其他12.1合同生效12.2其他约定13.协议附件13.1附件一：工程监理大纲13.2附件二：工程监理细则13.3附件三：工程进度计划13.4附件四：工程验收标准14.协议签署及生效日期14.1协议签署日期14.2协议生效日期第一部分：合同如下：第一条协议双方的基本信息1.1协议双方名称甲方（监理单位）：[监理单位全称]乙方（施工单位）：[施工单位全称]1.2协议双方地址甲方（监理单位）：[监理单位详细地址]乙方（施工单位）：[施工单位详细地址]1.3协议双方法定代表人甲方（监理单位）：[法定代表人姓名]乙方（施工单位）：[法定代表人姓名]1.4协议双方联系方式甲方（监理单位）：[联系电话]，[电子邮箱]乙方（施工单位）：[联系电话]，[电子邮箱]第二条协议标的及工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程类别[工程类别]2.5工程工期[工程工期描述，如：自合同生效之日起至[完工日期]止]第三条监理单位职责3.1质量控制3.1.1监理单位应按照国家相关标准和规范对施工质量进行全程监控。3.1.2对施工过程中发现的质量问题，监理单位应及时通知施工单位整改。3.1.3对不合格的工程部分，监理单位有权要求施工单位返工。3.2进度控制3.2.1监理单位应根据工程进度计划对施工进度进行监督。3.2.2对进度滞后的部分，监理单位有权要求施工单位采取措施加快进度。3.3安全管理3.3.1监理单位应监督施工单位执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。3.3.2对施工现场的安全隐患，监理单位有权要求施工单位立即整改。3.4合同管理3.4.1监理单位应负责合同的履行，确保工程按合同要求进行。3.4.2对合同中的变更，监理单位应与施工单位协商一致后执行。3.5技术服务3.5.1监理单位应提供必要的技术支持，协助施工单位解决施工过程中的技术问题。3.5.2监理单位应定期对施工单位进行技术培训。3.6信息管理3.6.1监理单位应建立工程信息管理制度，确保信息的及时、准确传递。3.6.2监理单位应及时向甲方报告工程进展情况。第四条施工单位职责4.1施工组织4.1.1施工单位应根据工程特点和施工图纸制定详细的施工组织设计。4.1.2施工单位应确保施工组织设计的合理性和可行性。4.2质量保证4.2.1施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工。4.2.2施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量。4.3进度保证4.3.1施工单位应根据工程进度计划合理安排施工进度。4.3.2施工单位应确保工程按期完工。4.4安全施工4.4.1施工单位应严格执行安全生产责任制，确保施工安全。4.4.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。4.5施工资料管理4.5.1施工单位应按照规定及时整理、保存施工资料。4.5.2施工单位应确保施工资料的真实性、完整性。4.6验收与交付4.6.1施工单位应按照合同约定进行工程验收。4.6.2施工单位应确保工程质量达到合同约定的标准。第五条付款方式及进度款支付5.1付款方式本合同采用分期付款方式，具体付款比例及时间如下：[具体付款比例和时间描述]5.2进度款支付条件5.2.1施工单位按照合同要求完成工程量达到约定比例。5.2.2施工单位提交相关证明材料，包括但不限于进度款申请报告、工程量清单、验收报告等。5.3进度款支付时间[具体支付时间描述]5.4逾期付款责任5.4.1乙方如逾期付款，应向甲方支付[逾期付款违约金比例]的违约金。5.4.2甲方有权采取必要的法律措施，追回逾期付款。第六条质量保证金的缴纳与退还6.1质量保证金缴纳6.1.1乙方应按照合同约定，在合同签订后[具体时间]内缴纳质量保证金。6.1.2质量保证金金额为合同总价款的[具体比例]。6.2质量保证金退还条件6.2.1工程验收合格，且乙方已履行完合同约定的其他义务。6.2.2乙方在工程验收合格后[具体时间]内，向甲方提交退还质量保证金申请。6.3质量保证金退还时间[具体退还时间描述]第八条合同变更与解除7.1合同变更8.1.1合同变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。8.1.2合同变更应明确变更内容、变更原因、变更期限及变更后的权利义务。8.2合同解除8.2.1在下列情况下，任何一方均有权解除合同：8.2.1.1一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；8.2.1.2因不可抗力致使合同无法履行；8.2.1.3合同目的不能实现。8.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并采取必要措施防止损失扩大。8.2.3合同解除后，双方应按照实际完成的工作量和支付情况，合理结算。7.3合同解除后的处理8.3.1合同解除后，双方应按照国家有关法律法规和政策，妥善处理相关事宜。8.3.2双方应互相提供必要的协助，以尽快完成合同解除后的善后工作。8.3.3合同解除后，未支付的费用和已支付的费用，按照合同约定结算。第九条争议解决方式8.1争议解决方式8.1.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方可自愿选择仲裁机构解决争议。8.2.2仲裁机构的选择应遵循双方协商一致的原则。8.3争议解决期限8.3.1自争议发生之日起，双方应在[具体时间]内解决争议。8.3.2如未能在规定时间内解决，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十条违约责任9.1违约责任9.1.1双方应严格按照合同约定履行义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。9.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2违约金的计算与支付9.2.1违约金的计算标准按照合同约定执行。9.2.2违约金应在本合同约定的支付期限内支付。第十一条保密条款10.1保密内容10.1.1本合同内容及其相关信息均属保密信息。10.1.2保密信息包括但不限于技术数据、商业秘密、财务信息等。10.2保密期限10.2.1本合同保密期限自合同生效之日起至合同解除后[具体时间]。10.3保密责任10.3.1双方对本合同保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。10.3.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十二条法律适用与管辖11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。第十三条合同生效及其他12.1合同生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。12.2其他约定12.2.1本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。12.2.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2.3本合同如有修改，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。第十四条协议附件13.1附件一：工程监理大纲13.2附件二：工程监理细则13.3附件三：工程进度计划13.4附件四：工程验收标准13.5附件五：付款计划表13.6附件六：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正14.1第三方概念界定14.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检验、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。14.1.2.1中介机构：如招标代理机构、造价咨询机构等；14.1.2.2专业服务机构：如工程监理单位、质量检测机构等；14.1.2.3技术咨询机构：如设计咨询、施工咨询等；14.1.2.4金融机构：如贷款机构、担保机构等。14.2第三方介入的约定14.2.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并以书面形式明确第三方的职责、权限和责任。14.2.2第三方的介入应有利于合同的履行，不得损害甲乙双方的合法权益。14.3第三方责任限额14.3.1第三方在履行本合同时，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。14.3.2第三方的责任限额应与其服务内容、服务质量、服务期限等因素相适应。14.3.3第三方的责任限额在合同中明确列出，并在合同附件中予以详细说明。14.4第三方与其他各方的责任划分14.4.1第三方在合同中的责任仅限于其服务范围，不涉及甲乙双方之间的其他合同义务。14.4.2第三方对甲乙双方之间的合同纠纷不承担责任。14.4.3第三方对施工单位的质量、进度、安全等责任由施工单位自行承担。14.4.4第三方对监理单位的监理责任由监理单位自行承担。14.5第三方介入的额外条款及说明14.5.1.1第三方应按照合同约定提供服务，并接受甲乙双方的监督。14.5.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。14.5.1.3第三方应保证其提供的服务的质量和效率。14.5.2第三方介入的额外条款包括但不限于：14.5.2.1第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用等。14.5.2.2第三方服务的质量标准和验收办法。14.5.2.3第三方服务的违约责任。14.5.2.4第三方服务的保密条款。14.6第三方介入后的合同履行14.6.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同中的各项义务。14.6.2第三方的介入不影响甲乙双方之间的合同关系。14.6.3第三方的介入不改变甲乙双方的权利义务。14.7第三方介入后的争议解决14.7.1第三方介入后，甲乙双方与第三方之间发生的争议，应通过协商解决。14.7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.7.3第三方介入后的争议解决，不影响甲乙双方之间争议的解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程监理大纲详细要求：包含工程概况、监理目标、监理内容、监理程序、监理方法、监理组织结构等内容。附件说明：本大纲为监理工作的指导性文件，由监理单位编制，经甲乙双方确认后生效。2.附件二：工程监理细则详细要求：包含具体的监理措施、监理流程、监理标准、监理记录、监理报告等内容。附件说明：本细则为监理工作的具体操作指南，由监理单位根据工程实际情况编制。3.附件三：工程进度计划详细要求：包含工程各个阶段的开始和结束时间、关键节点、进度控制措施等内容。附件说明：本计划为工程进度控制的依据，由施工单位编制，经监理单位审核后生效。4.附件四：工程验收标准详细要求：包含工程验收的依据、验收程序、验收标准、验收记录等内容。附件说明：本标准为工程验收的依据，由甲乙双方共同制定，经监理单位确认后生效。5.附件五：付款计划表详细要求：包含付款时间、付款金额、付款条件、付款方式等内容。附件说明：本计划为工程款项支付的安排，由甲乙双方共同制定。6.附件六：其他相关文件详细要求：包含合同签订前后的其他协议、会议纪要、补充协议等文件。附件说明：本附件包含合同履行过程中产生的其他相关文件，作为合同的有效补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程量或质量不符合标准。施工单位未按合同约定的时间完成工程。施工单位未按合同约定进行安全施工，造成安全事故。监理单位未按合同约定履行监理职责。甲方未按合同约定支付工程款项。乙方未按合同约定履行合同义务。2.责任认定标准：违约行为的认定应以合同约定为准。违约责任的认定应根据违约行为的严重程度、影响范围、损失金额等因素综合考虑。3.违约责任示例说明：施工单位未按合同约定完成工程量，造成工期延误。违约责任：施工单位应向甲方支付延误工期违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量不合格。违约责任：监理单位应向甲方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。甲方未按合同约定支付工程款项，导致施工单位停工。违约责任：甲方应向施工单位支付延误工期违约金，并赔偿施工单位因此造成的损失。全文完。2024年工程监理与施工单位合作协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2监理服务范围1.3施工单位责任2.合同期限与生效2.1合同期限2.2合同生效条件2.3合同续签3.监理费用与支付3.1监理费用计算方式3.2费用支付方式3.3付款时间3.4逾期付款处理4.工程进度与质量4.1工程进度要求4.2质量标准与验收4.3质量问题处理5.施工单位配合与支持5.1施工单位配合义务5.2施工单位提供资料5.3施工单位人员安排6.监理单位职责6.1监理单位工作内容6.2监理单位人员配备6.3监理单位报告与建议7.保密与知识产权7.1保密义务7.2知识产权归属7.3侵权责任8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后事宜12.合同附件12.1合同附件内容12.2合同附件效力13.其他约定13.1法律适用13.2合同解释13.3合同签署14.合同签署与生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方1.1.1甲方法定代表人（或授权代表）：[姓名]1.1.2乙方单位名称：[施工单位名称]1.1.3乙方法定代表人（或授权代表）：[姓名]1.2监理服务范围1.2.1监理范围包括但不限于：施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、质量监督、安全监管、合同管理、信息管理等。1.2.2乙方施工范围内的所有工程均应接受甲方的监理服务。1.3施工单位责任1.3.1乙方应按照国家相关法律法规和施工图纸要求，保证工程质量、安全、进度和文明施工。1.3.2乙方应提供必要的施工条件，配合甲方进行现场监理工作。2.合同期限与生效2.1合同期限：自[起始日期]至[终止日期]。2.2合同生效条件：双方签署本合同并完成各自内部审批程序后生效。2.3合同续签：合同期满前一个月，如双方无异议，可书面同意续签合同。3.监理费用与支付3.1监理费用计算方式：按实际监理工作量计算，具体费用标准详见附件。3.2费用支付方式：监理费用按季度支付，甲方于每季度末前五日内支付当季度监理费用的[比例]。3.3付款时间：甲方应在收到乙方开具的正规发票后[天数]日内支付监理费用。3.4逾期付款处理：逾期付款的，每逾期一日，应按应付款的[百分比]向乙方支付违约金。4.工程进度与质量4.1工程进度要求：乙方应按照施工组织设计和合同约定的时间节点完成施工任务。4.2质量标准与验收：工程质量应符合国家相关质量标准，验收标准详见附件。4.3质量问题处理：如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并通知甲方。5.施工单位配合与支持5.1施工单位配合义务：乙方应配合甲方进行现场监理工作，提供必要的施工资料和现场条件。5.2施工单位提供资料：乙方应按要求提供施工图纸、施工组织设计、施工日志等资料。5.3施工单位人员安排：乙方应指定专人负责与甲方沟通协调，确保监理工作的顺利进行。6.监理单位职责6.1监理单位工作内容：甲方应按照合同约定，对乙方施工过程进行全程监理，包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工进度控制、质量监督、安全监管、合同管理、信息管理等。6.2监理单位人员配备：甲方应配备足够的监理人员，并确保监理人员具备相应的资质和经验。6.3监理单位报告与建议：甲方应定期向乙方提供监理报告，并提出改进建议。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1任何一方要求变更合同内容，应提前[天数]天以书面形式通知对方。8.1.2变更内容应经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同解除条件8.2.1合同双方协商一致，可以解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法继续履行时，合同自动解除。8.3合同解除程序8.3.1解除合同应提前[天数]天以书面形式通知对方。8.3.2双方应尽快协商处理合同解除后的相关事宜。9.违约责任9.1违约行为认定9.1.1任何一方违反合同约定的，视为违约行为。9.1.2违约行为的认定标准以合同约定为准。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，或由合同约定。9.3违约金计算9.3.1违约金按每日应付款项的[百分比]计算。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，可提交[仲裁委员会名称]仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应具备相应的资质和经验。10.3争议解决程序10.3.1争议提交仲裁后，仲裁机构应在[天数]内做出裁决。11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同期满或双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行。11.2合同终止程序11.2.1合同终止应提前[天数]天以书面形式通知对方。11.2.2双方应尽快协商处理合同终止后的相关事宜。11.3合同终止后事宜11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项。11.3.2双方应妥善处理合同终止后的资料和文件。12.合同附件12.1合同附件内容12.1.1本合同附件包括但不限于监理费用明细、工程质量标准、验收标准等。12.2合同附件效力12.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同解释13.2.1本合同如有歧义，应按照有利于维护诚实信用原则和公平原则进行解释。13.3合同签署13.3.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.合同签署与生效14.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义1.1.1第三方是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行过程中的独立第三方。1.1.2第三方可以是但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、中介机构等。1.2介入条件1.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。1.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险等。2.第三方职责与权限2.1第三方职责2.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。2.1.2第三方的具体职责包括但不限于：提供专业咨询、进行质量检测、监督工程进度等。2.2第三方权限2.2.1第三方有权根据合同约定，对工程进行必要的检查和监督。2.2.2第三方有权根据检测结果，提出整改意见或建议。3.第三方责任限额3.1责任限额定义3.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致的损失或损害，应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定3.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由第三方在介入协议中明确。3.2.2责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量等因素综合确定。3.3责任限额的履行3.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致损失或损害，应承担不超过责任限额的赔偿责任。3.3.2第三方超过责任限额的赔偿，由甲乙双方另行协商解决。4.第三方与其他各方的责任划分4.1甲乙双方责任4.1.1甲乙双方应按照合同约定，履行各自的责任和义务。4.1.2甲乙双方对第三方介入的合同履行过程，承担连带责任。4.2第三方与甲乙双方的责任划分4.2.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因导致损失或损害，应承担相应的赔偿责任。4.2.2第三方对甲乙双方或工程其他相关方造成的损失，应承担相应的赔偿责任。4.3第三方与其他相关方的责任划分4.3.1第三方对工程其他相关方（如设计单位、供应商等）造成的损失，应承担相应的赔偿责任。4.3.2第三方在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致损失或损害，不负赔偿责任。5.第三方介入协议5.1协议内容5.1.1第三方介入协议应包括第三方的名称、介入目的、职责权限、责任限额等内容。5.1.2协议还应包括甲乙双方对第三方介入的认可和承诺。5.2协议签署5.2.1第三方介入协议应由甲乙双方和第三方共同签署。5.2.2协议签署后，各方应严格遵守协议内容。6.第三方介入的变更与解除6.1变更条件6.1.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。6.2解除条件6.2.1第三方介入协议的解除需经甲乙双方和第三方协商一致。6.3变更与解除程序6.3.1协议变更或解除应提前[天数]天以书面形式通知对方。6.3.2协议变更或解除后，甲乙双方和第三方应重新签订协议或解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理费用明细表详细列出监理服务的项目、单价、数量、总价等。要求：附件应清晰、完整，并由甲乙双方签字确认。2.施工图纸会审记录记录图纸会审的时间、地点、参与人员、讨论内容、决议等。要求：附件应详细、准确，并由参会人员签字确认。3.施工组织设计审查意见列出对施工组织设计的审查意见、建议和整改要求。要求：附件应具体、明确，并由审查人员签字确认。4.施工进度控制计划列出工程进度控制的具体计划、节点和时间安排。要求：附件应清晰、可行，并由双方签字确认。5.质量标准及验收报告明确工程质量标准和验收程序。要求：附件应详细、规范，并由验收人员签字确认。6.安全监管记录记录施工现场的安全管理措施、事故处理等。要求：附件应真实、完整，并由安全管理人员签字确认。7.合同管理文件包括合同签订、变更、解除等相关文件。要求：附件应齐全、合法，并由双方签字确认。8.信息管理报告包括工程进度、质量、安全等方面的信息报告。要求：附件应及时、准确，并由信息管理人员签字确认。9.第三方介入协议包括第三方介入的名称、职责、权限、责任限额等。要求：附件应详细、明确，并由甲乙双方和第三方签字确认。10.争议解决协议包括争议解决的方式、机构、程序等。要求：附件应具体、可行，并由双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。乙方施工质量不符合合同约定的标准。乙方未按合同约定提供必要的施工资料和条件。甲方未按时支付监理费用。第三方未按合同约定履行职责。2.违约责任认定标准乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付违约金。乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应承担修复费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方未按合同约定提供必要的施工资料和条件，乙方应承担由此造成的延误费用。甲方未按时支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付违约金。第三方未按合同约定履行职责，第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，逾期10天，则乙方应向甲方支付违约金10000元。若乙方施工的某部分工程不符合质量标准，乙方应承担修复费用50000元，并赔偿甲方因此造成的损失20000元。若甲方未按时支付监理费用，逾期15天，则甲方应向乙方支付违约金7500元。全文完。2024年工程监理与施工单位合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.合同签订背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.监理单位职责3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方法3.4监理时间4.施工单位职责4.1施工范围4.2施工内容4.3施工方法4.4施工时间5.质量要求5.1设计质量5.2施工质量5.3工程验收标准6.进度要求6.1工程总工期6.2分阶段工期6.3工程进度监控7.工程变更7.1变更申请7.2变更审核7.3变更实施8.工程款支付8.1支付方式8.2支付比例8.3支付时间9.争议解决9.1争议类型9.2争议解决方式9.3争议解决期限10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程质量标准12.3附件三：施工进度计划13.其他约定13.1保密条款13.2通知送达方式13.3合同解除条件14.合同签署与生效14.1签署日期14.2签署地点14.3生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1监理单位：工程监理有限公司1.1.2施工单位：建筑工程有限公司1.2法定代表人1.2.1监理单位法定代表人：1.2.2施工单位法定代表人：1.3联系方式1.3.1监理单位联系方式：

1.3.1.1电话：0215678

1.3.1.2传真：02156791.3.2施工单位联系方式：

1.3.2.1电话：02187654321

1.3.2.2传真：021876543222.合同签订背景2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：上海市区2.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米2.4项目类型：住宅3.监理单位职责3.1监理范围：

3.1.1对施工单位的施工过程进行全过程监理

3.1.2对施工单位的质量、进度、安全进行监督检查

3.1.3对施工单位的材料、设备进行检验和验收3.2监理内容：

3.2.1设计文件审查

3.2.2施工图纸会审

3.2.3施工组织设计审查

3.2.4施工过程监督检查

3.2.5质量检验和验收

3.2.6进度控制

3.2.7安全生产监督管理3.3监理方法：

3.3.1定期现场巡视

3.3.2不定期现场检查

3.3.3质量检验和验收

3.3.4进度跟踪

3.3.5安全生产检查3.4监理时间：

3.4.1合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.施工单位职责4.1施工范围：

4.1.1按照设计文件和施工图纸进行施工

4.1.2保证工程质量、进度和安全生产

4.1.3按照监理单位的要求进行材料、设备的采购和使用4.2施工内容：

4.2.1土建工程

4.2.2安装工程

4.2.3装修工程

4.2.4配套设施工程4.3施工方法：

4.3.1按照施工组织设计进行施工

4.3.2严格执行施工规范和操作规程

4.3.3采用先进、合理的施工工艺4.4施工时间：

4.4.1自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止5.质量要求5.1设计质量：

5.1.1设计文件必须符合国家现行规范和标准

5.1.2设计文件必须满足使用功能和安全要求5.2施工质量：

5.2.1施工过程必须严格按照设计文件和施工规范进行

5.2.2施工质量必须达到国家规定的合格标准5.3工程验收标准：

5.3.1工程质量达到国家规定的合格标准

5.3.2工程进度达到合同约定的进度要求

5.3.3工程安全符合国家规定的要求6.进度要求6.1工程总工期：

6.1.1土建工程：个月

6.1.2安装工程：个月

6.1.3装修工程：个月6.2分阶段工期：

6.2.1设计阶段：个月

6.2.2施工准备阶段：个月

6.2.3施工阶段：个月

6.2.4验收阶段：个月6.3工程进度监控：

6.3.1监理单位对施工进度进行定期检查

6.3.2施工单位每月向监理单位提交进度报告

6.3.3对进度延误进行原因分析及整改措施制定8.工程款支付8.1支付方式8.1.1预付款：合同签订后个工作日内，支付合同总价款的%8.1.2进度款：根据实际完成工程量，每月支付%，直至累计支付至合同总价款的%8.1.3结算款：工程竣工验收合格后个工作日内，支付剩余款项的%8.1.4验收合格款：工程竣工验收合格后个工作日内，支付剩余款项的%8.2支付比例8.2.1预付款比例：合同总价款的%8.2.2进度款比例：每月%8.2.3结算款比例：剩余款项的%8.2.4验收合格款比例：剩余款项的%8.3支付时间8.3.1预付款：合同签订后个工作日内8.3.2进度款：每月日前8.3.3结算款：竣工验收合格后个工作日内8.3.4验收合格款：验收合格后个工作日内9.争议解决9.1争议类型9.1.1合同履行过程中的争议9.1.2合同解除后的争议9.1.3合同终止后的争议9.2争议解决方式9.2.1双方协商解决9.2.2请求第三方调解9.2.3仲裁9.2.4诉讼9.3争议解决期限9.3.1自争议发生之日起日内，双方应协商解决9.3.2协商不成，双方应在日内提交仲裁或诉讼10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同10.1.2支付预付款10.1.3双方按合同约定履行各自义务10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.3合同解除10.3.1因一方违约导致合同无法履行10.3.2因不可抗力导致合同无法履行11.违约责任11.1违约行为11.1.1未按时支付工程款11.1.2未按时完成工程11.1.3工程质量不符合约定11.1.4违反安全生产规定11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任11.2.2违约方应赔偿对方因此遭受的损失11.2.3违约方应承担仲裁或诉讼费用12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程质量标准12.3附件三：施工进度计划12.4附件四：合同履行过程中的其他相关文件13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2通知送达方式13.2.1通知应以书面形式发送13.2.2通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址13.3合同解除条件13.3.1一方违约，另一方有权解除合同13.3.2因不可抗力导致合同无法履行，双方有权解除合同14.合同签署与生效14.1签署日期：____年____月____日14.2签署地点：____市____区____路____号14.3生效日期：自合同双方签署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，经合同双方同意，由第三方机构或个人参与合同相关事务的处理。

1.2.1争议调解

1.2.2工程质量评估

1.2.3进度监控

1.2.4材料设备检验

1.2.5安全生产监督2.第三方介入的引入2.1第三方介入的引入需经合同双方书面同意，并签订第三方介入协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务和责任，以及介入的具体事项和期限。3.第三方介入的条件

3.1.1合同双方书面同意

3.1.2第三方具备相应的资质和经验

3.1.3第三方介入的事项符合合同目的和法律规定4.第三方的责任限额

4.1.1第三方责任限额不得超过其承担介入事务的报酬

4.1.2第三方责任限额不得超过因其过错导致合同双方损失的最高赔偿额5.第三方的权利和义务5.1第三方的权利：

5.1.1按照合同约定和第三方介入协议，独立、客观、公正地履行职责

5.1.2要求合同双方提供必要的资料和协助

5.1.3对合同双方的违法行为有权提出意见和建议5.2第三方的义务：

5.2.1严格遵守合同约定和第三方介入协议

5.2.2保守合同双方的商业秘密

5.2.3按时提交介入事项的报告和结论

5.2.4对因自身过错造成的损失承担相应责任6.第三方与其他各方的划分说明

6.1.1第三方与合同双方的合同关系

6.1.2第三方与合同双方的权利义务关系

6.1.3第三方与其他参